最新的吉林省监理工程师模拟题
最新的吉林省监理工程师模拟题
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
参考答案:B
第1题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
参考答案:A
第2题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第3题:某施工现场有塔式起重机1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。
A.2250
B.z925
C.5800
D.7540
参考答案:C
第4题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。
A.一般质量事故
B.严重质量事故
C.重大质量事故
D.中等质量事故
参考答案:B
第5题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第6题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量记录
B.作业指导书
C.程序文件
D.质量手册
参考答案:A
第7题:某项目设备工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为100万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
参考答案:B
第8题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
参考答案:B
第9题:一般情况下，工程量计量以()为准。
A.计划工程量
B.实体工程量
C.标准工程量
D.定额工程量
参考答案:B
第10题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程，完全不得作为竞争性费用的部分是()。
A.规费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费
参考答案:A
第11题:根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以()为框架，制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
参考答案:B
第12题:为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段()。
A.进行环境及施工现场条件的调查和分析
B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划
C.进行工期目标和进度控制的决策工作
D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行
参考答案:A
第13题:在下面的双代号网络图中，H工作有()个先行工作。
A.1
B.3
C.4
D.6
参考答案:D
第14题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3，Q2=3000M3，Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3，H2=0.20工日/米3，H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。
A.0.35
B.0.33
C.0.26
D.0.21
参考答案:A
第15题:拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C."筛选"审查法
D.重点审查法
参考答案:B
第16题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
参考答案:B
第17题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据，属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
参考答案:C
第18题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
参考答案:A
第19题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。
A.建设单位
B.施工单位
C.工程项目主管部门
D.总监理工程师
参考答案:A
第20题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。
A.编制阶段性设计进度计划
B.定期检查设计工作实际进展情况
C.协调设计各专业之间的配合关系
D.建立健全设计技术经济定额
参考答案:B
第21题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
参考答案:C
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第22题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
参考答案:D
第23题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成，也可以分次移交
B.只能一次移交完成，不可以分次移交
C.只能分次移交完成，不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
参考答案:A
参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。
第24题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。
A.5天，但不影响总工期
B.1天，但不影响总工期
C.5天，并使总工期延长1天
D.4天，并使总工期延长2天
参考答案:B
第25题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案:A
参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第26题:关于合同价款期中支付的说法中，错误的有()。
A.对于包工包料的工程，预付款的支付比例为10%~30%。
B.工程预付款可以按年进行预付
C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%
D.进度款的支付按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%
参考答案:C
第27题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。
A.抽样
B.全数
C.无损
D.见证取样
参考答案:A
第28题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
参考答案:B
第29题:工程计量的方法中，()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。
A.分解计量法
B.凭据法
C.断面法
D.图纸法
参考答案:C
第30题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中时间间隔全部为零
B.单代号搭接网络计划中时距总和最大
C.双代号网络计划中由关键节点组成
D.双代号时标网络计划中无虚箭线
参考答案:A
第31题:对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
参考答案:B
第32题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询询人
参考答案:C
第33题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
参考答案:A
第34题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。
A.300
B.200
C.150
D.100
参考答案:C
第35题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
参考答案:A
第36题:国产设备的原价一般是指()。
A.出厂价
B.出厂价与运费.装卸费之和
C.设备市场价
D.设备成本价
参考答案:A
第37题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第38题:在单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。
A.持续时间总和最长
B.时间间隔均为零
C.时距总和最长
D.由关键节点组成
参考答案:B
第39题:检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时，检验批的容量为16～25之间，检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
参考答案:B
第40题:根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。
A.生产厂
B.规格和型号
C.供应商
D.使用年限
参考答案:B
第41题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
参考答案:A
第42题:工程款支付证书应由()审定.签署，并报建设单位。
A.专业监理工程师
B.施工单位负责人
C.建设单位负责人
D.总监理工程师
参考答案:D
第43题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。
A.单独
B.混合
C.配套
D.交叉
参考答案:C
第44题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天
C.不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1天
D.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天
参考答案:D
第45题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
参考答案:C
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
第46题:装饰设计时间目标属于()阶段的时间目标。
A.初步设计
B.技术设计
C.施工图设计
D.设计准备
参考答案:C
第47题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
参考答案:C
第48题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时，说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常，有时不正常
参考答案:A
第49题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
参考答案:D
第50题:我国现阶段物资供应体制中，建设物资供应的主要渠道是()。
A.国家统配
B.部门统配
C.市场采购
D.国外订货
参考答案:C
第51题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
参考答案:B
第52题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。
A.2300
B.2360
C.2380
D.2430
参考答案:B
第53题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。
A.勘察实施方案的制定
B.勘察工作方案的审查
C.勘察成果的技术交底
D.勘察工作的总结报告
参考答案:B
第54题:在工程建设国家标准与行业标准中，某些用粗体字表达的条文指的是()。
A.工程建设强制性标准
B.工程建设通用性标准
C.工程建设一般标准
D.工程建设特殊标准
参考答案:A
第55题:下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响
参考答案:B
第56题:建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是()。
A.固定节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工
C.一般的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工
参考答案:B
第57题:下列设计进度控制的目标中，不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
参考答案:D
第58题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
参考答案:A
第59题:工程设备验收前，()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
参考答案:C
参考解析:工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法.质量标准.验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。
第60题:监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准
参考答案:A
第61题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。
A.认真实施设计进度计划
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度
参考答案:D
第62题:建设工程投资控制的原理是()。
A.静态控制
B.动态控制
C.循环控制
D.比较控制
参考答案:B
第63题:组织建设工程依次施工时，其特点包括()。
A.每个专业队在各段依次连续施工
B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工
C.各施工段同时开展相同专业的施工
D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
参考答案:B
第64题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。
A.前锋线比较法
B.s形曲线比较法
C.双比例单侧横道图比较法
D.双比例双侧横道图比较法
参考答案:A
第65题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
参考答案:C
第66题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
参考答案:D
第67题:质量管理体系审查的()可用于识别改进的机会。
A.过程
B.组织
C.结果
D.方法
参考答案:C
第68题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
参考答案:A
第69题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
参考答案:A
第70题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
参考答案:B
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第71题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行
C.财务净现值>o，方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行
参考答案:B
第72题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时，属于技术措施的是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.采用更先进的施工机械
参考答案:D
第73题:建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
参考答案:A
第74题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。
A.平均数
B.众数
C.变异系数
D.中位数
参考答案:C
参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。
第75题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
参考答案:B
第76题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
参考答案:B
参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第77题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
参考答案:A
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第78题:在FIDIC合同条件下，承包商应提交()，说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
参考答案:D
第79题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的()，对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
参考答案:B
二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作
A.关键工程b.工作
B.工作b的自自时差为2天c.工作
C.工作c的总时差为零d.工作
D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作
E.工作e的最早开始时间为第2天
参考答案:ABD
第81题:在招投标阶殷，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。
A.安全文明施工费
B.暂列金翱
C.结定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费
参考答案:ABC
第82题:在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有()。
A.工程量清单中的全部项目
B.各种原因造成返工的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.超出合同工程范围施工的项目
E.工程变更项目
参考答案:ACE
第83题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
参考答案:BD
第84题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。
A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况
B.定期收集进度报表资料
C.经常亲自到工地检查
D.与施工单位取得联系
E.定期召开现场会议
参考答案:ABE
第85题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案
参考答案:ABDE
第86题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。
A.协助建设单位编制设计任务书
B.协助建设单位组织工程设计变更
C.审查设计单位提交的设计成果
D.将设计文件送审图机构审查
E.深化设计的协调管理
参考答案:ABCE
第87题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第88题:在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
参考答案:BCE
第89题:进度控制的组织措施主要包括()。
A.加快施工进度
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度
D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工
E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析
参考答案:BCD
第90题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
参考答案:AD
第91题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。
A.建立改进目标
B.寻找可能的解决结果
C.将更改纳入文件
D.测量.验证和分析实施的结果
E.确定.测量和分析现状
参考答案:ABDE
第92题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第93题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能，维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
参考答案:ABCD
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第94题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。
A.对工期延误收取误期损失赔偿金
B.对工期提前给予奖励
C.加强索赔管理，公正的处理索赔
D.对应急赶工给予优厚的赶工费用
E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响
参考答案:ABD
第95题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
参考答案:ABD
参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
第96题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。
A.增加工作面
B.改进施工计划
C.增加施工人员
D.采用更先进的施工机械
E.采用更先进的施工工艺和施工技术
参考答案:DE
第97题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
参考答案:ABCD
第98题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
参考答案:ABCD
第99题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
参考答案:ABDE
第100题:关于横道图正确的有()。
A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分
B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间
C.能反映出工作所具有的机动时间
D.无法反映出整个工程项目的关键所在
E.有利于建设工程进度的动态控制
参考答案:AB
第101题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第102题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，一般由编制说明和综合概算表2个部分组成，其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
参考答案:ABC
第103题:某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有()。
A.第1周后连续工作没有中断
B.在第2周内按计划正常进行
C.在第3周后半周未按计划进行
D.截至第4周末拖欠5%的任务量
参考答案:CDE
第104题:下列文件中，需要由总监理工程师签署意见的有()。
A.开工报审表
B.检验批验收记录
C.分项工程验收记录
D.分部工程报验表
E.施工控制测量成果报验表
参考答案:AD
第105题:下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
参考答案:AC
第106题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
参考答案:BCDE
第107题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第108题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
参考答案:ACDE
第109题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第110题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。
A.投标单位
B.项目组成
C.承包单位
D.工程规模
E.施工阶段
参考答案:BCE
第111题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果，项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成，其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
参考答案:ABCE
第112题:选择质量控制点应该依据()。
A.对质量影响的大小
B.危害程度
C.质量保证的难度大小
D.工程的进度快慢
E.工序的难易程度
参考答案:AC
第113题:网络图的绘图规则有()。
A.不允许出现编号相同的节点
B.不允许出现无箭头的节点
C.不允许出现多个起始节点
D.不允许间断编号
E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点
参考答案:AB
第114题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。
A.不得将建设工程项目肢解发包
B.不得任意压缩合理工期
C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料
D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准
E.应当注明建设项目的合理使用年限
参考答案:ABCD
第115题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
参考答案:ABCE
第116题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第117题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第118题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。
A.工程项目施工质量验收标准
B.工程质量验收规范
C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据
D.控制施工作业活动质量的技术规程
E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程
参考答案:ACDE
第119题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。
A.由业主确定变更价格
B.由承包商确定变更价格
C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行
D.由监理工程师确定变更价格
E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
参考答案:AC