最新的海南省海口监理工程师在线测试模拟习题基础知识

最新的海南省海口监理工程师在线测试模拟习题基础知识


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

参考答案:B

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。


第1题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

参考答案:B

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式,成本部分由雇主承担,CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。


第2题:在下列设计文件中,需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

参考答案:C


第3题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用()的法律。

A.业主所在国

B.承包商所在国

C.签收所在国

D.工程所在国

参考答案:D


第4题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查,并作必要修正

参考答案:C


第5题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

参考答案:C


第6题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

参考答案:D


第7题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

参考答案:B


第8题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

参考答案:B


第9题:采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()。

A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同

参考答案:B


第10题:在索赔管理任务中,工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。

A.严密性

B.正确性

C.合理性

D.周密性

参考答案:A


第11题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

参考答案:A


第12题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案:D


第13题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

参考答案:D

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。


第14题:关于保证人资格的说法,正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

参考答案:B

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。


第15题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

参考答案:A


第16题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

参考答案:B


第17题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

参考答案:B


第18题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

参考答案:B


第19题:施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

参考答案:C


第20题:建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

参考答案:C


第21题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。

A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长,并要求修改投标文件

C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长,但无权收回投标保证金

参考答案:A

参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。


第22题:设计施工总承包模式下,承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

参考答案:C


第23题:设计施工总承包合同中,关于保险责任的说法,错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险,发包人可代为办理,费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

参考答案:A


第24题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

参考答案:A

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。


第25题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

参考答案:C


第26题:为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验,对于此项检验应由()。

A.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作,并承担检验费用

C.发包人负责检验工作,并承担检验费用

D.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用

参考答案:A


第27题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

参考答案:B


第28题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

参考答案:A


第29题:施工过程中由于种种原因停工,复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

参考答案:D


第30题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

参考答案:A


第31题:下列选项中,()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。

A.暂列金额

B.保留金

C.预付款

D.暂估价

参考答案:C


第32题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

参考答案:C

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。


第33题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

参考答案:D


第34题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。

A.投标保证金额不足,属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

参考答案:B

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。


第35题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。

A.责权利关系

B.法律义务关系

C.分包责任关系

D.利益分配关系

参考答案:A


第36题:建设工程合同是()实施工程建设活动,()支付价款或酬金的协议。

A.承包人,发包人

B.承包人,监理人

C.发包人,监理人

D.发包人,分包人

参考答案:A


第37题:关于抵押的说法,正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

参考答案:B

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。


第38题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

参考答案:A

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。


第39题:施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

参考答案:B


第40题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

参考答案:D


第41题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

参考答案:D


第42题:下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

参考答案:D


第43题:施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知,前者是发包人,后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,后者需要外部的配合条件

C.试车通知,前者包括试车内容.时间.地点,后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格,前者工程师在试车记录上签字,后者双方在试车记录上签字

参考答案:A


第44题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中,正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

参考答案:C


第45题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.邀请合同

参考答案:D


第46题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

参考答案:B


第47题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

参考答案:B


第48题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7,14

B.21,14

C.14,21

D.14,7

参考答案:B

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。


第49题:合同工程竣工前的工程设备试运行,应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应商

参考答案:B


二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

参考答案:ABC


第51题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

参考答案:DE

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。


第52题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

参考答案:ABE


第53题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

参考答案:AD

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。


第54题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。


第55题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

参考答案:BDE


第56题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

参考答案:ABE

参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。


第57题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。

A.机械设备窝工费

B.人工窝工费

C.利润

D.增加的现场管理费

E.材料涨价

参考答案:AE


第58题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

参考答案:ABC


第59题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

参考答案:BCE

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。


第60题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

参考答案:BCD


第61题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

参考答案:CD

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。


第62题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

参考答案:CD

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。


第63题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

参考答案:BCDE

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。


第64题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

参考答案:ABD


第65题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

参考答案:BD

参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。


第66题:关于无权代理的说法,正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

参考答案:ACD


第67题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

参考答案:BE


第68题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

参考答案:ABCD

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。


第69题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

参考答案:ABD

参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。


第70题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

参考答案:BDE

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。


第71题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

参考答案:BD


第72题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

参考答案:ABE


第73题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

参考答案:ABC

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。


第74题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

参考答案:BDE


第75题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

参考答案:ACE

参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。


第76题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

参考答案:ABCD


第77题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

参考答案:ABE

参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。


第78题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

参考答案:ABCD


第79题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

参考答案:AE

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。