广西壮族自治区二级建造师模拟题库与手机学习版
广西壮族自治区二级建造师模拟题库与手机学习版
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
参考答案:A
参考解析:本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行
第1题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册D
A.15
B.30
C.45
D.60
参考答案:B
参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。
第2题:《劳动法》规定，女职工生育享受不少于()天的产假。
A.90
B.98
C.120
D.128
参考答案:A
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第3题::根据《建筑法》，开工报告制度是指()。
A.建设单位对施工企业开工条件的确讣
B.政府主管部门的一种行政审批制度
C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣
D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣
参考答案:B
参考解析:开工报告6个月必须开工，由国务院有关规定批准开工报告。
第4题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。
A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标
B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标
C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标
参考答案:B
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第5题:某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪
参考答案:C
参考解析:A项，在生产.作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择C项。
第6题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
参考答案:D
参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105
第7题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。
A.处10万元以上30万元以下的罚款
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
参考答案:D
参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。
第8题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货
D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
参考答案:D
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
第9题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。
A.采购数量变更
B.公司名称变更
C.合同签约人员变更
D.公司法定代表人变更
参考答案:A
参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。
第10题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.营业执照的签发
D.营业执照的领取
参考答案:C
参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的，属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
第11题:质物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。
A.质权人
B.第三人
C.抵押人
D.债务人
参考答案:C
参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
第12题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。
A.返还财产
B.折价补偿
C.赔偿损件
D.支付违约金
参考答案:D
参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果
第13题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
参考答案:B
参考解析:本题意在考核转包.分包.违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项8是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。
第14题:关于履约保证金的说法，正确的是()
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表达
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
参考答案:D
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，P87
第15题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。
A.1万元以上10万元以下
B.5万元以上20万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
参考答案:A
参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。
第16题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
参考答案:B
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第17题:按照《建筑法》的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A.国务院
B.省级建设行政主管部门
C.省级环境保护主管部门
D.国家安全生产监督管理行政主管部门
参考答案:A
参考解析:本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
第18题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
参考答案:C
参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。
第19题:根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()
A.5
B.20
C.10
D.15
参考答案:B
参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。
第20题:建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
参考答案:B
参考解析:建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
第21题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算
B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算
C.应当按新旧价格的平均值结算
D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同
参考答案:B
参考解析:根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按原价格执行;遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;遇价格下降时，按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物，违约在先，应当按照新价格执行结算。
第22题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第23题:按照《物权法》的规定，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。
A.抵押
B.质押
C.留置
D.保证
参考答案:B
参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖.变卖该动产或权利的价款优先受偿。
第24题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
参考答案:B
参考解析:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
第25题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，降低或吊销资质
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
C.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
D.缺陷责任期结束，由承包人原因造成的缺陷，可免除对工程的维修和损失赔偿责任
参考答案:B
第26题:(1)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
参考答案:B
参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A错误；监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。B正确；未经监理工程师签字，建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C错误；监理工作的主要依据是:有关法律法规，如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。D错误。P285
第27题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让()
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
参考答案:C
参考解析:A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，()经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
第28题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
参考答案:B
参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35
第29题:某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
参考答案:B
参考解析:地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。
第30题:根据《绿色实施导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
参考答案:D
参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第31题:关于保险索赔的说法，正确的是()。
A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
参考答案:B
第32题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。
第33题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒
参考答案:C
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。
第34题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
A.建设单位
B.施工单位
C.勘察单位
D.监理单位
参考答案:B
参考解析:本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
第35题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
参考答案:A
参考解析:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。P81
第36题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。
A.甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故
D.丁现年已61周岁
参考答案:D
参考解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此，只有D项符合题干要求。
第37题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。
A.1个月～2个月
B.2个月～3个月
C.3个月～1年
D.1年～5年
参考答案:C
参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第38题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人
B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
参考答案:A
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
第39题:根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月
A.12
B.10
C.8
D.6
参考答案:A
第40题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
参考答案:D
参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。
第41题:下列各项中，不属于设计单位安全责任的是()。
A.科学设计的责任
B.提出建议的责任
C.承担后果的责任
D.编制安全技术措施
参考答案:D
参考解析:设计单位的安全责任包括:(1)科学设计的责任;(2)提出建议的责任;(3)承担后果的责任。
第42题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。
A.1.5
B.2
C.3
D.4
参考答案:D
参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。
第43题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢工期
B.抢险
C.抢修
D.生产工艺要求必须连续
参考答案:A
参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
第44题:下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
参考答案:A
参考解析:侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。
第45题:某工程由于周边道路改造，运输材料的车辆不能进场，导致该工程停工达100天之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他工程的项目经理，根据有关规定，可行的解决方式是()。
A.经建设单位同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理
B.经建设单位同意，施工单位更换项目经理
C.经建设主管部门同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理
D.经建设主管部门同意，施工单位更换项目经理
参考答案:B
第46题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评。检举和控告
参考答案:C
参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。
第47题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理
参考答案:A
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确，不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
第48题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是()。
A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查
参考答案:B
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
第49题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力
参考答案:D
参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
第50题:关于财产保险合同的说法，正确的是()
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
参考答案:C
参考解析:A在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；B说的是人身保险合同；D可以不是同一人
第51题:根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。
A.按份责任
B.集体责任
C.同等责任
D.连带责任
参考答案:D
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
第52题:关于仲裁的说法，正确的是()。
A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理
B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权
C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理
D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理
参考答案:A
第53题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
参考答案:A
参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。
第54题:二级建造师在注册有效期内变更执业单位时，应当及时办理()手续。
A.备案
B.变更
C.重新注册
D.认证
参考答案:B
参考解析:在注册有效期内，变更执业单位者，应当及时办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。
第55题:下列情形中，构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
参考答案:A
参考解析:委托代理终止的情形:代理期间届满或者代理实务完成，代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理人死亡，代理人丧失民事行为能力，作为被代理人或者代理人的法人终止。
第56题:2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
参考答案:B
第57题:下列法律中，属于行政法的是()。
A.《审计法》
B.《侵权责任法》
C.《反垄断法》
D.《城乡规划法》
参考答案:D
参考解析:本题考核的是行政法。《行政处罚法》.《行政复议法》.《行政许可法》.《环境影响评价法》.《城市房地产管理法》.《城乡规划法》.《建筑法》等属于行政法。
第58题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中，()属于行政法规范畴。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程安全生产管理条例
C.建造师执业资格制度暂行规定
D.建筑业企业资质等级标准
参考答案:B
参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件
第59题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本企业安全生产投入的有效实施
参考答案:D
参考解析:AC是项目负责人的安全生产责任，B是安全生产管理人员的责任。P208-211
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。
A.程序性
B.公权性
C.自愿性
D.独立性
E.强制性
参考答案:ABE
参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国，《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。
第61题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册
B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销
C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销
E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年
参考答案:ACD
参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。
第62题::关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.己经确定施工企业
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件己按规定迕行审查
C.建设资金已经落实
D.按照规定需要委托监理的工程己经委托监理
E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告
参考答案:ABCD
参考解析:申请领取施工许可证，应当具备下列条件:有地有规划，有人有图纸，有钱有安全质量方面的掑施，拆迁满足要求，监理消防满足要求。
第63题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。
A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类
B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。
C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告
D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私
E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限
参考答案:ABC
参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。
第64题:仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实.理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
参考答案:ADE
参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
第65题:建设法律关系主体，主要是指参加或管理.监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利.承担义务的()。
A.自然
B.法人
C.协会
D.政党
E.其他组织
参考答案:ABE
参考解析:民事法律关系主体是指参加民事活动，受民事法律规范调整，在法律上享有权利.承担义务的自然人.法人和其他组织。
第66题:建设用地使用权的转让()。
A.是一种不要式行为
B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同
C.需要满足一些法定条件，否则转让无效
D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等
E.转让的客体仅限于国有土地
参考答案:BCD
参考解析:建设用地使用权的转让，是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同，这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让，也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务，属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件，如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建等用地。
第67题:下列情形中，依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
参考答案:ACE
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，()可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第68题:在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()
A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前，联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。P81
第69题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.生产工艺上要求必须连续进行的作业
D.保密工程作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
参考答案:AB
第70题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C..建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
参考答案:ABCD
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121
第71题:(1)根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.劳动者严重违反用人单位的规章制度
C.在规定的医疗期内职工患病
D.女职工在哺乳期内
E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有:严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(2)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(3)因《劳动合同》第26条第
第72题:根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
参考答案:BD
参考解析:《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
第73题:商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
参考答案:CD
参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
第74题:公民的监督权包括()
A.控告权
B.建议权
C.申诉权
D.起诉权
参考答案:ABC
参考解析:公民的监督权包括建议权.检举控告权.申诉权。起诉权为诉讼权利。
第75题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
参考答案:ABE
参考解析:限额以下，抢险救灾，农民自建低层，军用工程，开工报告等不用办施工许可证。
第76题:法律行为的成立要件有()。
A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
B.经过登记或备案等程序
C.行为人意思表示真实
D.行为内容合法
E.行为形式合法
参考答案:ACDE
参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法
第77题:安全生产领导小组的主要职责()。
A.及时.如实报告安全生产事故
B.组织实施项目安全检查和隐患排查
C.建立项目安全生产管理档案
D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准
E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
参考答案:ABC
参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。
第78题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容
B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的工程保修书
参考答案:CDE
第79题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全，不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场
参考答案:ABE
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。