全国监理工程师试卷刷题软件
全国监理工程师试卷刷题软件
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
参考答案:C
第1题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
参考答案:B
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第2题:根据《合同法》，工程设计合同属于()。
A.委托合同
B.技术合同
C.承揽合同
D.建设工程合同
参考答案:D
第3题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，以下说法中正确的是()。
A.自行更换后通知委托人
B.自行更换，无需通知委托人
C.需报告委托人，未经同意不得更换
D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换
参考答案:A
第4题:在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
参考答案:D
第5题:下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是()。
A.cm合同价就是cm费
B.cm单位与施工单位之间是总分包关系
C.cm模式又称为风险型cm模式
D.cm单位通常由设计单位担任
参考答案:C
第6题:依据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目()分档定额计费方式计算收费。
A.工程预算投资额
B.工程概算投资额
C.工程投资估算指标投资额
D.工程施工定额投资额
参考答案:B
第7题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
参考答案:A
第8题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
参考答案:B
第9题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。
A.竞争型
B.生存型
C.盈利型
D.拓展型
参考答案:A
第10题:下列文件中，由总监理工程师负责批准的是()。
A.监理实施细则
B.监理规划
C.监理大纲
D.监理投标书
参考答案:A
第11题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。
A.单位工程竣工验收报审表
B.费用索赔报审表
C.分部工程报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
参考答案:C
第12题:投资目标的全方位控制主要是指()。
A.对投资.进度.质量三大目标进行综合控制
B.对按工程内容分解的各项投资进行控制
C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制
D.对按时间分解的各阶段投资进行控制
参考答案:C
第13题:监理规划的基本内容不包括()。
A.工作目标和工作流程
B.监理细则和监理取费
C.监理组织和目标控制
D.合同管理和信息管理
参考答案:B
第14题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
参考答案:D
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第15题:建设工程目标分解最基本的方式是()。
A.按工程内容分解
B.按时间分解
C.按总投资构成分解
D.按组织结构分解
参考答案:A
第16题:从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是()。
A.合同关系简单，故合同管理难度较小
B.合同关系简单，但合同管理难度较大
C.合同关系复杂，故合同管理难度较大
D.合同关系复杂，但合同管理难度较小
参考答案:A
第17题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，委托人需要换委托人代表时，应提前()天通知监理人。
A.3
B.5
C.7
D.14
参考答案:C
第18题:()往往是设备工程监理的主要工作对象。
A.小型设备工程
B.中型设备工程
C.大型设备工程
D.大中型设备工程
参考答案:C
第19题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
参考答案:A
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第20题:关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法，正确的是()。
A.请示在前，批复在后
B.主件在前，附件在后
C.定稿在前，印本在后
D.图纸在前，文字在后
参考答案:B
第21题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经()审核批准。
A.总监理工程师
B.总监理工程师授权的专业监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
参考答案:C
第22题:为完成施工阶段进度控制任务，项目监理机构需要做的工作是()。
A.组织进度协调会议，协调有关各方关系
B.审查确认施工分包单位资格
C.审查施工组织设计
D.严格进行付款控制
参考答案:A
第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
参考答案:D
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第24题:项目监理机构组织协调工作中，不属于内部协调内容的是()。
A.建立信息沟通制度
B.与政府建设行政主管机构的协调
C.及时交流信息.处理矛盾，建立良好的人际关系
D.明确监理人员分工及各自的岗位职责
参考答案:B
第25题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。
第26题:从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在()收集。
A.设计阶段
B.施工招标阶段
C.施工准备期
D.施工实施期
参考答案:C
第27题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元，1800万
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元
参考答案:B
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
第28题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。
A.分项工程.分部工程.单位工程
B.单位工程.分部工程.专业.阶段
C.单位工程.分部工程.检验批
D.检验批.分部工程.单位工程
参考答案:B
第29题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。
A.与工程承包严格分开
B.与工程承包相互渗透.相互融合
C.逐步取代工程承包
D.逐步从工程承包中分离
参考答案:B
第30题:中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产()。
A.归中国合作者所有
B.归外国合作者所有
C.按原合同约定的比例折价处理
D.另签协议折价处理
参考答案:A
第31题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
参考答案:B
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第32题:在实施全过程监理的建设工程上，()是建设项目的管理主体。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
参考答案:A
第33题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，仅就中标通知书.协议书.专用条件而言，优先解释顺序正确的是()。
A.协议书→专用条件→中标通知书
B.协议书→中标通知书→专用条件
C.专用条件→中标通知书→协议书
D.专用条件→协议书→中标通知书
参考答案:B
第34题:建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”。建设工程监理评标办法中，通常情况下评标要素不包括()。
A.建设工程监理大纲
B.建设工程监理费用报价
C.试验检测仪器设备及其应用能力
D.专业监理工程师的综合能力和业绩
参考答案:D
第35题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第36题:下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是()。
A.组织设备.材料订货
B.招聘和培训生产人员
C.进行工具.器具.备品备件的制造或订货
D.组织生产人员参加设备安装.调试.工程验收
参考答案:A
第37题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。
A.工程建设强制性标准
B.监理规划
C.监理实施细则
D.施工验收规范
参考答案:A
第38题:施工监理机构的层次不包括()。
A.决策层
B.协调层和执行层
C.管理层
D.作业层
参考答案:C
第39题:流水节拍是组织流水施工的()。
A.工艺参数
B.时间参数
C.空间参数
D.非流水施工参数
参考答案:B
第40题:工程监理企业应按照合同的约定认真履行，这是其经营活动基本准则()的要求。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
参考答案:A
第41题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第42题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位
参考答案:B
第43题:在委托监理合同中，()约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。
A.必须
B.应当
C.可以
D.不会
参考答案:D
第44题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长.增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
参考答案:B
第45题:《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应短期保存的监理文件是()。
A.项目监理机构总控制计划
B.供货单位资质材料
C.有关造价控制的监理通知
D.工程竣工总结
参考答案:A
第46题:下列工程承发包模式的优点中，属于工程总承包模式优点的是()。
A.有利于工程造价控制
B.有利于质量控制
C.有利于业主选择承包商
D.业主选择承包方范围小
参考答案:A
第47题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第48题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
参考答案:C
第49题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
参考答案:D
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:工程监理企业应当按照()等资质条件申请资质。
A.注册资本
B.专业技术人员数量
C.监理业绩
D.企业负责人和技术负责人数
E.企业负责人和技术负责人所具备的条件
参考答案:ABCE
第51题:在下列工作中，属于项目法人董事会职权的是()。
A.负责筹措建设资金
B.审核初步设计和概算文件
C.编制项目财务预算
D.负责组织项目试生产
E.负责提出项目竣工验收申请报告
参考答案:ABE
第52题:管理层次的划分依据()。
A.经济效益
B.组织目标
C.工作内容
D.人数多少
E.人员素质
参考答案:BC
第53题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第54题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
参考答案:CE
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第55题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
参考答案:ABCD
第56题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。
A.转移代价高
B.机会成本增加
C.保险谈判较为困难
D.可能转移失败
E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划
参考答案:BCE
第57题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
参考答案:BCDE
第58题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
参考答案:CD
第59题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。
A.简单
B.一般
C.较复杂
D.复杂
E.很复杂
参考答案:BCD
第60题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
参考答案:ACD
第61题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第62题:国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是()。
A.每年定期集中审批一次全国甲.乙级工程监理企业的资质
B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质
C.审查.批准全国甲.乙级工程监理企业资质的变更与终止
D.审查.批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止
E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法
参考答案:BDE
第63题:设计或施工总分包模式特点有:()。
A.有利于建设工程施工组织
B.有利于投资控制
C.有利于质量控制
D.有利于工期控制
E.有利于缩短建设工期
参考答案:ABCD
第64题:CＭ模式主要适用于以下情况:()。
A.投资因素最为重要的建设工程
B.进度因素最为重要的建设工程
C.质量因素最为重要的建设工程
D.设计变更可能性较大的建设工程
E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
参考答案:BDE
第65题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.政府主管部门
E.工程毗邻单位
参考答案:ABC
第66题:监理大纲的主要内容是:()。
A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介
B.拟达到的三大控制的目标
C.拟采用的监理方案
D.将提供给业主的监理阶段性文件
E.估计所需的监理费用
参考答案:ACD
第67题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第68题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第69题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。
A.建立非基金储备
B.从现金净收入中支出
C.保险
D.自我保险
E.母公司保险
参考答案:ADE
第70题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第71题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第72题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第73题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。
A.委托该工程的设计单位进行施工监理
B.任意压缩合理工期
C.迫使承包方以低于成本的价格竞标
D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程
参考答案:BCE
第74题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学
B.协调学
C.行为学
D.管理学
E.设计学
参考答案:AC
第75题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
参考答案:ABCE
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第76题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合
参考答案:ADE
第77题:在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题:()。
A.在工程建设的早期就编制进度计划
B.在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
C.在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程
D.对整个建设工程所有工作内容都进行控制
E.抓好关键线路的进度控制
参考答案:ABE
第78题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
参考答案:ABCD
第79题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。
A.组织形式
B.组织结构
C.出资方式
D.回收投资的期限
E.分配利润和分担风险的依据
参考答案:CDE