湖南省长沙监理工程师考核考前押题
湖南省长沙监理工程师考核考前押题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。
A.排除不合格的投标人
B.选择实力强的投标人
C.排除不满意的投标人
D.便于对投标人能力进行考察
参考答案:A
第1题:开标应当在()的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
A.招标人
B.公证机构
C.建设行政主管部门
D.评标委员会
参考答案:A
第2题:投标有效期应当从()开始计算。
A.发售招标文件
B.递交投标文件
C.提交投标文件的截止日
D.确定中标候选人之日
参考答案:C
第3题:施工文件属于()。
A.建设工程档案
B.建设工程文件
C.建设工程档案资料
D.建设工程资料
参考答案:B
第4题:组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.项目监理机构组织结构设计
D.制定工作流程和信息流程
参考答案:D
第5题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
参考答案:B
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。
第6题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
参考答案:D
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)
第7题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
参考答案:B
第8题:新设立的工程监理企业，其资质等级()。
A.按照最低等级核定
B.按照最低等级核定，并设1年的暂定期
C.按照所达到的资质等级标准核定
D.按照所达到的资质等级标准核定，并设1年的暂定期
参考答案:B
第9题:组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。
A.组织行为
B.组织设计
C.组织结构
D.组织模式
参考答案:C
第10题:工程施工前监理实施细则由()送审。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.现场监理员
参考答案:A
第11题:造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为()。
A.风险因素
B.风险事件
C.风险原因
D.损失机会
参考答案:B
第12题:《建设工程监理规范》中所规定A类表是()。
A.建设单位用表
B.监理单位用表
C.承包单位用表
D.各方通用表
参考答案:C
第13题:目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构()。
A.应当与组织分解结构完全一致
B.在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C.在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D.在各个层次应当与组织分解结构基本一致
参考答案:B
第14题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
参考答案:C
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第15题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业()个月以上()年以下。
A.5，2
B.3.2
C.5，1
D.3,1
参考答案:D
第16题:从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是()。
A.合同关系简单，故合同管理难度较小
B.合同关系简单，但合同管理难度较大
C.合同关系复杂，故合同管理难度较大
D.合同关系复杂，但合同管理难度较小
参考答案:A
第17题:目标规划和计划与目标控制都具有()。
A.指导性
B.实施性
C.动态性
D.循环性
参考答案:C
第18题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是()
A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工
B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查
C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位
D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
参考答案:D
第19题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第20题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元，1800万
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元
参考答案:B
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
第21题:风险识别的工作成果是()。
A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果
B.定量确定建设工程风险事件发生概率
C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度
D.建立建设工程风险清单
参考答案:D
第22题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。
A.投入
B.转换
C.反馈
D.对比
参考答案:C
第23题:建设工程监理大纲的内容包括()。
A.监理实施方案
B.监理企业组织机构
C.监理工作细则
D.监理绩效考核
参考答案:A
第24题:建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人()
A.组织工程建设
B.策划工程项目
C.负责生产经营
D.承担投资风险
参考答案:D
第25题:EＰC模式的特征之一是()。
A.业主承担大部分风险
B.工程师管理工程实施
C.业主或业主代表管理工程实施
D.单价合同
参考答案:C
第26题:在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是()。
A.为承包商提供合同咨询服务
B.为承包商提供工程设计服务
C.为大型承包商提供技术咨询服务
D.为中小承包商提供技术咨询服务
参考答案:C
第27题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。
A.审定技术方案
B.签发工程竣工报验单
C.负责管理项目监理机构的日常工作
D.审定开工报告
参考答案:B
第28题:关于公开招标特点的说法，正确的是()。
A.属于限制性招标
B.招标费用较低
C.准备招标评标的工作量小
D.评标的工作量大
参考答案:D
第29题:在改建.扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
第30题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，建设单位需要永久保管的文件资料是()
A.检验批质量验收记录
B.质量事故报告及处理意见
C.工程竣工决算审核意见
D.分部(子分部)工程质量验收记录
参考答案:D
第31题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，相关服务的酬金应在()中约定。
A.协议书
B.专用条件
C.附录a
D.附录b
参考答案:A
第32题:建设工程定额反映了()水平。
A.企业管理
B.消耗量的价值
C.社会平均消耗
D.社会平均先进消耗
参考答案:C
第33题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经()审核批准。
A.总监理工程师
B.总监理工程师授权的专业监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
参考答案:C
第34题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
参考答案:D
参考解析:由题意可知答案为90天。
第35题:主要任务是直接调动和组织人力.物力.财力等具体活动内容的人员应为()人员。
A.决策层
B.协调层
C.执行层
D.操作层
参考答案:C
第36题:根据《建设工程监理规范》，检查施工单位投入工程的人力.主要设备的使用及运行状况由()负责。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师代表
参考答案:C
第37题:《中华人民共和国建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()的业务许可范围承担工程。
A.资质等级高
B.资质等级低
C.介于两者之间等级
D.由建设行政主管部门确认
参考答案:B
第38题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。
A.工程建设强制性标准
B.监理规划
C.监理实施细则
D.施工验收规范
参考答案:A
第39题:处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候，应交给()审核。
A.建设单位
B.监理工程师
C.施工单位
D.仲裁机构
参考答案:D
第40题:专业监理工程师审查分包单位的资质内容包括()。
A.分包单位资质申报表
B.分包合同条件
C.分包单位组织机构
D.分包单位业绩
参考答案:D
第41题:业主提供满足监理工作需要的设施不包括()。
A.办公设施
B.交通设施
C.检查设施
D.生活设施
参考答案:C
第42题:在施工阶段，监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为()。
A.10%～20%
B.20%～30%
C.30%～60%
D.60%～90%
参考答案:B
第43题:根据《建设工程质量管理条例》，未经()签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.监理员
D.建设单位代表
参考答案:A
第44题:下列()不属于PMBOK总体框架的基本过程组。
A.启动过程组
B.计划过程组
C.监控过程组
D.操作过程组
参考答案:D
第45题:下列管理模式的特征中，属于PARTNERING模式特征的是()。
A.承包商承担大部分风险
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
参考答案:C
第46题:既可能造成损失也可能创造收益的风险为()。
A.纯风险
B.投机风险
C.基本风险
D.特殊风险
参考答案:B
第47题:债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起()行使。
A.6个月
B.一年内
C.两年内
D.五年内
参考答案:B
第48题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
参考答案:D
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第49题:在各种风险对策中，预防损失风险对策的主要作用是()。
A.中断风险源
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.遏制损失的进一步发展
参考答案:B
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。
A.招聘并培训生产人员
B.组织施工招标投标
C.征地.拆迁和平整场地
D.办理施工许可证
E.组织设备.材料定货
参考答案:BCDE
第51题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:BDE
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第52题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。
A.提高建设工程投资决策科学化水平
B.促进工程建设领域管理体制的改革
C.规范工程建设参与各方的建设行为
D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
E.实现建设工程投资效益最大化
参考答案:ACDE
第53题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第54题:在下列内容中，()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。
A.适应性
B.稳定性
C.兼容性
D.可扩展性
E.流动性
参考答案:BCD
第55题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第56题:在下列内容中，属于施工实施期项目监理部收集的信息是()。
A.建设工程场地地质.水文.气象资料
B.建筑材料.构配件进场.加工.保管.使用信息
C.施工过程中工序交接记录.隐蔽工程检查记录
D.竣工图
E.施工索赔相关信息
参考答案:BCE
第57题:《建筑法》调整的行为是()。
A.各类房屋建筑的建造
B.各类房屋建筑附属设施的建造
C.线路.管道的安装活动
D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动
E.与房屋建筑配套的设备安装活动
参考答案:ABDE
第58题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
参考答案:ABE
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第59题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第60题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。
A.委托该工程的设计单位进行施工监理
B.任意压缩合理工期
C.迫使承包方以低于成本的价格竞标
D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程
参考答案:BCE
第61题:在一个组织中，下列哪句话是正确的()。
A.有职位就有职权
B.有职权就有职位
C.有职权就有职责
D.有职责就有职权
E.有职责就有职位
参考答案:AC
第62题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第63题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第64题:平行承发包模式的特点是()。
A.有利于缩短工期
B.有利于减少合同数量
C.有利于质量控制
D.有利于选择承建单位
E.有利于投资控制
参考答案:ACD
第65题:风险识别的特点包括()。
A.多样性
B.个别性
C.客观性
D.主观性
E.不确定性
参考答案:BDE
第66题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。
A.建筑工程施工许可
B.建设单位应具备的条件
C.从事建筑活动的单位应具备的条件
D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格
E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质
参考答案:ACD
第67题:在下列内容中，属于施工阶段特点的有:施工阶段()。
A.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
B.是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段
C.施工质量对建设工程质量起保证作用
D.施工质量对建设工程质量起决定性影响
E.施工阶段合同关系复杂，合同争议多
参考答案:BCE
第68题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第69题:在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题:()。
A.按总投资构成内容分解
B.认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
C.强调早期控制的重要性
D.抓主要矛盾，有所侧重
E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
参考答案:BDE
第70题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。
A.缺乏风险意识
B.风险评价失误
C.风险决策延误
D.风险决策实施延误
E.非基金储备不足
参考答案:ABCD
第71题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第72题:快速路径法可在下列模式中采用:()。
A.平行承发包模式
B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.
C.项目总承包模式
D.ｐｍ模式
E.cｍ模式
参考答案:ACE
第73题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。
A.项目总投资为4000万元的给水工程
B.项目总投资为2000万元的供热工程
C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程
D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程
E.总投资为1000万元的学校
参考答案:ACE
第74题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。
A.友好
B.信任
C.合作
D.共享
E.参与
参考答案:BCD
第75题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
参考答案:BCD
第76题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第77题:建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有()。
A.协助业主准备工程报建手续
B.可行性论证咨询／监理
C.技术经济论证
D.编制项目风险评价报告
E.编制建设工程投资匡算
参考答案:ABCE
第78题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。
A.审核签认竣工结算
B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔
C.签发开工复工报审表
D.参加工程质量事故调查
E.调换不称职人员
参考答案:ABCE
第79题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。