四川省成都监理工程师模拟试题
四川省成都监理工程师模拟试题
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
参考答案:B
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。
第1题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性
参考答案:D
第2题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第3题:根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是()。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费
参考答案:A
第4题:验收建筑节能分部工程质量，应由()组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人
参考答案:B
第5题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向()提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.设计文件要求
参考答案:A
第6题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
参考答案:C
参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。
第7题:工程流水施工的实质性内容是()。
A.分工协作
B.大批量生产
C.连续作业
D.搭接适当
参考答案:C
第8题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第9题:设备检查验收的质量控制中，对于重要的关键性大型设备，应该由()组织鉴定小组进行检验。
A.主管部门
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
参考答案:B
第10题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
参考答案:C
参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。
第11题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
参考答案:C
第12题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。
A.已完工程实际投资
B.拟完工程计划投资
C.未完工程计划投资
D.拟完工程实际投资
参考答案:B
第13题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
参考答案:C
第14题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时，应向()申报，经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后，方可加工订货。
A.业主
B.设计单位代表
C.监理工程师
D.建设单位代表
参考答案:C
第15题:某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为()万元。
A.256.79
B.347.92
C.351.90
D.452.14
参考答案:D
第16题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.可行性研究
B.项目决策
C.勘察设计
D.施工
参考答案:B
第17题:关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是()。
A.关键工作只能出现在关键线路上
B.关键工作的总时差必然为零
C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响
D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作
参考答案:C
第18题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单，工期最短
参考答案:C
第19题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天，则流水施工工期为()天。
A.12
B.13
C.14
D.15
参考答案:D
第20题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行，使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
参考答案:C
第21题:施工图设计文件审查是指()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
参考答案:C
第22题:承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
参考答案:B
第23题:用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
参考答案:D
第24题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料，无法计算出工程量
参考答案:A
第25题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.以上三方共同
参考答案:B
第26题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小
参考答案:A
第27题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
参考答案:A
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。
第28题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
参考答案:B
第29题:在FIDIC合同条件下，承包商应提交()，说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
参考答案:D
第30题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
参考答案:C
第31题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3，Q2=3000M3，Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3，H2=0.20工日/米3，H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。
A.0.35
B.0.33
C.0.26
D.0.21
参考答案:A
第32题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术
参考答案:C
参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据，大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。
第33题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
第34题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第()天。
A.6
B.8
C.11
D.13
参考答案:D
第35题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
参考答案:B
第36题:建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
参考答案:A
第37题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。
A.实际费用
B.建设投资
C.施工费用
D.设备制造安装费用
参考答案:B
第38题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。
A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性
B.施工方案是否符合强制性标准的规定
C.编制人和审批人是否具有相应的权限
D.施工方案是否由建设单位认可
参考答案:C
参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
第39题:绘制()不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制定改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
参考答案:B
第40题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。
A.坚持安全第一的原则
B.坚持以人为核心的原则
C.坚持质量标准的原则
D.坚持以预防为主的原则
参考答案:A
第41题:当建设单位要求工程变更时，可将《工程变更单》报送给()。
A.上级建设主管部门
B.监理机构
C.设计单位
D.施工单位
参考答案:C
第42题:有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。
A.成本加奖罚合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加固定金额酬金合同
D.最高限额成本加固定最大酬金合同
参考答案:D
第43题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
参考答案:D
第44题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
参考答案:A
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第45题:下列因素中，属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
参考答案:D
第46题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第47题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经()签字。
A.有关作业人员
B.现场监理人员
C.项目负责人
D.专业监理工程师
参考答案:A
第48题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作室审核和评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
参考答案:D
第49题:物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划
参考答案:A
第50题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。
A.可行性研究目标
B.投资控制
C.初步设计目标
D.限额设计
参考答案:D
第51题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
参考答案:A
参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。
第52题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
参考答案:A
参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。
第53题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划
参考答案:C
第54题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
参考答案:D
第55题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
参考答案:D
第56题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期
参考答案:B
第57题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量
参考答案:D
第58题:总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中()的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
参考答案:A
第59题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工程总成本固定条件下最短工期安排
C.按要求工期寻求最低成本的计划安排
D.工期固定条件下工程总成本最低
参考答案:C
第60题:FNPV=0，表明项目获利程度()。
A.低于基准收益率
B.高于基准收益率
C.等于基准收益率
D.等于零
参考答案:C
第61题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
参考答案:A
第62题:在建设工程施工阶段，()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。
A.确定各单位工程的开工及交工动用日期
B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间
C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志
D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度
参考答案:C
第63题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
参考答案:A
第64题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。
A.承包单位
B.项目主管行政单位
C.监理机构
D.项目所在地政府
参考答案:C
第65题:施工阶段投资控制的目的是()。
A.保证施工的顺利进行
B.确保投资项目的完成
C.确保投资目标的实现
D.确保在投资范围内完成工程
参考答案:C
第66题:()是指能使企业拥有某种权利，能为企业带来长期的经济效益，但没有实物形态的资产。
A.有效资产
B.无形价值
C.无形资产
D.实际价值
参考答案:C
第67题:材料费的索赔不包括()。
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于承包商的原因造成材料损坏失效
D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用
参考答案:C
第68题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。
A.监理人员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.设备制造单位负责人
参考答案:C
第69题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间
参考答案:A
第70题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
参考答案:A
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。
第71题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第72题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
参考答案:D
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)
第73题:工程款支付证书由()签发。
A.专业监理工程师
B.建设单位
C.总监理工程师
D.项目审计部门
参考答案:C
第74题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分
A.设备工器具投资
B.建筑安装工程投资
C.流动资金
D.建设投资
参考答案:D
第75题:在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
参考答案:A
第76题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7，14
B.21，14
C.14，21
D.14，7
参考答案:B
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第77题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案:D
参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。
第78题:建设工程采用平行施工组织方式的特点是()。
A.能够均衡使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作而进行施工
参考答案:D
第79题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
参考答案:C
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
参考答案:ABC
第81题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD
第82题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
参考答案:ACE
第83题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的主要作用包括()。
A.工程量清单是建设工程计价的依据
B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据
D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
参考答案:ABC
第84题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
参考答案:ABDE
第85题:在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。
A.改变某些工作间的逻辑关系
B.缩短某些工作的持续时间
C.分析偏差对后续工作及总工期的影响
D.确定工程进展速度曲线
E.编制进度计划书
参考答案:AB
第86题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。
A.业主终止合同
B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10％
D.工程变更
E.法规改变
参考答案:BD
第87题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查()，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。
A.承包单位报送的施工进度报表
B.分析资料
C.现场实地
D.工程施工过程中的相互协调配合问题
E.施工物资配备情况
参考答案:ABC
第88题:选择质量控制点应该依据()。
A.对质量影响的大小
B.危害程度
C.质量保证的难度大小
D.工程的进度快慢
E.工序的难易程度
参考答案:AC
第89题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。
A.随时掌握国家政策.法规的变化
B.加强对设计阶段的质量控制
C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔
D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性
E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判
参考答案:ABCE
第90题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
参考答案:ACDE
第91题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。
A.项目的复杂程度
B.工程设计工作的深度
C.工程施工的技术水平
D.工程进度要求的紧迫程度
E.工程施工的难易程度
参考答案:ABDE
第92题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
参考答案:ABCD
第93题:工程在正常使用条件下，最低保修期限由设计文件规定的是()。
A.地基基础工程
B.卫生间防渗漏
C.电气管线安装
D.主体结构工程
E.屋面防水工程
参考答案:AD
第94题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
参考答案:BE
第95题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第96题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。
A.d1≤c1，判定该批产品合格
B.d1≤c1，判定该批产品不合格
C.d1>c2，判定该批产品不合格
D.d1>c2，判定该批产品合格
E.c1
参考答案:ACE
第97题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。
A.比较实际进度与计划进度
B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
C.分析进度偏差是否大于总时差
D.分析进度偏差是否大于自由时差
E.重新编制进度计划网络图
参考答案:BCD
第98题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第99题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
参考答案:ACE
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第100题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
参考答案:ABD
第101题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
参考答案:ABDE
第102题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。
第103题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。
A.不得将建设工程项目肢解发包
B.不得任意压缩合理工期
C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料
D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准
E.应当注明建设项目的合理使用年限
参考答案:ABCD
第104题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
参考答案:ABE
参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第105题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
参考答案:ACE
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第106题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
参考答案:BCD
第107题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
参考答案:BCE
第108题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第109题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第110题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
参考答案:ACE
第111题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第112题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第113题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
参考答案:AC
第114题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
参考答案:BCE
第115题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量
参考答案:BCE
第116题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。
A.在第1周内按计划正常进行
B.在第2周末拖欠5%的任务量
C.在第3周后半周末按计划进行
D.第5周内实际进度拖后5%
E.截至检查日期实际进度拖后
参考答案:ACE
第117题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能，维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
参考答案:ABCD
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第118题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第119题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。
A.功能分析
B.提案编写
C.方案创新
D.方案评价
E.方案实施与检查
参考答案:BCD