贵州省贵阳注册监理工程师考试真题库
贵州省贵阳注册监理工程师考试真题库
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是()
A.额外的或附加的
B.承包商违约引起的
C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等
D.异常恶劣的气候条件
参考答案:B
第1题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
参考答案:C
第2题:在评标委员会成员中，不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
参考答案:B
第3题:()负责支付咨询顾问费用，()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
参考答案:A
第4题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
参考答案:C
第5题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
参考答案:B
第6题:《标准施工招标文件》的组成()。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
参考答案:B
第7题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
参考答案:A
第8题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
参考答案:B
第9题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值
B.到货时间满足施工进度计划
C.采购资金落实到位情况
D.保证库存周期最短
参考答案:B
第10题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
参考答案:C
第11题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()
A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求
B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸
C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单
D.中标通知书.工程报价单.投标书
参考答案:C
第12题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价
参考答案:C
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第13题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。
A.《简明合同格式》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《施工合同条件》
D.《设计采购施工(
E.pc)/交钥匙工程合同条件》
参考答案:C
第14题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
参考答案:B
参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。
第15题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案:C
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第16题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。
A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义
D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立
参考答案:D
第17题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第18题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
参考答案:D
第19题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
参考答案:C
参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。
第20题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。
A.所有合同文件之后
B.中标通知书之前
C.投标书之后
D.图纸之后
参考答案:B
第21题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
参考答案:A
第22题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。
A.经批准的项目可行性研究报告
B.施工许可证
C.城市规划许可文件
D.工程勘察资料
参考答案:B
第23题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
参考答案:B
第24题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
参考答案:C
第25题:根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是()。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理
参考答案:C
第26题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.义务监理工作
参考答案:B
第27题:发包人应在双方计量确认后()天内，向承包人支付工程款(进度款)。
A.7
B.10
C.14
D.28
参考答案:C
第28题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
参考答案:C
第29题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元，1800万
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元
参考答案:B
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
第30题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()。
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付
参考答案:B
第31题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
参考答案:D
第32题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
参考答案:C
第33题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。
A.词语定义及合同文件
B.分包工程概况
C.竣工验收与结算
D.工期
参考答案:B
第34题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
参考答案:B
第35题:关于评标委员会的说法，正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
参考答案:A
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。
第36题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A.5
B.7
C.10
D.14
参考答案:C
第37题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
参考答案:A
第38题:安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。
A.12
B.24
C.48
D.72
参考答案:C
第39题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案:B
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第40题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。
A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的，在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
参考答案:B
第41题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。
A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作
B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
参考答案:D
第42题:招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
参考答案:B
第43题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
参考答案:A
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第44题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。
A.建筑工程总承包合同
B.建筑工程设计合同
C.建筑工程承包合同
D.建筑工程分包合同
参考答案:B
第45题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
参考答案:D
第46题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
参考答案:D
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第47题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
参考答案:D
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第48题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第49题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外
参考答案:D.
第51题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。
A.钻机动力的燃油费
B.钻探设备的进场费用
C.修建进入勘察现场临时道路的费用
D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用
E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费
参考答案:CE
第52题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
参考答案:BD
第53题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
参考答案:BCE
第54题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
参考答案:BC
第55题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
参考答案:DE
第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
参考答案:ACE
第57题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第58题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第59题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
参考答案:BCD
第60题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
第61题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第62题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第63题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第64题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
参考答案:ABE
第65题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第66题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第67题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
参考答案:AC
第68题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
参考答案:ABDE
参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。
第69题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
参考答案:ABD
第70题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第71题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
参考答案:ABD
第72题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
参考答案:BCD
第73题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
参考答案:AC
第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:ABDE
第75题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第76题:由于业主设计变更，导致工程暂停—个月，则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
参考答案:AE
第77题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
参考答案:AE
第78题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第79题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
参考答案:ABCD