2021年最新的福建省福州一级建造师法规题目
2021年最新的福建省福州一级建造师法规题目
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
参考答案:B
参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。
第1题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
参考答案:D
第2题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
参考答案:C
第3题:关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
参考答案:B
参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。
第4题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()
A.，处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级，撤职处分
D.销有关人员资格
参考答案:D
第5题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.被代理人丧失民事行为能力
参考答案:D
第6题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
参考答案:B
第7题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
参考答案:D
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
第8题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
参考答案:A
第9题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。
A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同
B.代理人超越权限订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.违反地方法规强制性规定的合同
参考答案:C
第10题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。
A.批准
B.登记
C.备案
D.审查
参考答案:C
第11题:甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。
A.30
B.40
C.60
D.70
参考答案:C
第12题:某工程项目，发.承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位()。
A.无须承担保修责任
B.须承担保修责任
C.发包人支付费用后予以维修
D.维修事宜另行协商
参考答案:B
第13题:关于开标的说法，正确的是()。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加
D.开标过程应当记录，并存档备查
参考答案:D
第14题:经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()
A.第三人就完成的工作成果向定作人负责
B.承揽人不再承担责任
C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
参考答案:D
参考解析:P160下面“(二)承揽人须以自己的设备.技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。
第15题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。
A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
参考答案:C
第16题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙**支付
C.甲先行支付
D.甲和丙**支付
参考答案:C
第17题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
参考答案:B
第18题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为800万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为700万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。
A.800
B.400
C.700
D.750
参考答案:C
第19题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金
参考答案:D
第20题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。
A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围
B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围
C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围
D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围
参考答案:D
第21题:下列评标委员会成员的行为中，符合现行规定的是()。
A.向招标人征询确定中标人的意向
B.接受投标人提出的主动澄清
C.对投标提出否决意见
D.接受个人所提出的询问意见
参考答案:C
第22题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
参考答案:D
第23题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检
C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可
参考答案:B
第24题:关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
参考答案:A
参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。P298.
第25题:下列责任种类中，属于行政处罚的是()
A.管制
B.赔偿损失
C.返还财产
D.罚款
参考答案:D
参考解析:P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分，每年考1分。
第26题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
第27题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。
A.邀请投标
B.公开招标
C.竞争性谈判
D.单一来源采购
参考答案:B
第28题:报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。
A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的
B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任
C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
参考答案:D
第29题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的
参考答案:C
第30题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
参考答案:D
第31题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
参考答案:B
第32题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
参考答案:B
第33题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的，停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的，由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
参考答案:D
第34题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
参考答案:D
第35题:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑，并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
参考答案:A
第36题:按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
参考答案:D
第37题:关于合同形式的说法，正确的是()。
A.合同必须用书面形式
B.口头形式属于合同其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
参考答案:D
第38题:关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。
A.王某是甲高校的在职教师，考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册
B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理
C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某
D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，同时担任另一工程项目经理
参考答案:D
第39题:合同权利转让未通知债务人，则()。
A.转让合同无效
B.对债务人不发生效力
C.推定为未转让
D.抗辩权发生转移
参考答案:B
第40题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
参考答案:A
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第41题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位
B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位
C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位
D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位
参考答案:B
第42题:安装拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人
B.监理单位负责安全的工程师
C.出租单位生产管理人员
D.安装.拆卸单位的专业技术人员
参考答案:D
第43题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
参考答案:C
第44题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
参考答案:C
第45题:对抵押权实现的叙述中，不正确的是()。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿
B.抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿
C.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿
参考答案:D
第46题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前
B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前
C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前
D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前
参考答案:B
第47题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
参考答案:D
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第48题:关于建设工程分包的说法，正确的有()
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
参考答案:A
第49题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。
参考答案:D
第50题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。
A.编制基坑支护专项施工方案
B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
D.发现安全事故隐患后置之不理
参考答案:C
第51题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
参考答案:A
参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式
第52题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。
A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围
B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围
C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围
D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围
参考答案:D
参考解析:本题考查的是文物保护单位的保护范围，全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省.自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。
第53题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权
参考答案:C
第54题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
参考答案:D
第55题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
参考答案:A
第56题:法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。
A.因梅雨时节即将到来抢工期
B.因基坑渗漏进行紧急处理
C.混凝土连续浇筑作业
D.夜间作业
参考答案:B
第57题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
参考答案:D
第58题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
参考答案:A
第59题:根据现行规定，招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2014年3月16日
B.2014年3月31日
C.2014年4月7日
D.2014年4月8日
参考答案:C
第60题:关于人身保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
参考答案:B
第61题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
参考答案:C
第62题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
参考答案:C
第63题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收
B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存
参考答案:B
第64题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证()。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
参考答案:A
第65题:关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法，正确的是()。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权期间届满的，自动续期
D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记
参考答案:A
第66题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()
A.施工企业负责人
B.专职安全员
C.一专职消防安全员
D.项目负责人
参考答案:D
参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.
第67题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
参考答案:A
第68题:关于设计单位的权利的说法，正确的是()。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
参考答案:B
第69题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
参考答案:B
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:李某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻在某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据不包括()。
A.建设工程施工合同
B.法律.法规及有关技术标准
C.劳动用工合同
D.工程设计文件
E.招标公告
参考答案:CE
第71题:甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包分包的说法中，正确的有()。
A.乙可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
参考答案:ABCD
第72题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。
A.建筑公司可以解除设备买卖合同
B.解除设备合同的效力及于零部件
C.解除设备合同的效力不涉及零部件
D.建筑公司可以拒绝接收这台设备
E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件
参考答案:ABD
参考解析:对于买卖合同，因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因此，建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同，解除合同的效力及于零部件。
第73题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.h市环保局
B.h市人民政府
C.甲县环保局
D.甲县人大常委会
E.甲县人民政府
参考答案:AE
第74题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()
A.乡镇企业不适用最低工资标准制度
B.延长工作时间工资不包括在最低工资内
C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资
D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案
参考答案:BDE
第75题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
参考答案:ABCD
第76题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。
A.向丙支付价金
B.向乙支付租金
C.租赁期满向乙返还该除尘系统
D.租赁期满享有除尘系统的所有权
E.妥善保管和使用该除尘系统
参考答案:BCE
第77题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
参考答案:BC
第78题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。
A.当事人的姓名和名称
B.代理人的姓名或名称
C.代理事项.权限和期间
D.委托人的签名或盖章
E.代理费用
参考答案:BCD
第79题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。
A.施工单位不得转包或违法分包工程
B.承包单位应当履行工程质量保修义务
C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收
D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计
E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
参考答案:ABD
第80题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。
A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同
C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失
D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
参考答案:DE
第81题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。
A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册
B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款
C.注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册
D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布
E.注册建造师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的终身不予注册
参考答案:ABCD
第82题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
参考答案:BCDE
第83题:下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。
A.对拘役不服的
B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的
C.认为行政机关侵犯其财产权的
D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
参考答案:CD
参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
第84题:关于买卖合同的说法，正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有
B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。
第85题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
A.建设单位
B.造价咨询单位
C.施工企业
D.建筑材料.构(配)件供应单位
E.设备供应单位
参考答案:CDE
第86题:建筑墙体屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。
A.巡査
B.抽检
C.平行检验
D.旁站
E.巡视
参考答案:CDE
第87题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案，施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志，在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的，由项目经理和总监理工程师签字确认，方可进入下一道工序
参考答案:BD
第88题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
参考答案:AC
第89题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。
A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每半年组织一次演练
B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人
C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督
D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查
参考答案:ABCD
第90题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款.援助资金的工程
E.利用外国政府贷款.援助资金的工程
参考答案:ABDE
第91题:根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其()应当报项目审批核准。
A.招标范围
B.招标文件
C.招标方式
D.招标组织形式
E.招标代理机构
参考答案:ACD
第92题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
参考答案:BCDE
第93题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
参考答案:ADE
第94题:根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.偷工减料造成的损失
C.验收违法行为造成的损失
D.中途变更承包工作要求造成的损失
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
参考答案:ACDE
第95题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
参考答案:ACDE
第96题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。
A.具有财产权和人身权双重属性
B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护
D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
参考答案:ACE
第97题:关于地役权的说法，正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
参考答案:AE
第98题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144
A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用
B.要求当事人必须采用该示范文本
C..该示范文本具有法律强制性
D.示范文本具有引导性.参考性
E.该示范文本为行业的交易习惯
参考答案:ADE
第99题:下列关于债权表述，正确的是()。
A.债权既可能通过当事人约定也可能根据法律规定产生
B.债的关系中权利人和义务人都是特定的人
C.权利人要求义务人不为一定行为的权利，例如居民要求施工单位夜间停止噪声施工，也属于债权
D.甲.乙两单位签订了供货合同，但因丙单位的原因，乙未能按时收到货，则甲.乙均可以向丙提出索赔
E.建设单位拖欠工程进度款.施工单位拒绝修复质量缺陷，均构成侵权之债
参考答案:ABC