新版青海省西宁监理工程师试题
新版青海省西宁监理工程师试题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。
A.4
B.10
C.5
D.3
参考答案:D
第1题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。
A.服务性
B.科学性
C.公平性
D.独立性
参考答案:B
第2题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
参考答案:B
第3题:下列各项不是总承包模式特点的是()。
A.合同关系简单
B.易于质量控制
C.利于投资控制
D.缩短建设周期
参考答案:B
第4题:根据《招标投标法》，投标人在()，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.提交投标文件的截止时间前
B.投标有效期内
C.评标截止时间前
D.评标开始前
参考答案:A
第5题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
参考答案:D
第6题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第7题:某工程的复杂程度等级评定如下:影响因素权重评分F1=0.47，F2=0.39，F3=0.27，F4=0.18，F5=0.28，F6=0.34，F7=0.45，F8=0.56，F9=0.78，F10=0.88.该工程复杂程度等级的评分应是()分。
A.4.6
B.7.3
C.7.5
D.9.0
参考答案:A
第8题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。
A.3
B.5
C.7
D.14
参考答案:C
第9题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
参考答案:B
参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第10题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等，应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。
A.附录a
B.附录b
C.专用条件
D.通用条件
参考答案:B
第11题:对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为()。
A.投机风险和纯风险
B.投机风险和基本风险
C.基本风险和特殊风险
D.特殊风险和技术风险
参考答案:A
第12题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:C
第13题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第14题:对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认()，同时报建设单位。
A.工程款确认证书
B.工程复修款确认证书
C.工程款支付证书
D.工程复修款支付证书
参考答案:C
第15题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可
参考答案:B
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第16题:某监理单位打算申请综合资质，则该单位至少应有()名注册监理工程师。
A.5
B.15
C.45
D.60
参考答案:D
第17题:检查承包单位投入工程项目的人力.材料.主要设备及其使用.运行状况，并做好检查记录，是()的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.监理员
参考答案:D
第18题:目标规划和计划与目标控制都具有()。
A.指导性
B.实施性
C.动态性
D.循环性
参考答案:C
第19题:关于监理人员在巡视检查时，在安全生产方面应关注情况的说法，正确的是()。
A.天气情况是否适合施工作业
B.使用的工程材料.设备和构配件是否已检测合格
C.施工机具.设备的工作状态，周边环境是否有异常情况
D.安全生产.文明施工制度.措施落实情况
参考答案:D
第20题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。
A.咨询服务
B.技术服务
C.管理服务
D.监督服务
参考答案:C
第21题:由于()重复出现的概率较小，因而预测的准确性相对较差，也就较难防范。
A.纯风险
B.投机风险
C.自然风险
D.主观风险
参考答案:B
第22题:风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。
A.风险识别和风险评价都是定性的
B.风险识别和风险评价都是定量的
C.风险识别是定性的，风险评价是定量的
D.风险识别是定量的，风险评价是定性的
参考答案:C
第23题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第24题:组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。
A.组织行为
B.组织设计
C.组织结构
D.组织模式
参考答案:C
第25题:严格监理.热情服务的原则是指()。
A.对承建单位既要严格监理又要热情服务
B.对业主既要热情服务又要严格监理
C.对承建单位严格监理，对业主热情服务
D.对业主严格监理，对承建单位热情服务
参考答案:C
第26题:总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者，这体现了()原则。
A.公平.公正
B.权责一致
C.总监理工程师负责制
D.综合效益原则
参考答案:C
第27题:综合资质标准属于工程监理企业资质等级标准的内容，下列选项对其表述有误的是()。
A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称
B.工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级一[程监理资质
C.工程监理企业的注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人
D.工程监理企业具有必要的工程试验检测设备
参考答案:A
第28题:建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含()。
A.专家调查法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
参考答案:D
第29题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
第30题:下列关于建设工程监理招标准备的工作，不属于其内容的是()。
A.编制招标方案
B.明确招标范围和内容
C.组织现场踏勘
D.确定招标组织
参考答案:C
第31题:监理单位申请资质，经资质审查符合资质等级标准后，由建设行政主管部门颁发()。
A.《工程监理企业资质证书》
B.《监理申请批准书》
C.《营业执照》
D.《监理业务手册》
参考答案:A
第32题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。
A.社会团体
B.工程毗邻单位
C.建设资金提供单位
D.政府建设行政主管部门
参考答案:C
第33题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
参考答案:B
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第34题:建设工程监理大纲的内容包括()。
A.监理实施方案
B.监理企业组织机构
C.监理工作细则
D.监理绩效考核
参考答案:A
第35题:对改建.扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第36题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
参考答案:C
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第37题:根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经()认定后采用邀请招标方
A.项目审批.核准部门
B.建设单位
C.工程监理单位
D.建设行政主管部门
参考答案:A
第38题:影响建设工程进度的不利因素中，()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
参考答案:A
第39题:关于保证人资格的说法，正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
参考答案:B
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第40题:在采用非代理型CＭ模式时，为了促使CＭ单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定()。
A.风险费
B.固定总价
C.保证最大价格
D.保证最低价格
参考答案:C
第41题:根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
参考答案:C
第42题:项目监理机构在编制监理规划时，应制定旁站方案，明确旁站的范围.内容.程序和旁站人员职责等，现场监理人员必须按此执行并根据方案的要求，有()地进行检查，将可能发生的工程质量问题和隐患加以消除。
A.综合性
B.针对性
C.可操作性
D.指导性
参考答案:B
第43题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
参考答案:D
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第44题:根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位()。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划
B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划
C.在设计阶段就应当编制总进度计划
D.在招标阶段就应当编制总进度计划
参考答案:B
第45题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
参考答案:D
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第46题:在EＰC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是()。
A.cｍ经理
B.eｐc经理
C.经理b.eｐc经理c.业主代表
参考答案:C
第47题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。
A.3.41%
B.3.35%
C.3.28%
D.3.22%
参考答案:D
第48题:根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当()。
A.既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益
B.既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益
C.维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益
D.既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益
参考答案:B
第49题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
参考答案:B
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第51题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第52题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。
A.项目的策划.资金筹措
B.项目评估
C.建设实施
D.生产经营.偿还债务
E.资产的保值增值
参考答案:ACDE
第53题:EＰC模式的基本特征是()。
A.业主承担大部分风险
B.承包商承担大部分风险
C.总价合同
D.单价合同
E.业主或业主代表管理工程实施
参考答案:BCE
第54题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第55题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
参考答案:BCD
第56题:监理大纲的主要内容是:()。
A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介
B.拟达到的三大控制的目标
C.拟采用的监理方案
D.将提供给业主的监理阶段性文件
E.估计所需的监理费用
参考答案:ACD
第57题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
参考答案:BE
第58题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。
第59题:质量控制目标包括()。
A.设计质量控制目标
B.材料质量控制目标
C.设备质量控制目标
D.土建施工工程质量控制目标
E.设备制造质量控制目标
参考答案:ABCD
第60题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第61题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
参考答案:AE
参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第62题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
参考答案:CDE
第63题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
参考答案:ABDE
第64题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
参考答案:BD
参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第65题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第66题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
参考答案:ABCD
第67题:在下列情况中的()，业主可以直接委托工程监理企业。
A.外资工程
B.机密工程
C.规模较小的工程
D.大型工程
E.原工程监理企业续用
参考答案:BCE
第68题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性
B.定量化
C.时效性
D.惟一性
E.灵活性
参考答案:ABC
第69题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B.施工单位资质等级证明
C.堆放.清除废弃物的措施
D.拆除专业技术人员资格证书
E.拆除施工组织方案
参考答案:ABCE
第70题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。
A.缺乏风险意识
B.风险评价失误
C.风险决策延误
D.风险决策实施延误
E.非基金储备不足
参考答案:ABCD
第71题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第72题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第73题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。
A.组织形式
B.组织结构
C.出资方式
D.回收投资的期限
E.分配利润和分担风险的依据
参考答案:CDE
第74题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第75题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
参考答案:BCD
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第76题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。
A.避免损失的发生
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.使损失后果减少到零
E.遏制损失的进一步发展
参考答案:ABCE
第77题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
参考答案:CE
第78题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。
A.招聘并培训生产人员
B.组织施工招标投标
C.征地.拆迁和平整场地
D.办理施工许可证
E.组织设备.材料定货
参考答案:BCDE
第79题:仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面:()。
A.为决策者提供科学合理的建议
B.保证工程的顺利实施
C.为客户提供信息和先进技术
D.发挥准仲裁人的作用
E.促进国际间工程领域的交流和合作
参考答案:ABCD