最新各地注册监理工程师模拟题库
最新各地注册监理工程师模拟题库
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.15
D.28
参考答案:B
第1题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第2题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:A
第3题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
参考答案:A
第4题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案:C
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第5题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
参考答案:C
第6题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。
A.竞争程度低
B.评标量小
C.招标时间长
D.费用低
参考答案:C
第7题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
参考答案:A
参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
第8题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
参考答案:A
第9题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
参考答案:C
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
第10题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
参考答案:C
参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。
第11题:建设工程项目一般应采用()。
A.公开招标方式
B.邀请招标
C.有限招标
D.其他组织招标
参考答案:A
第12题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
参考答案:C
第13题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。
A.书面形式
B.澄清问题会
C.口头形式
D.询问
参考答案:B
第14题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
参考答案:D
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。
第15题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
参考答案:A
第16题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
参考答案:C
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第17题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
参考答案:D
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。
第18题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第19题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。
A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用
B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用
C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任
D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用
参考答案:B
第20题:发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A.14
B.15
C.28
D.30
参考答案:D
第21题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
参考答案:A
第22题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
参考答案:C
第23题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
参考答案:A
第24题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。
A.因使用不当导致的质量下降
B.到货检验时采购方提出的质量异议
C.因交货后保管不善导致的质量下降
D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议
参考答案:B
第25题:某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:A
第26题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
参考答案:A
第27题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
参考答案:D
第28题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天
B.30天
C.50天
D.20天
参考答案:B
第29题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
参考答案:B
第30题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
参考答案:A
参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。
第31题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
第32题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()
A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求
B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸
C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单
D.中标通知书.工程报价单.投标书
参考答案:C
第33题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
参考答案:C
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。
第34题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源
参考答案:D
第35题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人，并说明问题来源
D.应发给全体投标人，但不说明问题来源
参考答案:D
参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。
第36题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。
A.10
B.10.5
C.11
D.11.5
参考答案:A
第37题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。
A.设计
B.规划
C.监理
D.施工
参考答案:C
第38题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。
A.合同签订日
B.设计人收到定金日
C.开始设计日
D.合同约定的时间
参考答案:B
第39题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起，至完成施工义务
C.从工程开工日起，至完成保修义务
D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
参考答案:C
第40题:在进行大型工程设备采购招标的过程中，任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。
A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源
B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源
C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源
D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源
参考答案:D
第41题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。
A.按监理单位违约对待，追究其责任
B.拒付全部酬金
C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付
D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除
参考答案:C
第42题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
参考答案:D
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第43题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
参考答案:D
第44题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。
A.可自行
B.报经委托人同意后
C.与委托人协商后
D.经委托人同意并征得承包人同意后
参考答案:B
第45题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。
A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿
C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿
参考答案:B
第46题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。
A.公开招标和邀请招标
B.邀请招标和议标
C.公开招标.邀请招标和议标
D.公开招标和议标
参考答案:A
第47题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天
参考答案:D
参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。
第48题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
参考答案:A
参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
第49题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务
参考答案:D
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第51题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
参考答案:ABDE
第52题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
参考答案:BDE
第53题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
参考答案:ABD
第54题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第55题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第56题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
参考答案:ABDE
参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。
第57题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
参考答案:BCE
第58题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第59题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
参考答案:ABD
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第60题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第61题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
参考答案:ABE
第62题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
参考答案:ABC
第63题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
参考答案:ABCE
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第64题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
参考答案:ABCD
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第65题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
参考答案:ABE
参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。
第66题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第67题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
参考答案:ABCD
第68题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
参考答案:ACD
第69题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
参考答案:ACD
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
第70题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
参考答案:ABC
第71题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
参考答案:ACE
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第72题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第73题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
第74题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
参考答案:BCD
第75题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第76题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
参考答案:BCE
第77题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
参考答案:ABE
第78题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第79题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。