广东省广州监理工程师模拟试题

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

参考答案:B

参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。

第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

参考答案:A

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第2题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。

A.技术设计招标

B.施工图设计招标

C.全过程设计招标

D.初步设计招标

参考答案:D

第3题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

参考答案:B

第4题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

参考答案:C

第5题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件

参考答案:A

第6题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

参考答案:D

第7题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

参考答案:A

第8题:某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价.单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

参考答案:D

第9题:邀请招标中，邀请对象的数目不应少于()家。

A.2

B.3

C.5

D.7

参考答案:B

第10题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

参考答案:C

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第11题:因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过()。

A.项目的直接损失

B.项目勘察费的2倍

C.项目的勘察.设计费

D.返工项目的费用

参考答案:D

第12题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

参考答案:C

第13题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

参考答案:D

第14题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

参考答案:D

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第15题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

参考答案:C

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第16题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

参考答案:A

第17题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

参考答案:D

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第18题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

参考答案:B

第19题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

参考答案:C

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第20题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

参考答案:B

第21题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

参考答案:A

第22题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

参考答案:C

第23题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

参考答案:D

第24题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

参考答案:A

第25题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

参考答案:B

第26题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

参考答案:C

第27题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

参考答案:B

第28题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

参考答案:B

第29题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。

A.转账结算

B.电子结算

C.现金支付

D.托收承付

参考答案:C

第30题:某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位

参考答案:B

第31题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

参考答案:C

第32题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

参考答案:A

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第33题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

参考答案:B

第34题:下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

参考答案:B

第35题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

参考答案:B

第36题:下列关于代理的表述中，正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

参考答案:D

第37题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

参考答案:C

第38题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.勘察设计单位

参考答案:C

第39题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

参考答案:D

第40题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

参考答案:B

第41题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

参考答案:B

第42题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

参考答案:B

第43题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

参考答案:D

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第44题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

参考答案:D

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第45题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

参考答案:C

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第46题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

参考答案:B

第47题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

参考答案:C

第48题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

参考答案:C

第49题:委托监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同标准条件

C.监理委托函

D.中标函

参考答案:B

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

参考答案:AD

第51题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

参考答案:BCE

第52题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

参考答案:AC

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第53题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

参考答案:AE

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第54题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

参考答案:DE

第55题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

参考答案:ABD

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

参考答案:BDE

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第57题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

参考答案:BCD

第58题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

参考答案:ACD

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第59题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

参考答案:AED

第60题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

参考答案:CDE

第61题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

参考答案:AC

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第62题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

参考答案:ACD

第63题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

参考答案:AB

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第64题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

参考答案:ABC

第65题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

参考答案:BD

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第66题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

参考答案:ADE

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第67题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

参考答案:DE

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第68题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

参考答案:ABCE

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第69题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

参考答案:CE

第70题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

参考答案:BDE

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第71题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

参考答案:ABDE

第72题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

参考答案:BCD

第73题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

参考答案:ABE

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第74题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

参考答案:ABDE

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第75题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

参考答案:BDE

第76题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

参考答案:ABE

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第77题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

参考答案:ACD

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第78题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

参考答案:ABC

第79题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标