新版福建省监理工程师在线考核预习题
新版福建省监理工程师在线考核预习题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。
A.方案设计文件
B.初步设计文件
C.施工图设计文件
D.设计概算文件
参考答案:C
第1题:某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
参考答案:B
第2题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延
参考答案:B
第3题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金
参考答案:D
第4题:按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.预算合同
参考答案:D
第5题:某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价.单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
参考答案:D
第6题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
参考答案:C
第7题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
参考答案:C
第8题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。
第9题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
参考答案:D
第10题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
参考答案:D
第11题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
参考答案:B
第12题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
参考答案:B
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。
第13题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
参考答案:C
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第14题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
参考答案:B
第15题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。
A.必须采用公开招标
B.必须采用邀请招标
C.必须进行招标
D.可以直接委托发包
参考答案:D
第16题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是()。
A.在合同履行期间，债权人可以强制要求三人履行债务
B.若三人违约，当事人可直接向其追究违约责任
C.当事人之间的权利义务关系不改变
D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人
参考答案:C
第17题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
参考答案:A
第18题:合同履行的前提和依据是()。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
参考答案:A
第19题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
参考答案:A
第20题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。
A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保
D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保
参考答案:A
第21题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
参考答案:B
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第22题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
参考答案:D
第23题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。
A.雇主
B.承包商
C.监理人
D.工程师
参考答案:A
第24题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
参考答案:C
第25题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
参考答案:C
第26题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。
A.格式条款
B.非格式条款
C.当事人另行协商确定的条款
D.仲裁机构确定的条款
参考答案:B
第27题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
参考答案:A
第28题:下列关于代理的表述中，正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为
C.无权代理的法律后果由“代理人”承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
参考答案:D
第29题:下列关于定金的表述中，错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限
参考答案:A
参考解析:定金自实际交付时生效。
第30题:设备采购合同履行过程中，由于包装防护不妥，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。
A.卖方
B.买方
C.运输方
D.买卖双方
参考答案:A
第31题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()
A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数
B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数
C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
参考答案:B
第32题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
参考答案:C
第33题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
参考答案:A
第34题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
参考答案:B
第35题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险
参考答案:A
第36题:()是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
参考答案:D
第37题:在评标委员会成员中，不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
参考答案:B
第38题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
参考答案:C
第39题:承担缔约过失责任的情形不包括()。
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
参考答案:C
第40题:建设工程合同的最基本要素是()。
A.标的
B.承包人和发包人
C.时间
D.地点
参考答案:A
第41题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
参考答案:C
第42题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
参考答案:A
第43题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第44题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
参考答案:C
参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。
第45题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
参考答案:D
第46题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
参考答案:A
第47题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
参考答案:C
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
第48题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
参考答案:B
第49题:()是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
A.买卖合同
B.货物运输合同
C.保险合同
D.租赁合同
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
参考答案:BCD
第51题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第52题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第53题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第54题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
参考答案:AE
参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第55题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
参考答案:BDE
第56题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第57题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第58题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
第59题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
参考答案:AC
第60题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
参考答案:BC
第61题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
参考答案:ABCD
第62题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
参考答案:BCE
第63题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
参考答案:BCD
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第64题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
参考答案:ADE
第65题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第66题:关于投标预备会的说法，正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
参考答案:BD
第67题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
参考答案:CDE
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第68题:根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。
A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B.编制施工安全措施规程
C.制定施工安全操作规程
D.配备必要的安全生产和劳动保护措施
E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
参考答案:BCD
第69题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。
第70题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
参考答案:ABD
第71题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:ACE
第72题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
参考答案:ABD
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第74题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
参考答案:BDE
第75题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
参考答案:ABE
第76题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
参考答案:AB
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第77题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第78题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。
第79题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。