青海省西宁监理工程师考试考试题型
青海省西宁监理工程师考试考试题型
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
参考答案:D
第1题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
参考答案:D
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。
第2题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。
第3题:FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
参考答案:A
第4题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
参考答案:A
第5题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
参考答案:C
参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
第6题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
参考答案:D
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第7题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第8题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
参考答案:A
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。
第9题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延
参考答案:B
第10题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
参考答案:B
第11题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
参考答案:D
参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第12题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.委员会
参考答案:C
第13题:委托监理合同终止的标志是()。
A.竣工验收完毕
B.工程保修期满
C.签订工程保修责任书
D.监理人收到监理报酬尾款
参考答案:D
第14题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
参考答案:D
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。
第15题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
参考答案:C
第16题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
参考答案:B
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。
第17题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
参考答案:B
第18题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以()为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准.规范
参考答案:C
第19题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。
A.投标价
B.评标价
C.议标价
D.招标价；
参考答案:A
第20题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日
B.承包商正式开工日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程正式接收之日
参考答案:C
第21题:发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是()。
A.发包人应向承包人发出整改通知
B.监理人应向承包人发出整改通知
C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知
D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知
参考答案:B
第22题:建设工程合同是()实施工程建设活动，()支付价款或酬金的协议。
A.承包人，发包人
B.承包人，监理人
C.发包人，监理人
D.发包人，分包人
参考答案:A
第23题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。
A.依据合同条款提出的索赔
B.依据其他法律文书提出的索赔
C.提出的道义索赔
D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
参考答案:A
第24题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
参考答案:C
第25题:委托监理合同法律关系的客体是()。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
参考答案:B
第26题:凡是()的单位，均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书，具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
参考答案:B
第27题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
参考答案:C
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第28题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。
A.标的的特殊性
B.主体的特定性
C.履行期限的长期性
D.内容的复杂性
参考答案:A
第29题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是()。
A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人
B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
参考答案:D
第30题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
参考答案:A
第31题:关于评标委员会的说法，正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
参考答案:A
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。
第32题:下列合同不适用合同法的是()。
A.买卖合同
B.借款合同
C.委托合同
D.收养合同
参考答案:D
第33题:施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
参考答案:D
第34题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。
A.专业监理工程师
B.建设单位代表
C.监理员
D.施工项目技术负责人
参考答案:A
第35题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。
A.施工图设计未达到设计深度
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.设计人对外商的设计资料进行审查
D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
参考答案:D
第36题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
参考答案:B
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第37题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
参考答案:C
第38题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见1年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定单价合同
D.成本加酬金合同
参考答案:B
第39题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。
A.排除了法院的诉讼管辖
B.仲裁机构应予以认可
C.承包人必须接受
D.不具有强制性的约束力
参考答案:D
第40题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
参考答案:A
第41题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
参考答案:A
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。
第42题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
参考答案:B
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第43题:在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
参考答案:B
第44题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件
参考答案:D
第45题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()
A.合同工期
B.工程承包范围
C.合同生效时间
D.违约.索赔和争议
参考答案:D
第46题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3，合同中规定土方工程单价为32元/M3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3，则土方工程款为()万元。
A.11.46
B.10.8
C.11.52
D.11.40
参考答案:B
第47题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
参考答案:D
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。
第48题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
参考答案:D
第49题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
参考答案:C
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确，与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
参考答案:ABCD
第51题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
参考答案:ABE
第52题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第53题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
参考答案:ACE
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第54题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:ACE
第55题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
参考答案:ACD
第56题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
参考答案:ABCD
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第57题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外
参考答案:D.
第58题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第59题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
参考答案:ABCD
第60题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
参考答案:ACE
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第61题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第62题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
参考答案:ABDE
第63题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:BDE
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第64题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
参考答案:ABD
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第65题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
参考答案:BE
第66题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。
第67题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第68题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
参考答案:ACE
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第69题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
参考答案:BCDE
第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第71题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
参考答案:ABCD
第72题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
参考答案:AD
第73题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
参考答案:BD
第74题:关于招标有效期的说法，正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
参考答案:ABDE
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。
第75题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:BDE
第76题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
第77题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第78题:关于投标预备会的说法，正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
参考答案:BD
第79题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
参考答案:DE
参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。