全国监理工程师试卷
全国监理工程师试卷
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:总监答辩回答问题时，要注意的事项不包括()。
A.抓住要害，简明扼要
B.力求客观.全面.辩证，留有余地
C.旁征博引，充分发挥
D.条理清晰，层次分明
参考答案:C
第1题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
参考答案:C
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。
第2题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。
A.工程建设强制性标准
B.监理规划
C.监理实施细则
D.施工验收规范
参考答案:A
第3题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
参考答案:C
参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。
第4题:根据《建筑法》，建筑工程开工前，由()向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
参考答案:A
第5题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
参考答案:C
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第6题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。
A.使用注册监理工程师称谓
B.依据本人能力从事相应的执业活动
C.本人执业活动进行解释和辩护
D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任
参考答案:D
第7题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案:C
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第8题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
参考答案:B
参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第9题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。
A.月末
B.季末
C.工程各阶段末
D.合同约定
参考答案:C
第10题:在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为()。
A.预防计划
B.安全计划
C.灾难计划
D.应急计划
参考答案:D
第11题:下列内容中，不属于设计阶段质量控制任务的是()。
A.确认进度总目标的可行性
B.审查施工单位进度控制报告
C.开展组织协调活动
D.审查并监督执行设计单位设计进度计划
参考答案:B
第12题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
第13题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
参考答案:D
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)
第14题:建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含()。
A.专家调查法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
参考答案:D
第15题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第16题:工程监理单位接受建设单位委托提供工程勘察设计阶段其他相关服务时，工程监理单位可协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审，对工程设计成果进行评审时首先需要做的是()。
A.根据设计成果特点，确定相应的专家人选
B.事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单
C.邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料.建设单位的需求及相关部门的规定等
D.组织相关专家对设计成果评审会议，收集各专家的评审意见
参考答案:B
第17题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案:D
参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。
第18题:专业监理工程师审查分包单位的资质内容包括()。
A.分包单位资质申报表
B.分包合同条件
C.分包单位组织机构
D.分包单位业绩
参考答案:D
第19题:某建设单位，迫使承包方以低于成本的价格竞标，有关部门发现后，责令其改正，并可以处以()万元罚款。
A.10～30
B.25～50
C.20～50
D.10～20
参考答案:C
第20题:在下列内容中，需要建设单位和监理单位都长期保存的是()。
A.监理规划
B.监理实施细则
C.月付款报审与支付
D.监理月报中的有关质量问题
参考答案:D
第21题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
参考答案:D
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第22题:比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有:平行承发包模式合同数量()施工总分包模式合同数量。
A.多于
B.少于
C.等于
D.数量不固定
参考答案:A
第23题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第24题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
参考答案:D
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。
第25题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。
A.分项工程.分部工程.单位工程
B.单位工程.分部工程.专业.阶段
C.单位工程.分部工程.检验批
D.检验批.分部工程.单位工程
参考答案:B
第26题:下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是()。
A.对整个建设工程所有目标进行控制
B.在工程建设的早期就编制进度计划
C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制
D.确保基本质量目标的实现以免影响进度
参考答案:C
第27题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:C
第28题:平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构()。
A.可组建多个监理分支机构
B.不应组建监理分支机构
C.只组建两个监理分支机构
D.只组建一个监理分支机构
参考答案:A
第29题:由于建设工程风险的()，只有对特定建设工程的风险进行定量评价，才能使目标规划的结果更合理.更可靠。
A.个别性
B.主观性
C.复杂性
D.不确定性
参考答案:A
第30题:安全事故的处理记录应在建设工程信息管理系统中的()中反映。
A.合同管理子系统
B.安全管理子系统
C.质量控制子系统
D.文档管理子系统
参考答案:C
第31题:采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是()。
A.确定百分比的数值
B.确定工程规模大小
C.确定监理工作范围
D.确定计算监理费的基数
参考答案:D
第32题:对咨询工程师精通业务的要求，意味着()。
A.知识面宽
B.有实际动手能力
C.协调管理能力强
D.责任心强
参考答案:B
第33题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
参考答案:C
第34题:根据《招标投标法》，投标人在()，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.提交投标文件的截止时间前
B.投标有效期内
C.评标截止时间前
D.评标开始前
参考答案:A
第35题:()的目的是考察各种风险控制措施产生的实际效果.确定风险减少的程度.监视风险的变化情况，进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施等。
A.风险跟踪检查
B.风险监控
C.风险的重新估计
D.风险跟踪报告
参考答案:B
第36题:在实施建设监理的工程上，最基本的要求是()。
A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故
B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故
C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故
D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故
参考答案:C
第37题:关于监理人员任职与调换的说法，错误的是()。
A.总监理工程师需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意
B.总监理工程师最多不得同时担任超过三项建设工程监理合同的总监理工程师
C.总监理工程师调换专业监理工程师应书面通知建设单位
D.工程监理单位调换总监理工程师，不用征得建设单位书面同意
参考答案:D
第38题:下列关于定金的表述中，错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限
参考答案:A
参考解析:定金自实际交付时生效。
第39题:可以作为编制建设工程监理规划依据的是()。
A.施工组织设计
B.施工合同
C.施工平面布置图
D.施工进度计划
参考答案:B
第40题:对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为()。
A.投机风险和纯风险
B.投机风险和基本风险
C.基本风险和特殊风险
D.特殊风险和技术风险
参考答案:A
第41题:建设工程监理实施的前提是()。
A.工程建设文件
B.建设单位的委托和授权
C.有关的建设工程合同
D.工程监理企业的专业化
参考答案:B
第42题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。
A.会议协调法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
参考答案:D
第43题:根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
参考答案:C
第44题:工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于()。
A.规范工程建设参与各方的建设行为
B.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
C.实现建设工程投资效益最大化
D.提高建设工程投资决策科学化水平
参考答案:D
第45题:对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有10年以上从事工程监理工作的经历
C.取得监理工程师资格证书
D.取得监理工程师注册证书
参考答案:D
第46题:依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当()。
A.邀请招标
B.公开招标
C.挂牌
D.拍卖
参考答案:B
第47题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第48题:特殊情况下，特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起，最迟在()日内做出批复。
A.15
B.30
C.45
D.60
参考答案:D
第49题:设计或施工总分包模式中，设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是()。
A.设计图纸的完成时间在施工总包招标之后
B.设计图纸的完成时间在施工总包招标之前
C.设计图纸的完成时间与施工总包招标平行
D.设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定
参考答案:B
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第51题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第52题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
参考答案:ACDE
第53题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第54题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第55题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展:()。
A.加强法制建设，走法制化的道路
B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展
C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位
D.适应市场需求，优化工程监理企业结构
E.加强培训工作，不断提高从业人员素质
参考答案:ABDE
第56题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
参考答案:CD
第57题:在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
参考答案:BDE
第58题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
参考答案:ACE
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第59题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。
A.提高建设工程投资决策科学化水平
B.促进工程建设领域管理体制的改革
C.规范工程建设参与各方的建设行为
D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
E.实现建设工程投资效益最大化
参考答案:ACDE
第60题:在下列工作中，属于项目法人董事会职权的是()。
A.负责筹措建设资金
B.审核初步设计和概算文件
C.编制项目财务预算
D.负责组织项目试生产
E.负责提出项目竣工验收申请报告
参考答案:ABE
第61题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第62题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
参考答案:ACD
第63题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。
A.目标的客观性
B.目标的现实性
C.目标的明确性
D.目标的层次性
E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
参考答案:BCDE
第64题:工程监理企业应当按照()等资质条件申请资质。
A.注册资本
B.专业技术人员数量
C.监理业绩
D.企业负责人和技术负责人数
E.企业负责人和技术负责人所具备的条件
参考答案:ABCE
第65题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。
A.目标维
B.时间维
C.方法维
D.结构维
E.因素维
参考答案:ABDE
第66题:进度控制的具体措施有()。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.激励措施
E.合同措施
参考答案:ABCE
第67题:在对建设工程质量进行系统控制时，应注意以下问题:()。
A.对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行控制
B.避免不断提高质量目标的倾向
C.确保基本质量目标的实现
D.尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
E.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
参考答案:BCD
第68题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
参考答案:ABC
第69题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
参考答案:BE
第70题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
参考答案:ABD
参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第71题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。
第72题:《建筑法》调整的行为是()。
A.各类房屋建筑的建造
B.各类房屋建筑附属设施的建造
C.线路.管道的安装活动
D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动
E.与房屋建筑配套的设备安装活动
参考答案:ABDE
第73题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
参考答案:ADE
第74题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第75题:建设工程数据库对建设工程()阶段的目标确定具有重要作用。
A.项目决策
B.方案设计
C.初步设计
D.施工招标
E.施工
参考答案:ABC
第76题:根据注册内容的不同，监理工程师的注册分为()。
A.专业注册
B.执业注册
C.初始注册
D.续期注册
E.变更注册
参考答案:CDE
第77题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第78题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
参考答案:ABC
第79题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。