新版宁夏回族自治区监理工程师题库
新版宁夏回族自治区监理工程师题库
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在工程网络计划执行的过程中,如果某项工作拖延的时间未超过总时差,但已超过自由时差,在确定进度计划的调整方法时,应考虑()。
A.工程总工期允许拖延的时间
B.关键节点允许推迟的时间
C.紧后工作持续时间的可缩短值
D.后续工作允许拖延的时间
参考答案:C
第1题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第2题:设本金为P,在一年内计息N次,(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R,实际利率为I,则实际利率与年名义关系为()。
A.i=(1+r/n)n-1
B.(1+r/n)n
C.(1+n/r)r
D.i=(1+n/r)r-1
参考答案:A
第3题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
参考答案:B
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第4题:我国现阶段物资供应体制中,建设物资供应的主要渠道是()。
A.国家统配
B.部门统配
C.市场采购
D.国外订货
参考答案:C
第5题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。
A.安定性
B.和易性
C.稳定性
D.透水性
参考答案:B
第6题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。
A.设计差错
B.盲目抢工
C.使用不当
D.违背基本建设程序
参考答案:B
第7题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
参考答案:A
第8题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
参考答案:B
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第9题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
参考答案:D
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第10题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问,招标人对此问给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问来源
D.应发给全体投标人,但不说明问来源
参考答案:D
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。
第11题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。
A.控制图法
B.相关图法
C.直方图法
D.因果分析图法
参考答案:A
第12题:某企业从银行贷款220万元,用于购买某设备,若偿还期为5年,每年末偿还相等的金额,贷款利率为5.55%,每年末应偿还()万元。
A.38.84(万元)
B.46.84(万元)
C.51.59(万元)
D.68.84(万元)
参考答案:B
第13题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第14题:下列工作中,属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响
参考答案:B
第15题:利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率,方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期,方案可行
C.财务净现值>o,方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率,方案可行
参考答案:B
第16题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量,或将产品拆卸.解体来检查其内在质量,这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
参考答案:C
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。因此,工程项目的终检存在一定的局限性。
第17题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时,应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
参考答案:B
第18题:某基础混凝土浇筑所需要劳动量为1200个工日,可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工,每天采用二班制,每段投入的人工数为40个工日,其流水节拍值为()天。
A.15
B.10
C.8
D.5
参考答案:D
第19题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整,除此之外一般B不得变更的合同称为()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同
参考答案:A
第20题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
参考答案:B
第21题:工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据,按某一性质进行分组.整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
参考答案:B
第22题:工程网络计划费用优化过程中,压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。
A.必须将关键工作压缩成非关键工作
B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
参考答案:D
第23题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
参考答案:C
第24题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令,提出处理意见,并及时报建设单位。
A.监理人员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.设备制造单位负责人
参考答案:C
第25题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36,单方造价为1200元,重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28,单方造价为1250元,重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15,单方造价为1230元,重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12,单方造价为1180元,重要系数为0.3215。其最佳方案是()。
A.甲方案
B.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
参考答案:A
第26题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
参考答案:A
第27题:用实物法编制施工图预算,针对以下步骤:①计算工程量;②套用预算定额单价;③套用消耗定额,计算人料机消耗量;④进行工料分析;⑤计算并汇总人工费.材料费.施工机械使用费;⑥计算其他费用及汇总造价,合理的顺序是()。
A.①—②—③—⑤—⑥
B.①—③—⑤—⑥
C.①—②—④—⑤—⑥
D.①—②—⑤—⑥
参考答案:B
第28题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
参考答案:D
第29题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。
A.协议竞选
B.邀请竞选
C.指定竞选
D.有条件竞选
参考答案:B
第30题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资,以便预测各个年度的投资规模,为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据,属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
参考答案:C
第31题:复核工程付款账单,签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
参考答案:B
第32题:采用相关图法分析工程质量时,散布点形成由左向右向下的一条直线带,说明两变量之间的关系为()。
A.负相关
B.不相关
C.正相关
D.弱正相关
参考答案:A
第33题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3,Q2=3000M3,Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3,H2=0.20工日/米3,H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。
A.0.35
B.0.33
C.0.26
D.0.21
参考答案:A
第34题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成,其中第五至第六位数字为()。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
参考答案:C
第35题:下列关于流水施工参数的说法中,正确的是()。
A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间
B.流水步距的大小与施工过程数相关
C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距
D.流水强度与所投入的资源种类无关
参考答案:C
第36题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回
参考答案:A
参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。
第37题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
参考答案:B
第38题:在抽样检验方案中,将合格批判定为不合格批而错误地拒收,属于()风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
参考答案:A
第39题:采用直方图法分析工程质量时,出现双峰型直方图的原因是()。
A.分组组数不当
B.原材料发生变化
C.采用两种不同的方法
D.检测过程中存在人为因素
参考答案:C
参考解析:双峰型,是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型,是原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的。
第40题:双代号网络计划中的节点表示()。
A.工作的连接状态
B.工作的开始
C.工作的结束
D.工作的开始或结束
参考答案:D
第41题:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程()特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.质量隐蔽性强
D.终检的局限性
参考答案:B
参考解析:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程质量波动大的特点。
第42题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后,方可报送项目监理机构审查。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.x项目技术负责人
参考答案:B
第43题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可
参考答案:B
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第44题:专业监理工程师进行现场计量,应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报()
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.工程设计单位
参考答案:B
第45题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术
参考答案:C
参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据,大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。
第46题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
参考答案:A
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第47题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.单价法
D.实际费用法
参考答案:D
第48题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
参考答案:B
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第49题:下列费用中,不应列入建筑安装工程材料费的是()。
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用
参考答案:B
第50题:在建设工程活动中,()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
参考答案:C
第51题:编制工程项目年度计划的依据是()。
A.设计任务书
B.工程项目总进度计划
C.施工组织设计
D.施工图
参考答案:B
第52题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
参考答案:B
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
第53题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问
参考答案:B
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第54题:根据《标准设计施工总承包合同》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
参考答案:D
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
第55题:对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由()转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
参考答案:B
第56题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考答案:B
第57题:在建安工程造价中,材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
参考答案:C
第58题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
参考答案:D
第59题:质量事故技术处理方案,一般应委托()提出,由其他单位提供的技术处理方案,也应经该单位同意签认。
A.事故责任单位
B.建设单位
C.监理单位
D.原设计单位
参考答案:D
第60题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因,控制系统性原因造成的质量波动,保证生产过程处于控制状态。
A.质量特性值呈正态分布
B.质量特性值呈周期性变化
C.质量特性值易于识别
D.特性值的稳定状态
参考答案:A
第61题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下,通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.增加工作面
参考答案:B
第62题:根据现行工程量计量规范,清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
参考答案:B
第63题:根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。
A.过程方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
参考答案:D
第64题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
参考答案:B
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第65题:采用直方图法分析工程质量时,出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
参考答案:C
第66题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
参考答案:C
第67题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第68题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时,应重点审查()。
A.采购合同
B.技术标准
C.质量证明文件
D.设计文件要求
参考答案:C
第69题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
参考答案:A
第70题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后,应发出(),要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
参考答案:B
第71题:这种对投资项目的一切现金流量,都考虑它所发生的时刻及其时间价值,来进行经济效果评价的方法称为动态指标,比较真实地反映()。
A.国民经济的可行性
B.社会评价的经济性
C.投资项目的经济性
D.财务评价的可行性
参考答案:C
第72题:在国外项目管理咨询公司中,工程师的根本任务是进行()。
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理
参考答案:D
第73题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第74题:不属于工程建设进度比较法的是()。
A.横道图比较法
B.列表比较法
C.香蕉形曲线比较法
D.函数比较法
参考答案:D
第75题:关于平行施工组织方式的说法,正确的是()。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
参考答案:C
第76题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
参考答案:B
第77题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
参考答案:B
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第78题:工程设备验收前,()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
参考答案:C
参考解析:工程设备验收前,设备安装单位应提交设备验收方案,包括验收方法.质量标准.验收的依据,经专业监理工程师审查同意后实施。
第79题:经返修或加固处理的分部工程,在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。
A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本***
参考答案:C
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
参考答案:BCDE
第81题:在物价上涨引起的索赔中,对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。
A.工期短
B.规模小
C.工期长
D.规模大
E.施工强度大
参考答案:AB
第82题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
参考答案:ABDE
第83题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
参考答案:BD
第84题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第85题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第86题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
参考答案:ABCD
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第87题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
参考答案:ABC
第88题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD
第89题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第90题:工程在正常使用条件下,最低保修期限由设计文件规定的是()。
A.地基基础工程
B.卫生间防渗漏
C.电气管线安装
D.主体结构工程
E.屋面防水工程
参考答案:AD
第91题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
参考答案:BCE
第92题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
参考答案:ABCE
第93题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第94题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第95题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
参考答案:ABDE
第96题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第97题:关于投标报价编制的说法,正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的,投标人必须按照招标工程量清单填报价格
参考答案:ACE
第98题:进口设备抵岸价的构成部分有()。
A.设备到岸价
B.外贸手续费
C.设备运杂费
D.进口设备增值税
E.进口设备检验鉴定费
参考答案:ABD
第99题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
参考答案:BCDE
第100题:为了确保建设工程进度控制目标的实现,可采取的经济措施包括()。
A.对工期延误收取误期损失赔偿金
B.对工期提前给予奖励
C.加强索赔管理,公正的处理索赔
D.对应急赶工给予优厚的赶工费用
E.加强风险管理,在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响
参考答案:ABD
第101题:监理工程师应对设计变更进行严格控制,同时还应注意的问题有()。
A.随时掌握国家政策.法规的变化
B.加强对设计阶段的质量控制
C.严格控制设计变更的签批手续,以明确责任,减少索赔
D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑,确定其必要性
E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判
参考答案:ABCE
第102题:企业定额是根据()制定的。
A.企业的人员技能
B.施工机械装备程度
C.施工生产的技术水平
D.现场管理水平
E.企业管理水平
参考答案:ABDE
第103题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
参考答案:AD
第104题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响,具体分析步骤为()。
A.比较实际进度与计划进度
B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
C.分析进度偏差是否大于总时差
D.分析进度偏差是否大于自由时差
E.重新编制进度计划网络图
参考答案:BCD
第105题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第106题:下列费用中,以定额人工费为计算基础的规费有()。
A.工伤保险
B.生育保险
C.劳动保险
D.住房公积金
E.工程排污费
参考答案:ABD
第107题:下列关于质量验收程序和组织的说法中,正确的选项是()。
A.分项工程由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收
B.由总监理工程师签署工程竣工报验单
C.由项目监理机构对竣工资料及实物进行全面检查
D.单位工程由分包单位施工时,总包单位对所分包的工程项目应按规定的程序检查评定,分包单位应派人参加,并且分包单位将工程有关资料移交总包单位
E.参加验收的各方对工程质量验收意见不一致时,由总监理工程师协调处理
参考答案:ABCD
第108题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
参考答案:ABE
第109题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
参考答案:ABCD
第110题:下列进度计划表中,属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
参考答案:ABD
第111题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时,检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示,自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时,工作c实际进度提前10天,不影响总工期
B.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期
C.际进度提前10天,不影响总工期b.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期
D.际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期d.第70天检查时,工作f实际进度拖后10天,不影响总工期
参考答案:BCE
第112题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据,大体上有()几类。
A.工程合同文件
B.委托监理合同文件
C.设计文件
D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件
E.有关的专门技术法规性文件
参考答案:ACDE
第113题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第114题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
参考答案:ACE
第115题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
参考答案:ABCD
第116题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时,应由()参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
参考答案:ABCD
第117题:建筑工程管理()方法不仅缩短了工程项目的建设工期,还可以使部分工程分批投产,提前获得收益,其特点包括(B)。
A.动态控制设计进度
B.分阶段进行设计.招标施工.分批交付使用
C.不断调节设计进度计划
D.分阶段进行设计,全部工程竣工后一并交付使用
参考答案:CM
第118题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
参考答案:ABE
第119题:工程网络计划的计算工期等于()。
A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
参考答案:ABC