西藏自治区监理工程师模拟习题
西藏自治区监理工程师模拟习题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:按照控制信息的来源，可将控制分为()。
A.事前控制和事后控制
B.前馈控制和反馈控制
C.开环控制和闭环控制
D.主动控制和被动控制
参考答案:B
第1题:设立项目监理机构的前提工作是()。
A.确定监理目标
B.制定监理大纲
C.制定监理人员岗位职责
D.确定监理工作内容
参考答案:A
第2题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位
参考答案:B
第3题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
参考答案:C
参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。
第4题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。
A.月末
B.季末
C.工程各阶段末
D.合同约定
参考答案:C
第5题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第6题:采用流程图法进行风险识别的关键在于找出()不同的风险因素或风险事件。
A.各组织或各目标
B.各目标或各主体
C.各主体或各步骤
D.各步骤或各阶段
参考答案:D
第7题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
参考答案:B
第8题:监理单位申请资质，经资质审查符合资质等级标准后，由建设行政主管部门颁发()。
A.《工程监理企业资质证书》
B.《监理申请批准书》
C.《营业执照》
D.《监理业务手册》
参考答案:A
第9题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。
A.3
B.5
C.7
D.14
参考答案:C
第10题:固定资产标准是指()，单位价值在国家或部门规定的限额以上。
A.国家规定不等年限
B.使用年限超过2年
C.全寿命年限
D.使用年限超过1年
参考答案:D
第11题:对改建.扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第12题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7，14
B.21，14
C.14，21
D.14，7
参考答案:B
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第13题:工程建设早期所编制的业主方总进度计划不可能达到承包商施工计划的详细程度，但也应当掌握()的原则，达到一定的深度和细度。
A.把握重点
B.远粗近细
C.面面俱到
D.抓大放小
参考答案:B
第14题:建设工程监理的服务对象是()。
A.施工单位
B.监理工程师
C.建设单位
D.建设工程
参考答案:C
第15题:根据《建设工程安全生产管理条例》,针对()编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证，审查。
A.起重吊装工程
B.脚手架工程
C.高大模板工程
D.拆除.暴(同音字)破工程
参考答案:C
第16题:建设工程质量.造价.进度三大目标的优先顺序并非固定不变，这体现了()。
A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准
B.定性分析与定量分析相结合
C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级
D.建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提
参考答案:C
第17题:根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.10
D.15
参考答案:B
第18题:总监答辩回答问题时，要注意的事项不包括()。
A.抓住要害，简明扼要
B.力求客观.全面.辩证，留有余地
C.旁征博引，充分发挥
D.条理清晰，层次分明
参考答案:C
第19题:管理参与要素分配可采用()，根据经营管理的业绩按一定比例提取股
A.定价折股
B.期权制入股
C.即期制入股
D.考核评估制
参考答案:B
第20题:加强对员工的职业道德教育属于监理企业()的内容。
A.组织管理制度
B.人事管理制度
C.劳动合同制度
D.经营管理制度
参考答案:B
第21题:设计产品质量与设计劳动投入量之间()。
A.为正相关关系
B.为负相关关系
C.没有必然联系
D.毫无关系
参考答案:C
第22题:为了保证住宅质量，对高层住宅及地基.结构复杂的()应当实行监理。
A.多层住宅
B.住宅小区
C.住宅群落
D.保护性住宅
参考答案:A
第23题:建设工程监理的()要求是一项国际惯例，工程师不得与任何妨碍他作为一种独立的工程师工作的商务活动有关。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
参考答案:C
第24题:第三方担保在风险对策中属于()。
A.风险回避
B.损失控制
C.风险自留
D.非保险转移
参考答案:D
第25题:根据《建设工程监理规范》，旁站是指项目监理机构对施工现场()进行的监督活动。
A.危险性较大的分部工程施工质量
B.危险性较大的分部工程施工安全
C.关键部位或关键工序施工质量
D.关键部位或关键工序施工安全
参考答案:C
第26题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，工程监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师应()。
A.征得质量监督机构书面同意
B.征得建设单位书面同意
C.书面通知施工单位
D.书面通知建设单位
参考答案:D
第27题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期
参考答案:B
参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第28题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
参考答案:A
第29题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
参考答案:A
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第30题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。
A.工程款支付申请表
B.报验申请表
C.工程材料报审表
D.工程竣工报验单
参考答案:B
第31题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
参考答案:C
参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。
第32题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
第33题:质量控制的具体措施不包括()。
A.质量控制的组织措施
B.质量控制的技术措施
C.质量控制的经济措施
D.质量控制的标准措施
参考答案:D
第34题:加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明()。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系
B.进度目标与投资目标之间存在对立关系
C.进度目标与质量目标之间存在对立关系
D.进度目标与质量目标之间存在统一关系
参考答案:B
第35题:工程施工质量验收的最小单位是()。
A.分项工程
B.检验批
C.单位工程
D.分部工程
参考答案:B
第36题:工程监理人员对数据和信息的加工从()开始。
A.选择
B.鉴别
C.核对
D.合并
参考答案:B
第37题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
参考答案:B
第38题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
参考答案:C
第39题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
参考答案:D
参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第40题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。
A.建设行为
B.不当建设行为
C.经营活动
D.不当经营活动
参考答案:B
第41题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。
A.1倍以上2倍以下
B.1倍以上3倍以下
C.2倍以上3倍以下
D.5倍以上
参考答案:A
第42题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应()
A.及时签发《监理通知单》
B.立即报告建设单位
C.及时签发《工程暂停令》
D.立即报告政府主管部门
参考答案:C
第43题:工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。
A.请示在前.批复在后
B.印本在前.定稿在后
C.主件在前.附件在后
D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开
参考答案:A
第44题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构改人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
参考答案:A
第45题:具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为()监理组织形式。
A.矩阵制
B.直线制
C.直线职能制
D.职能制
参考答案:A
第46题:在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率()。
A.几乎为零
B.很小
C.中等
D.较大
参考答案:D
第47题:在改建.扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
第48题:对内向监理单位负责，对外向业主负责的是()。
A.项目经理
B.项目监理机构
C.总监理工程师
D.专业管理工程师
参考答案:C
第49题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，需要在专用条件中约定的委托人义务是()。
A.对监理人的授权范围
B.向监理人提供财产的清单
C.要求监理人提供工程监理的依据
D.派遣委托人代表的姓名和职责
参考答案:D
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
参考答案:BCDE
第51题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
参考答案:ABC
第52题:CＭ模式主要适用于以下情况:()。
A.投资因素最为重要的建设工程
B.进度因素最为重要的建设工程
C.质量因素最为重要的建设工程
D.设计变更可能性较大的建设工程
E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
参考答案:BDE
第53题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。
第54题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
参考答案:AE
参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第55题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第56题:组织应具有的基本含义为()。
A.目标是组织存在的前提
B.组织中人员应分工协作
C.组织是生产要素之一
D.组织中的人员应明确权力层次
E.组织有组织结构图表示
参考答案:ABD
第57题:衡量建设工程风险概率的方法有()。
A.主观概率法
B.客观概率法
C.相对比较法
D.绝对比较法
E.概率分布法
参考答案:CE
第58题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
参考答案:ABCD
第59题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
参考答案:CDE
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第60题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
参考答案:ACDE
第61题:主动控制也可以表述为()。
A.事前控制
B.反馈控制
C.前馈控制
D.开环控制
E.闭环控制
参考答案:ACD
第62题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。
A.县级以上建设主管部门
B.建设单位
C.勘察.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
参考答案:BCDE
第63题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
参考答案:AD
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第64题:工程监理企业应当按照()等资质条件申请资质。
A.注册资本
B.专业技术人员数量
C.监理业绩
D.企业负责人和技术负责人数
E.企业负责人和技术负责人所具备的条件
参考答案:ABCE
第65题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
参考答案:BCD
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第66题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
参考答案:ABE
参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。
第67题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第68题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第69题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
参考答案:ABDE
第70题:仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面:()。
A.为决策者提供科学合理的建议
B.保证工程的顺利实施
C.为客户提供信息和先进技术
D.发挥准仲裁人的作用
E.促进国际间工程领域的交流和合作
参考答案:ABCD
第71题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。
A.项目策划
B.项目融资
C.组织协调
D.决策支持
E.合同管理
参考答案:ABD
第72题:监理工程师在执业中享有的权利主要包括()。
A.使用监理工程师名称
B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作
C.依法自主执行业务
D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
E.恪守职业道德，维护社会公共利益
参考答案:ACD
第73题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
参考答案:ABDE
参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。
第74题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
参考答案:BCDE
第75题:关于无权代理的说法，正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
参考答案:ACDE
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。
第76题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
参考答案:BE
第77题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.咨询单位
E.主管单位
参考答案:ABCD
第78题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益
B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍
C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
D.有足够的技术.经济资料和数据
E.实事求是.创造性地开展工作
参考答案:BDE
第79题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。