监理工程师考试题型报名时间

监理工程师考试题型报名时间


一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:组织流水施工时,流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

参考答案:C


第1题:施工过程中,若出现需返工弥补的工程质量问题,监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

参考答案:A


第2题:工程监理实施过程中,总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

参考答案:A


第3题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

参考答案:D


第4题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。

A.质量不满足合同要求的

B.承包商不履行保险费用的

C.对超额利润的

D.对指定分包商的

参考答案:B


第5题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

参考答案:A

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。


第6题:某项目,建安工程费3000万元,设备工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600万元,建设期利息200万元,铺底流动资金160万元,建设期间...准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为()万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

参考答案:B


第7题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

参考答案:C

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。


第8题:工程项目质量是在()形成的。

A.施工监督检查中

B.合同环境下

C.规划设计中

D.投资决策中

参考答案:A


第9题:质量问题处理完毕,监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查.鉴定和验收,写出(),报建设单位和监理单位存档。

A.质量问题处理报告

B.质量问题调查报告

C.质量问题报告

D.质量问题分析报告

参考答案:A


第10题:建设单位负责采购设备时,控制质量的首要环节是()。

A.编制设备监造方案

B.选择合格的供货厂商

C.确定主要技术参数

D.选择适宜的运输方式

参考答案:B


第11题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

参考答案:A


第12题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

参考答案:D

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)


第13题:在建设项目投资构成中,单机无负荷试运转费包台在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

参考答案:B


第14题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

参考答案:C

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。


第15题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

参考答案:D

参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。


第16题:工程计量的方法中,()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。

A.分解计量法

B.凭据法

C.断面法

D.图纸法

参考答案:C


第17题:下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值

参考答案:D


第18题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

参考答案:D

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。


第19题:组织编制施工方案的和审批施工方案的人员分别为()。

A.施工单位项目经理;施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理;施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人;施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人;施工单位项目经理

参考答案:C

参考解析:施工方案应当由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。


第20题:()是指能使企业拥有某种权利,能为企业带来长期的经济效益,但没有实物形态的资产。

A.有效资产

B.无形价值

C.无形资产

D.实际价值

参考答案:C


第21题:某混凝土结构工程,合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%,实际完成合同计划价的70%,5月底实际结算工程款750万元,则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。

A.超支100万元.超前50万元

B.超支50万元.拖后100万元

C.节约50万元.拖后100万元

D.节约100万元.超前50万元

参考答案:B


第22题:采用工程量清单方式招标时,工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询询人

参考答案:C


第23题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构

参考答案:A


第24题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可

参考答案:B

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。


第25题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

参考答案:B


第26题:建设工程组织流水施工时,其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单,工期最短

参考答案:C


第27题:下列关于措施项目的说法中,符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。

A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

B.措施项目费以项为单位计价的,价格包括除利润.税金以外的全部费用

C.总承包服务费由发承包双方协商确定

D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算

参考答案:D


第28题:双代号网络计划中的节点表示()。

A.工作的连接状态

B.工作的开始

C.工作的结束

D.工作的开始或结束

参考答案:D


第29题:建设工程动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.固定资产投资方向调节税

D.建筑安装工程费用

参考答案:C


第30题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。

A.承包商应绝对遵守并执行每项变更

B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更

C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更

D.只有工程师指示或批准了变更,承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改

参考答案:A


第31题:某分部工程双代号时标网络计划如图所示,其中工作G的总时差和自由时差()天。

A.分别为0和1

B.分别为0和2

C.均为1

D.均为0

参考答案:B


第32题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

参考答案:C

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。


第33题:在工程网络计划中,关键工作的特点是()。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短

参考答案:A


第34题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时,在全面了解的基础上,应重点考核()。

A.建设优质工程的情况

B.在工程建设中是否具有良好的信誉

C.质量保证措施的落实情况

D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程

参考答案:D


第35题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

参考答案:C


第36题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法(工具)不同

参考答案:C


第37题:利用赢得值法进行进度综合分析时,进度偏差等于()。

A.计划工作预算投资一计划工作实际投资

B.计划工作预算投资一已完工作预算投资

C.已完工作预算投资一计划工作实际投资

D.已完工作预算投资一计划工作预算投资

参考答案:D


第38题:在建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

参考答案:A


第39题:监理工程师在接到施工单位工程量报告()内未进行工程计量,此后施工单位报告开列的工程量可作为工程价款支付的依据。

A.30天

B.21天

C.14天

D.7天

参考答案:D


第40题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.7日

B.14日

C.15日

D.28日

参考答案:C


第41题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

参考答案:C

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。


第42题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。

A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外

参考答案:A


第43题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。

A.生产工人基本工资

B.生产工人工资性补贴

C.生产工人辅助工资

D.职工福利费

参考答案:B


第44题:计算建设工程投资时,按()顺序计算,并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

参考答案:A


第45题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.工程量清单

参考答案:B


第46题:关于工程计量的说法,正确的是()。

A.所有工程内容必须按月计量

B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实

参考答案:C


第47题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标

参考答案:D

参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。


第48题:动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。

A.施工预留费

B.生产准备费

C.增加额

D.管理费

参考答案:C


第49题:关于法律事实的说法,正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

参考答案:D

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。


第50题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。

A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

参考答案:A

参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。


第51题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失,按事故的性质及严重程度划分,该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

参考答案:B


第52题:承包人应在收到发包人指令后的()D内,向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

参考答案:A


第53题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

参考答案:C

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。


第54题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

参考答案:B


第55题:审查设备及安装工程概算时,应把重点集中在()的计算方面。

A.设备原价及运杂费

B.设备安装费用

C.设备购置费

D.设备清单和安装费用

参考答案:D


第56题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性

参考答案:A


第57题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。

A.安定性

B.和易性

C.稳定性

D.透水性

参考答案:B


第58题:某项目设备购置费800万元,物价上涨预备费50万元,建设期贷款利息50万元,建安工程费1000万元,基本预备费50万元,工程建设其他费用100万元,则该项目的静态投资部分为()万元。

A.1800

B.1850

C.1900

D.1950

参考答案:D


第59题:下列进度计划中,属于金蛇单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

参考答案:C


第60题:某常规投资方案,当贷款利率为12%时,净现值为150万元;当贷款利率为14%时,净现值为100万元,则该方案财务内部收益率的职值范围为()。

A.<12%

B.12%--13%

C.13%--14%

D.>14%

参考答案:C


第61题:建设工程组织流水施工时,必须全部列入施工进度计划的施工过程是()。

A.建造类

B.物资供应类

C.运输类

D.制备类

参考答案:A


第62题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。

A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序

B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求

C.质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行

D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定

参考答案:B


第63题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

参考答案:A

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。


第64题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本

参考答案:C


第65题:编制物资供应计划时,在实际工作中首先应考虑()的平衡。

A.数量

B.质量

C.时间

D.库存量

参考答案:A


第66题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

参考答案:B


第67题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。

A.施工准备

B.设计

C.设计准备

D.前期决策

参考答案:C


第68题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中,作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。

A.监理大纲

B.监理手册

C.监理规划

D.监理细则

参考答案:C


第69题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准,否决其投标

B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审

参考答案:B

参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。


第70题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

参考答案:A

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。


第71题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。

A.投标保证金额不足,属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问

参考答案:B

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。


第72题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款2700万元,第1年贷款600万元,第2年贷款1200万元,第3年贷款900万元,年利率为6%,则该新建项目的建设期利息总和为()万元。

A.18.00

B.73.08

C.140.46

D.231.54

参考答案:D


第73题:监理工程师受建设单位委托对某建设工程设计和施工实施全过程监理时,应()。

A.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,并编制监理总进度计划

B.编制设计进度计划,审核施工进度计划,并编制工程年.季.月实施计划

C.编制设计进度计划和施工总进度计划,审核单位工程施工进度计划

D.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,并编制监理总进度计划及其分解计划

参考答案:D


第74题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。

A.估算指标

B.概算指标

C.概算定额

D.预算定额

参考答案:B


第75题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态,发现质量问题,但其缺点是()。

A.不能用以确定公差范围

B.不能确定质量问题原因

C.不能用于制定质量标准

D.不能反映质量动态变化

参考答案:B


第76题:进行旁站监理时,项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节,下列不属于关键部位和关键环节的是()。

A.影响主体结构安全的

B.完工后无法检测其质量的

C.返工会造成重大损失的

D.施工技术特别复杂的

参考答案:D

参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计,将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序,安排监理人员进行旁站,并应及时记录旁站情况。


第77题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

参考答案:B


第78题:某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为()天。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36

参考答案:A


第79题:以下属于动态分析方法的是()。

A.因果分析图

B.直方图

C.排列图

D.控制图

参考答案:D


二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第80题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。

A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策

B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差

C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图

D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算

E.复核工程付款账单,签发付款证书

参考答案:ABDE


第81题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示

参考答案:ABDE

参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。


第82题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

参考答案:AE

参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。


第83题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

参考答案:BE

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


第84题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

参考答案:BCE


第85题:在设计展开阶段监理工程师要审核设计文件质量,主要是对()内容的审核。

A.规范符合性

B.结构安全性

C.施工可行性

D.图纸规范性

E.方案的风险性

参考答案:CD


第86题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接,时间得到控制

参考答案:ABCD


第87题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

参考答案:ABDE


第88题:监理工程师在下达工程开工令之前,要特别考虑的问题有()等,以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。

A.征地.拆迁问题是否已解决

B.设计图纸能否及时提供

C.设备.材料供应是否充足

D.付款方面有无问题

E.施工进度是否安排合理

参考答案:ABD


第89题:网络计划的时间参数计算主要包括()。

A.工作最早开始和最早结束时间

B.工作最迟结束和最迟开始时间

C.工作的总时差和自由时差

D.确定关键线路和总工期

E.确定工作完成的最短时间

参考答案:ABC


第90题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。

A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理

B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求

C.主要分部工程的工程量是否准确

D.总工期是否满足合同约定

E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静

参考答案:ABDE


第91题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时,监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制施工总进度计划,并控制其执行

C.编制详细的出图计划,并控制其执行

D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行

E.编制工程年.季.月实计划,并控制其执行

参考答案:ABCD


第92题:企业定额是根据()制定的。

A.企业的人员技能

B.施工机械装备程度

C.施工生产的技术水平

D.现场管理水平

E.企业管理水平

参考答案:ABDE


第93题:设备采购的原则包括()。

A.设备外形美观

B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购

C.符合国家对特定设备采购的政策法规

D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠

E.价格合理.技术先进.交货及时

参考答案:BCDE


第94题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。

A.供应价格

B.材料场内运输损耗

C.材料操作损耗

D.运杂费

E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用

参考答案:2013


第95题:在建设工程实施过程中,为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况,监理工程师应经常地()。

A.定期收集进度报表资料

B.对实际进度数据进行加工处理

C.采取措施调整进度计划

D.现场实地检查工程进展情况

E.定期召开现场会议

参考答案:ADE


第96题:实施见证取样的要求包括()。

A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

B.见证取样的频率和数量,包括在承包单位范围内,一般所占比例为20%

C.见证取样的试验费用由承包单位支付

D.实行见证取样,绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检

E.送往实验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有负责见证取样的监理工程师的签字

参考答案:ACDE


第97题:在对实施的进度计划分析的基础上,进度计划的调整方法有()。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响

D.确定工程进展速度曲线

E.编制进度计划书

参考答案:AB


第98题:某工程双代号时标网络计划如下图所示,***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

参考答案:ABD


第99题:在网络计划的工期优化方法中,选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。

A.有充足的资金费用

B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用

参考答案:BCD


第100题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。

A.为招标人编制投资估算文件提供依据

B.为投标人投标竞争提供一个平等基础

C.招标人可据此编制招标控制价

D.投标人可据此调整清单工程量

E.投标人可按其表述的内容填报相应价格

参考答案:BCE


第101题:根据现行计价规范,工程量清单适用的计价活动有()。

A.设计概算的编制

B.招标控制价的编制

C.投资限翱的确定

D.合同价款的约定

E.竣工结算的办理

参考答案:BDE


第102题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

参考答案:BD

参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。


第103题:投标报价工作的主要内容包括()。

A.复核或计算工程量

B.确定利润.风险费

C.确定报价的策略.方法

D.确定投标价格

E.确定单价,计算合价,确定分包工程费

参考答案:ABDE


第104题:某工作计划进度与实际进度如下所示,图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

参考答案:ACE


第105题:采用直方图法进行工程质量统计分析时,可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

参考答案:ADE


第106题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。

A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析

B.质量事故处理的依据

C.质量事故技术处理方案

D.编制质量事故调查报告

E.实施处理中的有关问题和资料

参考答案:ABCE


第107题:在价值工程活动的创新阶段,实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

参考答案:BCD


第108题:质量管理体系认证的实施程序包括()。

A.提出申请

B.质量管理体系层次编制

C.质量管理体系文件编制

D.认证机构进行审核.审批与注册发证

E.质量管理体系的实施运行

参考答案:AD


第109题:下列影响建设工程进度的不利因素中,属于建设单位因素的有()。

A.不能及时向施工承包单位付款

B.组织协调不利,导致停工待料

C.由于使用要求改变而进行设计变更

D.提供的场地不能满足工程正常需要

E.邻近工程施工干扰

参考答案:ACD


第110题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

参考答案:ABCD


第111题:工程网络计划的计算工期等于()。

A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值

C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值

参考答案:ABC


第112题:施工图预算审查的内容包括()。

A.施工图是否符合设计规范

B.施工图是否满足项目功能要求

C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规

D.工程量计算是否准确

E.s施工图预算是否超过概算

参考答案:CDE


第113题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。

A.采购人可以是发包人,也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

参考答案:ADE

参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。


第114题:下列引起投资偏差的原因中,属于建设单位原因的有()。

A.设计标准变化

B.投资规划不当

C.建设手续不全

D.施工方案不当

E.未及时提供施工场地

参考答案:BCE


第115题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时,应由()参加。

A.施工单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.总监理工程师

D.勘察单位项目负责人

E.建设单位项目负责人

参考答案:ABCD


第116题:下列方法中,可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法

B.概算指标法

C.扩大单价法

D.预算单价法

E.百分比分析法

参考答案:BCD


第117题:下列施工过程的质量验收环节中,应由专业监理工程师组织验收的有()。

A.单位工程

B.隐蔽工程

C.分部工程

D.分项工程

E.检验批

参考答案:DE


第118题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

参考答案:AC

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。


第119题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

参考答案:BC

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。