全国监理工程师在线考试真题库
全国监理工程师在线考试真题库
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列费用中，属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
参考答案:B
第1题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。
A.清单应包括项目编码.项目名称
B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量
C.清单为不可调整的闭口清单
D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充
参考答案:D
第2题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行
C.财务净现值>o，方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行
参考答案:B
第3题:在工程网络计划中，关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
参考答案:A
第4题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
参考答案:C
第5题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
参考答案:D
第6题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
参考答案:D
第7题:根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是()。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费
参考答案:A
第8题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量记录
B.作业指导书
C.程序文件
D.质量手册
参考答案:A
第9题:施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行()和说明。
A.设计图纸的交接
B.施工和监理任务的部署
C.质量目标的分解落实
D.设计意图的传达
参考答案:D
第10题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。
A.流水殷
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
参考答案:B
第11题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。
A.确定投资目标
B.确定资金使用计划
C.结算已完工程费用
D.提出投资目标调整建议
参考答案:A
第12题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
参考答案:B
第13题:下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是()。
A.设计准备工作进度计划
B.设计总进度计划
C.工程项目总进度计划
D.施工准备工作计划
参考答案:C
第14题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的()，对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
参考答案:B
第15题:建设工程采用平行施工组织方式的特点是()。
A.能够均衡使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作而进行施工
参考答案:D
第16题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。
A.最早开始时间
B.最迟完成时间
C.总时差
D.自由时差
参考答案:C
第17题:下列设计进度控制的目标中，不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
参考答案:D
第18题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.建设单位
参考答案:B
第19题:对流动资金的叙述，错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料.燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
参考答案:D
第20题:关于评标委员会的说法，正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
参考答案:A
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。
第21题:单位工程质量验收的条件不包括()。
A.构成单位工程的各分部工程
B.有关资料95%完整
C.对主要使用功能还须进行抽查
D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查
参考答案:B
第22题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
参考答案:A
第23题:依据国家有关规定，国家或行业.地方的定额.指标和取费标准以及设备和主材价格等，从工程费用中的单项工程入手来估算初始投资，称为()。
A.比例估算法
B.生产能力指数法
C.概算指标法
D.资金周转率法
参考答案:C
第24题:某项目设备购置费800万元，物价上涨预备费50万元，建设期贷款利息50万元，建安工程费1000万元，基本预备费50万元，工程建设其他费用100万元，则该项目的静态投资部分为()万元。
A.1800
B.1850
C.1900
D.1950
参考答案:D
第25题:用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
参考答案:D
第26题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中，错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
参考答案:D
第27题:对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
参考答案:B
第28题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。
A.可行性研究目标
B.投资控制
C.初步设计目标
D.限额设计
参考答案:D
第29题:为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。
A.标准
B.规范
C.指示
D.体系
参考答案:A
第30题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第31题:下列因素中，属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
参考答案:D
第32题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
参考答案:A
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。
第33题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第34题:某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间...准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
参考答案:B
第35题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
参考答案:B
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第36题:在单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。
A.持续时间总和最长
B.时间间隔均为零
C.时距总和最长
D.由关键节点组成
参考答案:B
第37题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
参考答案:B
第38题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
参考答案:B
第39题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。
A.实际施工完成的全部工程量
B.工程实体量和损耗量之和
C.形成工程实体为准，以完成后的净值
D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值
参考答案:C
第40题:编制物资供应计划时，在实际工作中首先应考虑()的平衡。
A.数量
B.质量
C.时间
D.库存量
参考答案:A
第41题:监理单位监控设计进度的工作是()。
A.建立建全设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.核查分析设计图纸进度
D.组织设计各专业之间的协调工作
参考答案:C
第42题:监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准
参考答案:A
第43题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制切实可行的设计进度计划
C.推行限期设计管理模式
D.落实专门负责设计进度控制的人员
参考答案:D
第44题:某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备，拟在这5年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为10%，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于()万元。
A.2.876
B.2.976
C.3.176
D.3.276
参考答案:D
第45题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。
A.质量特性值呈正态分布
B.质量特性值呈周期性变化
C.质量特性值易于识别
D.特性值的稳定状态
参考答案:A
第46题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
参考答案:D
第47题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
参考答案:C
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第48题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
参考答案:C
第49题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
参考答案:A
第50题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分
A.设备工器具投资
B.建筑安装工程投资
C.流动资金
D.建设投资
参考答案:D
第51题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
参考答案:D
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第52题:工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是()。
A.设计单位
B.施工单位
C.政府
D.分包单位
参考答案:C
第53题:在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是()。
A.确定可调整进度的范围
B.进行调整措施的技术经济分析
C.进行调整方案的比选论证
D.分析进度偏差产生的原因
参考答案:A
第54题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。
A.安全可靠，不留隐患
B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行，经济合理
参考答案:B
第55题:工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报()认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构
参考答案:D
第56题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
参考答案:C
参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
第57题:勘察设计质量控制要点中，()控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。
A.勘察设计单位装备水平
B.勘察设计单位资质
C.勘察设计单位人员数量
D.勘察设计单位资金数量
参考答案:B
第58题:在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
参考答案:A
第59题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向()提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.设计文件要求
参考答案:A
第60题:项目的可行性研究直接影响项目的()。
A.决策质量和施工质量
B.设计质量和施工质量
C.施工质量和竣工验收质量
D.决策质量和设计质量
参考答案:D
第61题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第62题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见
A.总监理工程师
B.**单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.监理员
参考答案:C
第63题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
参考答案:C
参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。
第64题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
参考答案:C
第65题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
参考答案:C
参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第66题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂.工期长
B.工程量大.工程技术相对简单
C.工程造价大.工期长
D.工程量大.工期长
参考答案:D
第67题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案:C
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第68题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.原施工图审查机构
参考答案:D
第69题:任何事物都是不断发展变化的，都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样，持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中，属于持续改进是()。
A.数据和信息分析
B.将互相关联的过程作为系统加以识别
C.pdca循环
D.进行过程管理
参考答案:C
参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。
第70题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
参考答案:A
参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。
第71题:对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外，还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
参考答案:B
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第72题:有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。
A.成本加奖罚合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加固定金额酬金合同
D.最高限额成本加固定最大酬金合同
参考答案:D
第73题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
参考答案:A
第74题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回
参考答案:A
参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。
第75题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。
A.分包单位资格报审表
B.施工进度计划报审表
C.分项工程报验表
D.工程复工报审表
参考答案:D
第76题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
参考答案:B
第77题:双代号网络图中虚工作的特征是()。
A.不消耗时间，但消耗资源
B.不消耗时间，也不消耗资源
C.只消耗时间，不消耗资源
D.既消耗时间，也消耗资源
参考答案:B
第78题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
参考答案:A
参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。
第79题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
参考答案:D
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第81题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第82题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
参考答案:ABCD
第83题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
参考答案:CD
第84题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中，正确的是有()。
A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法，是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，将累计频率达到90%的因素，确定为主要因素
C.通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律
D.影响生产过程和产品质量的原因，可分为系统性原因和偶然性原因
E.对于控制图，当点子几乎全部落在控制界线内，即可判断生产过程基本上处于稳定状态
参考答案:ACD
第85题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第86题:赢得值法的评价指标有()。
A.已完工作预算投资
B.计划工作预算投资
C.投资绩裁指数
D.进度绩裁指数
E.进度偏差
参考答案:CDE
第87题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
参考答案:BCE
第88题:在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。
A.防护设施
B.水文.气象
C.施工作业面
D.组织管理体系
E.通风照明
参考答案:ACE
第89题:建设单位的质量责任有()。
A.选择勘察设计单位和施工单位，在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料
B.根据工程特点，配备相应的管理人员
C.在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审
D.按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任
E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
参考答案:ABCD
第90题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第91题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小
参考答案:CD
第92题:设备安装过程的质量控制的要点是()。
A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定
B.设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的交检
C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检
D.安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序
E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果
参考答案:BCDE
第93题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第94题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第95题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
参考答案:ACDE
第96题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。
A.固定价
B.总价
C.可调价
D.成本加奖罚
E.成本加固定金额酬金
参考答案:DE
第97题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第98题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第99题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按()进行划分。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别
E.专业性质
参考答案:ABD
第100题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。
A.在第1周内按计划正常进行
B.在第2周末拖欠5%的任务量
C.在第3周后半周末按计划进行
D.第5周内实际进度拖后5%
E.截至检查日期实际进度拖后
参考答案:ACE
第101题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
参考答案:ABD
第102题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
参考答案:ABDE
第103题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
参考答案:BCE
第104题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第105题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第106题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
参考答案:BCDE
第107题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。
A.套预算定额基价
B.做工料分析表
C.计算工程量
D.编制说明.填写封面
E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量
参考答案:ABCD
第108题:质量事故发生后，施工单位应提交质量事故调查报告，其内容应包括()。
A.质量事故发生的时间.地点.工程部位
B.质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计
C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定
D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像
E.质量事故发生的责任划分
参考答案:ABCD
第109题:投标报价工作的主要内容包括()。
A.复核或计算工程量
B.确定利润.风险费
C.确定报价的策略.方法
D.确定投标价格
E.确定单价，计算合价，确定分包工程费
参考答案:ABDE
第110题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。
A.不得将建设工程项目肢解发包
B.不得任意压缩合理工期
C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料
D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准
E.应当注明建设项目的合理使用年限
参考答案:ABCD
第111题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第112题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。
A.协助建设单位编制设计任务书
B.协助建设单位组织工程设计变更
C.审查设计单位提交的设计成果
D.将设计文件送审图机构审查
E.深化设计的协调管理
参考答案:ABCE
第113题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第114题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。
A.设计方案及图纸的审查
B.组织对设计的评审
C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成
D.参与设计计算及绘图工作
E.参与设计交底与图纸会审
参考答案:ABC
第115题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案
参考答案:ABDE
第116题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
参考答案:ABC
第117题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。
A.施工图纸齐备，工程量能准确计算
B.施工图纸不全，工程量不能准确计算
C.施工技术简单
D.工程急于开工
E.工程采用新技术.新结构
参考答案:BD
第118题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
参考答案:BCD
第119题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
参考答案:ABC