2022年甘肃省兰州一级建造师法律法规预习题
2022年甘肃省兰州一级建造师法律法规预习题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。
A.订立合同时履行地的政府定价
B.订立合同时履行地的市场价格
C.履行合同时履行地的政府定价
D.履行合同时履行地的市场价格
参考答案:B
第1题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
参考答案:B
第2题:当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
参考答案:C
第3题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.7
B.15
C.20
D.30
参考答案:B
第4题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
参考答案:D
第5题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
参考答案:C
第6题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
参考答案:C
第7题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.建设工程教
D.国家
参考答案:D
第8题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳
参考答案:C
第9题:国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》属于()。
A.行政法规
B.一般法律
C.司法解释
D.部门规章
参考答案:D
第10题:《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处()罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.50万元以上100万元以下
参考答案:D
第11题:工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般()复审一次。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
参考答案:D
参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般也是5年复审1次。
第12题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。
A.可随时解除合同
B.享有留置权
C.不得单方变更设计
D.可请求法院撒销合同
参考答案:A
第13题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。
B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。
C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。
D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水
参考答案:A
第14题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。
A.只能存于城市市区土地之上
B.可以存在于宅基地之上
C.可以存在于集体所有土地之上
D.可能存在于城市郊区上土地之上
参考答案:D
第15题:下列关于法人的表述，错误的是()。
A.企业法人分立.合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
参考答案:A
第16题:某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量监管部门
参考答案:B
第17题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
参考答案:B
第18题:根据《招标投标法》，正确的是()。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表
参考答案:C
参考解析:开标由招标人主持。P87.
第19题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止
参考答案:D
第20题:发明专利权的期限为()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:D
第21题:对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
参考答案:D
第22题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人
B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人
C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人
D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人
参考答案:A
第23题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
参考答案:B
第24题:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑，并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
参考答案:A
第25题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
参考答案:D
第26题:关于项目经理的说法，正确的是()。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
参考答案:A
第27题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。
A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地
B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延
C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延
参考答案:C
参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
第28题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内
A.15日
B.5日
C.10日
D.20日
参考答案:A
参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。
第29题:某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
参考答案:C
第30题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()
A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关
C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
参考答案:A
第31题:2010年3月12日，张某与王某因合同纠纷引发诉讼，张某委托某律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则李律师有权代为()。
A.变更诉讼请求
B.提起上诉
C.进行和解
D.参加辩论
参考答案:D
第32题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
参考答案:B
第33题:根据《安全生产许可证条例》的规定，以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
参考答案:C
第34题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政处罚
D.刑事责任
参考答案:D
第35题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年
参考答案:B
第36题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
参考答案:D
第37题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。
A.大 写 字 母 G
B.大 写字 母 A
C.大 写 字 母 B
D.大 写字 母 N
参考答案:C
第38题:以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。
A.行政协会协助政府部门的综合信用评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.政府对市场主体的守法诚信评价
参考答案:D
第39题:合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。
A.解除
B.被追认
C.未成立
D.权利义务终止
参考答案:D
第40题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
参考答案:A
第41题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
参考答案:C
第42题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.20%
B.30%
C.25%
D.40%
参考答案:B
第43题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求
参考答案:D
第44题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
参考答案:D
第45题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的，经企业申请.审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定
参考答案:A
第46题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
参考答案:D
第47题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
参考答案:D
第48题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
参考答案:B
第49题:根据《企业所得税法》，下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
参考答案:A
第50题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收
B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存
参考答案:B
第51题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
参考答案:D
第52题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失
D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
参考答案:B
第53题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量鉴定单位
D.产权所有单位
参考答案:D
第54题:关于建设工程代理的说法，正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
参考答案:C
第55题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
参考答案:C
第56题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
参考答案:A
第57题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
参考答案:D
第58题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
参考答案:B
第59题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
参考答案:C
第60题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()
A..*拟安全生产许可证并限期整顿
B.停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
参考答案:A
第61题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
参考答案:B
第62题:关于行政复议的说法，正确的是()。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
参考答案:C
第63题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
参考答案:D
第64题:根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
参考答案:B
第65题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
参考答案:D
参考解析:P62“3.企业发生合并.分立.改制的资质办理”第2段。
第66题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
参考答案:D
第67题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。
参考答案:D
第68题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A.工程项目部
B.施工企业
C.监理单位
D.建设单位
参考答案:D
第69题:根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()
A.1个月以上3个月以下
B.3个月以上1年以下
C.3个月以上2年以下
D.6个月以上1年以下
参考答案:B
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。
A.加工承揽合同
B.买卖合同
C.保管合同
D.建设工程合同
E.运输合同
参考答案:ACE
第71题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
参考答案:ABDE
第72题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。
A.制作调解书
B.制作仲裁书
C.驳回申请
D.撤消案件
E.要求当事人撤回申请
参考答案:AB
第73题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。
A.地震.海啸.雷电
B.飓风.台风.龙卷风
C.火灾和爆炸
D.暴雨.洪水
E.设计错误
参考答案:ABCD
第74题:依照我国《立法法》的规定，只能制定法律的事项包括()。
A.国家主权的事项
B.犯罪和刑罚
C.对非国有财产的征收
D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项
E.民事基本制度
参考答案:ABCE
第75题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。
A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况
D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备
E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况
参考答案:BCDE
第76题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
参考答案:ABCD
第77题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。
A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目
B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目
C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目
D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目
E.使用有限公司资金的项目
参考答案:ABCD
第78题:关于建设单位.设计单位.施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位.施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计.施工
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告
D.建设单位应当负责采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求
E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用
参考答案:ABC
第79题:根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.审判员
参考答案:ABD
第80题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人
E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判
参考答案:ABCD
第81题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
参考答案:ABDE
第82题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。
A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致
C.承包人对合同的价款有重大误解的
D.发包人胁迫承包人签订的
E.承包人将部分工程违法分包的
参考答案:ACD
第83题:下列属于强制性标准的行业标准是()。
A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准
参考答案:ABCE
第84题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日
参考答案:ABE
第85题:关于地役权,下列表述正确的是()。
A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同
B.地役权合同应包括解决争议的方法
C.地役权自地役权合同签订时设立
D.地役权自地役权合同生效时设立
E.未经登记,不得对抗善意第三人
参考答案:ABDE
参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21
第86题:某公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标，应当在2013年申请续展注册
B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销
C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销
E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年。
参考答案:ACD
参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。
第87题:根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是()。
A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节
B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准
C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算
E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记
参考答案:AC
第88题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计
C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进人缺陷责任期
E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期
参考答案:ABC
第89题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。
A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押
参考答案:BD
第90题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。
第91题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
E.死亡30人
参考答案:ABCD
第92题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
参考答案:ABCD
第93题:关于投标人的说法，正确的有()。
A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
参考答案:BCDE
第94题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
参考答案:BCE
第95题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。
A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分
B.限定投标企业必须具有总承包资质
C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.单独组织某投标人踏勘现场
参考答案:ADE
第96题:行政机关的行政行为具有的特点是()。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外
E.行政行为双方的法律地位平等
参考答案:ABCD
第97题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().
A.延付或拒付租金请求权
B.寄存财务被丢失的赔偿请求权
C.兑付国债本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
E.支付工程款请求权
参考答案:CD
第98题:下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
参考答案:BCD
第99题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
参考答案:BCDE