全国监理工程师测试模拟习题
全国监理工程师测试模拟习题
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。
A.单独
B.混合
C.配套
D.交叉
参考答案:C
第1题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。
A.环境
B.材料
C.机械
D.人
参考答案:A
第2题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
参考答案:B
第3题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。
A.签发监理通知
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门
参考答案:A
第4题:在施工图设计阶段，如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额，应对()进行调整。
A.初步设计
B.施工图设计
C.设计概算
D.施工预算
参考答案:C
第5题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第6题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
参考答案:C
第7题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。
第8题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
参考答案:B
第9题:施工阶段投资控制的目的是()。
A.保证施工的顺利进行
B.确保投资项目的完成
C.确保投资目标的实现
D.确保在投资范围内完成工程
参考答案:C
第10题:质量管理体系审查的()可用于识别改进的机会。
A.过程
B.组织
C.结果
D.方法
参考答案:C
第11题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，第1年贷款600万元，第2年贷款1200万元，第3年贷款900万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为()万元。
A.18.00
B.73.08
C.140.46
D.231.54
参考答案:D
第12题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
参考答案:B
第13题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间
D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间
参考答案:C
第14题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。
A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量
D.实际拖欠的任务量
参考答案:B
第15题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。
A.积极配合，客观提供相应证据
B.积极配合，参与质量事故调查
C.积极配合，会同施工单位提供有利证据
D.回避质量事故调查
参考答案:A
第16题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第17题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.总体设计单位
D.施工单位
参考答案:C
第18题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
参考答案:B
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第19题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单，工期最短
参考答案:C
第20题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第21题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
参考答案:A
第22题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
参考答案:A
第23题:检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时，检验批的容量为16～25之间，检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
参考答案:B
第24题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
参考答案:C
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。
第25题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第26题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价
参考答案:C
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第27题:在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
参考答案:A
第28题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天
参考答案:B
第29题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.固定资产投资方向调节税
D.建筑安装工程费用
参考答案:C
第30题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。
A.实际进度比计划进度超前
B.实际进度比计划进度落后
C.实际进度与计划进度相同
D.计划进度估计错误
参考答案:A
第31题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
参考答案:C
第32题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.环境条件
参考答案:B
第33题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长，并要求修改投标文件
C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长，但无权收回投标保证金
参考答案:A
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第34题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
参考答案:B
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第35题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法
参考答案:B
第36题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第37题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
参考答案:A
参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。
第38题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
参考答案:D
参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第39题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案:B
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第40题:有3个施工过程A，B，C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍，则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
参考答案:A
第41题:一般而言，为了方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
参考答案:C
第42题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
参考答案:B
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第43题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。
A.总持续时间最长的线路称为关键线路
B.关键线路上的工作称为关键工作
C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点
D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移
参考答案:C
第44题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程，完全不得作为竞争性费用的部分是()。
A.规费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费
参考答案:A
第45题:组织建设工程依次施工时，其特点包括()。
A.每个专业队在各段依次连续施工
B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工
C.各施工段同时开展相同专业的施工
D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
参考答案:B
第46题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
参考答案:C
第47题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。
A.抓紧整改.早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场
参考答案:D
第48题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。
A.基础工程完工日期
B.结构工程完工日期
C.装修工程完成日期
D.土建工程完成日期
参考答案:D
第49题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。
A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更
B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响
D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析
参考答案:C
第50题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
参考答案:A
第51题:根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。
A.固定总价
B.可调总价
C.单价
D.成本加酬金
参考答案:C
第52题:施工图预算的编制对象为()。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.分部分项工程
参考答案:C
第53题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。
A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工
参考答案:C
第54题:对于工地交货的大型设备，运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.制造厂家
参考答案:D
第55题:验收建筑节能分部工程质量，应由()组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人
参考答案:B
第56题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。
A.主要部位
B.工程项目的重要性
C.主要工种
D.工程用途
参考答案:C
第57题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。
A.估算指标
B.概算指标
C.概算定额
D.预算定额
参考答案:B
第58题:下列费用中不属于静态投资的是()。
A.设备工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
参考答案:C
第59题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:D
第60题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设，可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，在深度上应能满足项目()的要求。
A.初步设计
B.施工图设计
C.施工招标
D.签订施工合同
参考答案:A
第61题:工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。
A.反映质量的变动情况
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系
参考答案:D
第62题:在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。
A.1
B.3
C.4
D.8
参考答案:C
第63题:非节奏流水施工的特点是()。
A.施工段数大于施工过程数
B.相邻施工过程的流水步距不尽相等
C.专业队在各施工段的资源用量可调整
D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间
参考答案:B
第64题:下列关于定金的表述中，错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限
参考答案:A
参考解析:定金自实际交付时生效。
第65题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
参考答案:A
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第66题:在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。
A.见证抽样检验报告
B.见证取样送样试验报告
C.观感质量验收报告
D.设计变更文件
参考答案:A
第67题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第68题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。
A.分项工程
B.分部工程
C.主要工种
D.单位工程
参考答案:D
第69题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人，也可以是联合体
C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
参考答案:C
参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第70题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
参考答案:A
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。
第71题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。
A.取最大值错位相减累加数列
B.错位相减累加数列取最大值
C.累加数列错位相减取最大值
D.累加数列取最大值错位相减
参考答案:C
第72题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
参考答案:A
第73题:某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
参考答案:C
第74题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。
A.监理实施细则
B.施工组织设计
C.监理规划
D.设计图纸
参考答案:B
第75题:FNPV=0，表明项目获利程度()。
A.低于基准收益率
B.高于基准收益率
C.等于基准收益率
D.等于零
参考答案:C
第76题:某施工现场有塔式起重机1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。
A.2250
B.z925
C.5800
D.7540
参考答案:C
第77题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
参考答案:C
第78题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
参考答案:B
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第79题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工程总成本固定条件下最短工期安排
C.按要求工期寻求最低成本的计划安排
D.工期固定条件下工程总成本最低
参考答案:C
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
参考答案:AC
第81题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD
第82题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
参考答案:ABDE
第83题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。
A.工程项目施工质量验收标准
B.工程质量验收规范
C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据
D.控制施工作业活动质量的技术规程
E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程
参考答案:ACDE
第84题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
参考答案:ABCD
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第85题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。
A.建立改进目标
B.寻找可能的解决结果
C.将更改纳入文件
D.测量.验证和分析实施的结果
E.确定.测量和分析现状
参考答案:ABDE
第86题:关于无权代理的说法，正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
参考答案:ACDE
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。
第87题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。
A.及时向承包商发出整改通知书
B.要求承包商增加施工力量
C.协助承包商修改施工进度计划
D.要求承包商重新确定施工方案
E.协助分包商修改施工进度计划
参考答案:AC
第88题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。
A.业主终止合同
B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10％
D.工程变更
E.法规改变
参考答案:BD
第89题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第90题:实施见证取样的要求包括()。
A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
B.见证取样的频率和数量，包括在承包单位范围内，一般所占比例为20%
C.见证取样的试验费用由承包单位支付
D.实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检
E.送往实验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有负责见证取样的监理工程师的签字
参考答案:ACDE
第91题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
参考答案:ABC
第92题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.与进度控制有关的各项工作流程
D.施工图设计文件交付时间目标
E.进度控制的组织措施
参考答案:ABCE
第93题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
参考答案:ABDE
第94题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。
第95题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。
第96题:下列费用中，属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
参考答案:ABCD
第97题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
参考答案:ABDE
第98题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第99题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
参考答案:AD
第100题:下列费用中，以定额人工费为计算基础的规费有()。
A.工伤保险
B.生育保险
C.劳动保险
D.住房公积金
E.工程排污费
参考答案:ABD
第101题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第102题:阶段性设计进度计划包括()。
A.年.季.月度设计进度计划
B.设计准备工作进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.技术设计工作进度计划
E.施工图设计进度计划
参考答案:BCE
第103题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
参考答案:BCD
第104题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
参考答案:ABCE
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第105题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
参考答案:BCDE
第106题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果，项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成，其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
参考答案:ABCE
第107题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
参考答案:ABD
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第108题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第109题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
参考答案:ABC
第110题:建设项目的竣工决算由()组成。
A.竣工验收标准
B.竣工决算报告说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工决算报表
E.工程造价比较分析
参考答案:BCDE
第111题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第112题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
参考答案:AC
第113题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.施工原因
B.客观原因
C.业主原因
D.物价上涨
E.设计原因
参考答案:CE
第114题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格
参考答案:ACE
第115题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
参考答案:BCE
第116题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。
A.对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件
B.在本职工作中，让员工有一定的自主权，并承担解决问题的责任
C.把组织的总目标分解到职能部门和层次，激励员工为实现目标而努力，并评价员工的业绩
D.启发员工积极提高自身素质
E.识别质量管理体系所需要的过程
参考答案:ABCD
第117题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第118题:地基基础工程施工完毕后，总监理工程师应组织()进行验收。
A.勘察项目负责人
B.设计项目负责人
C.施工单位技术部门负责人
D.施工单位质量部门负责人
E.建设单位项目负责人
参考答案:ABCD
第119题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
参考答案:BE