青海省西宁一级建造师法规模拟试题

青海省西宁一级建造师法规模拟试题


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:某承包人一直拖欠材料商的货款,材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时,建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消,施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。

A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道

B.材料商转让自己的债权应经承包人同意

C.若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消

D.即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消

参考答案:C

参考解析:债权人转让权利应该通知债务人,未经通知的转让行为对债务人不发生效力,但债权人的转让无需得到债务人的同意,因此本题中只有C是正确的。


第1题:下列关于投标保证金的表述中,正确的是()。

A.投标保证金不得超过投标报价的3%

B.投标保证金的有效期与投标有效期相同

C.实行两阶段招标的,招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

参考答案:B


第2题:下列争议中,受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

参考答案:D


第3题:甲乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

参考答案:C

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中,约定赔偿损失费用为5万元,而且实际损失小于5万元,因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。


第4题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准

参考答案:C


第5题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

参考答案:C


第6题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()

A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的

B.家庭无其他就业人员的

C.已签订无固定期限合同的

D.因工负伤,不在规定的医疗期内的

参考答案:A


第7题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

参考答案:A


第8题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内,依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案:D


第9题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同,其法定的形式是()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面都可以

D.其他形式

参考答案:B


第10题:根据《立法法》的规定,说法不正确的是()。

A.民事基本制度由法律制定

B.地方政府规章可以制定属于本行政区域的具体行政管理事项

C.为执行法律的规定需要制定行政法规

D.限制人身自由可以由部门规章规定

参考答案:D


第11题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

参考答案:A


第12题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

参考答案:D


第13题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中,错误的是()。

A.建设工程实行总分包的,总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

参考答案:B


第14题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

参考答案:A


第15题:在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中,正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理,该合同有效

B.甲某的行为属无权代理,该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,乙建筑公司就要承担违约责任

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任

参考答案:C


第16题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

参考答案:D


第17题:下列关于劳动合同期限的表述中,正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

参考答案:A


第18题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.51%

参考答案:C


第19题:建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由()签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。

A.注册造价工程师

B.注册咨询工程师

C.注册建造师

D.项目经理

参考答案:C


第20题:建筑施工总承包特级资质企业,应至少配备()名专职安全生产管理人员。

A.8

B.6

C.4

D.3

参考答案:B


第21题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同,由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故,致使货物受损,无法按期交货。关于责任承担的说法,正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

参考答案:C


第22题:关于招标文件的说法,正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少10日之前,通知所有获取招标文件的潜在招标人

参考答案:C

参考解析:本题考查的是招标的基本程序。选项A,招标人不得规定最低投标限价。选项B对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出,选项D,招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少15日之前,通知所有获取招标文件的潜在招标人。


第23题:当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

参考答案:B

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。


第24题:根据《行政复议法》,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

参考答案:D

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.


第25题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

参考答案:B


第26题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤,主管部门责令施工单位停工整顿,由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

参考答案:D


第27题:建设工程合理使用年限是指从()之日起,工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

参考答案:C


第28题:关于保险索赔的说法,不正确的是()。

A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明

B.投保人应及时提出索赔

C.保险单上载明的保险财产没有全部损失,应该按照部分损失进行保险索赔

D.建设工程项目同时由多家公司承保,则可以分别向多家公司要求索赔

参考答案:D


第29题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

参考答案:D

参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。


第30题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡,由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定,本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

参考答案:B


第31题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

参考答案:D


第32题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的报酬的250%加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的,支付不低于400%的工资报酬

参考答案:B


第33题:以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是()。

A.行政协会协助政府部门的综合信用评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.政府对市场主体的守法诚信评价

参考答案:D


第34题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

参考答案:C


第35题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

参考答案:C


第36题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

参考答案:C


第37题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

参考答案:B


第38题:当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,则该仲裁协议的效力可以由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

参考答案:A


第39题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

参考答案:B

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者,项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。


第40题:某施工项目招标文件中规定,投标人注册资本金不得少于3000万元,且必须在本省有分公司。某潜在投标人对此提出异议,以下说法正确的是()。

A.潜在投标人应当在投标截止时间15日前提出异议

B.招标人在收到异议后应当在3日内给予答复,答复前暂停招投标活动

C.招标人的答复应当以书面形式回复给相应提出疑问的潜在投标人

D.招标文件内容违法,违反公平.公正原则,并影响潜在投标人投标的,招标人修改招标文件后即可继续招投标活动

参考答案:B


第41题:关于借款合同的说法,正确的是()。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的,应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年科率24%,则该借款的利息约定无效

参考答案:B


第42题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

参考答案:C


第43题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的,应给予警告,并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

参考答案:B


第44题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

参考答案:D


第45题:标准规范.规程都是标准的表现方式,习惯上统称为标准。当针对操作.工艺.管理等专用技术要求时,一般采用()。

A.标准

B.规范

C.规程

D.规范或规程

参考答案:C


第46题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天属于法定休假日,4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

参考答案:B

参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班,应支付不低于200%的工资报酬;法定节假日安排工作的,支付不低于300%的工资报酬。


第47题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续

参考答案:D

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请,也应当申请最低等级。选项B,施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的,余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C,被撤回建筑企业资质的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。


第48题:某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工商治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

参考答案:C


第49题:甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

参考答案:D


第50题:关于行政复议的说法,正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

参考答案:C


第51题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班,该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后,该建筑公司向代理商购买了这套软件,则下列说法中正确的是()。

A.甲拥有m软件的所有权和知识产权

B.甲拥有m软件的知识产权

C.乙拥有m软件的知识产权

D.甲拥有m软件的使用权

参考答案:D


第52题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

参考答案:A


第53题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.危害公共安全罪

参考答案:B


第54题:某工程施工招标文件,其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元,投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的,应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的,投标保函有效期必须与投标有效期一致,否则作废标处理

C.①投标人串通投标的,②投标书被评定为废标的,③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的,④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的,⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的,其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人,其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

参考答案:B


第55题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级,撤职处分

D.吊销有关人员资格

参考答案:D

参考解析:本题考查的是事故责任单位及主要责任人应承担的责任。特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故的,吊销相关人员资格。


第56题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

参考答案:B


第57题:下列仲裁协议约定的内容中,属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构,且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

参考答案:D

参考解析:有关仲裁协议的内容。P335.


第58题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输,乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中,丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故,给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担义务

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

参考答案:B


第59题:根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收

B.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的,招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存

参考答案:B


第60题:关于商标专用权的说法,正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

参考答案:C


第61题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中,符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

B.经当地环境部门许可,将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.工业废水处理达标后排入河流

参考答案:D


第62题:关于执行申请期间的说法,正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

参考答案:D


第63题:某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格,以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护,所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效,承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效,承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效,但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

参考答案:D


第64题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

参考答案:A


第65题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()。

A.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

C.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

参考答案:A


第66题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室,看到丙公司向乙公司发出的一分要约,很感兴趣,就向李四要了这份要约,并按照要约上的要求回复了丙公司,甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

参考答案:B

参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思, 本题中, 甲公司不是丙公司要约的受要 约人, 因此其发出的文件不属于承诺, 因甲公司按丙公司的要约进行了回复, 应该属于新要 约。


第67题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

参考答案:D


第68题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

参考答案:B


第69题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间,建设单位要求施工企业购买某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

参考答案:D


二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:关于法定代表人的说法,正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

参考答案:CE


第71题:关于安装工程一切险保险的说法,正确的是()。

A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,但须承担维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

E.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过三个月,否则应另行加收保险费

参考答案:DE


第72题:关于买卖合同的说法,正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有

B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间

参考答案:ABE

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。


第73题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

参考答案:CE


第74题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

参考答案:AE


第75题:下列责任种类中,属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

参考答案:AB


第76题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查.抽查和专项检查的方式。其检查的内容包括()。

A.有关工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

E.人员是否到位

参考答案:ABCD


第77题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

参考答案:ACDE


第78题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定,被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行,当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。

A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

E.认定事实的主要证据不足的

参考答案:ACDE


第79题:根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人搜权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C..经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

参考答案:C根据《招标投标法》可以确定中标人的主体是()。A.经招标人搜权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D招标投标有形市场答案:C


第80题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例,由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例.单行条例报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案;地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案;设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案;经济特区法规报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

参考答案:BCDE


第81题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()

A.建设用地规划许可证

B.可行性研究报告

C.建设工程规划许可证

D.施工企业资质等级证书及营业执照副本

E.工程勘察设计文件

参考答案:DE


第82题:下列法律责任中,属于行政处罚的有()

A.减低资成等级

B.罚金

C.记过

D.没收财产

E.罚款

参考答案:AE


第83题:下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

参考答案:BD


第84题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

参考答案:CDE


第85题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()

A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地

B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地

C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地

D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地

参考答案:AD


第86题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()

A.该工程施工许可证自行废止

B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效

C.应当在2018年4月15日前申请延期

D.不能按时开工,应当在1个月内报告

E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证

参考答案:ACE


第87题:下列关于竣工日期的说法中,正确的有()。

A.建设工程竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的,以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期

参考答案:BCE


第88题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定,我国目前主要采取的节能激励措施包括()。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

参考答案:ABCD


第89题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

参考答案:BCD


第90题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。

A.自然养护混凝土

B.现场机具.车辆冲洗用循环水

C.生活.工程用水分别计量管理

D.现场设置雨水收集利用系统

E.现场供水管网就近设置多个用户点

参考答案:BCD

参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理.管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰,凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时,将节水定额指标纳人合同条款,进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。


第91题:某工地招标文件规定,“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

参考答案:AD


第92题:按照标准的级别,我国将标准划分为()。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

E.推荐性标准

参考答案:ABCD

参考解析:按照《标准化法》的规定我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。


第93题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

参考答案:AB

参考解析:第四章第1节建设工程合同制度P135


第94题:根据《劳动合同法》的规定,劳动者有()情形,用人单位不得解除劳动合同。

A.女职工在孕期.产期.哺乳期的

B.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的

C.在本单位连续工作满10年,且距法定退休年龄不足10年的

D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的

参考答案:ABDE


第95题:关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物域于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环促行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段

参考答案:BD


第96题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

参考答案:BCE


第97题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

参考答案:ABCD

参考解析:第四章第3节相关合同制度P183


第98题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

参考答案:ABCE


第99题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。

A.合同法与招标投标法

B.刑法

C.劳动法

D.诉讼与非诉讼程序法

E.社会法

参考答案:BDE