2022版二级注册建造师真题库
2022版二级注册建造师真题库
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某项目分期开工建设，开发商二期工程3.4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。
A.继续按图施工
B.按现行图集套改后继续施工
C.及时向相关单位提出修改建议
D.由施工单位技术人员修改图纸
参考答案:C
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项C正确。
第1题:2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
参考答案:A
参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。
第2题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。
第3题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响()，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
A.登记表
B.报告表
C.报审表
D.报告书
参考答案:D
参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
第4题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
参考答案:B
参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295
第5题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定
C.额外支付劳动者一个月工资
D.赔偿损失
参考答案:C
参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。
第6题:某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。
A.抵押合同签字.盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
参考答案:B
参考解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。
第7题:《建设工程质量管理条例》规定，()收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.总监理工程师
B.勘察单位
C.建设单位
D.总设计师
参考答案:C
参考解析:本题考核的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。
第8题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。
A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期
B.施工图纸未经审查批准不得使用
C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全
D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续
参考答案:D
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。
第9题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
参考答案:A
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。
第10题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。
A.发包人
B.总承包人
C.同级审计部门
D.同级财政部门
参考答案:D
参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。
第11题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
参考答案:A
参考解析:P106
第12题:关于建设工程规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施进行审批
C.按照规定可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效
D.施工许可证发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全的，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
参考答案:D
第13题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底
参考答案:A
参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。
第14题:某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。
A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
参考答案:A
参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第15题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现，其将承担的法律责任是()。
A.给予警告
B.撤销注册证书
C.取消继续教育记录
D.处1万元以上3万元以下罚款
参考答案:C
参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
第16题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名
D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成
参考答案:A
参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
第17题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第18题:下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
参考答案:C
第19题:《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向()的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移人地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
参考答案:B
参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的，应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。
第20题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
参考答案:D
参考解析:本题参考留置权。
第21题:下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。
A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
参考答案:C
参考解析:《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。
第22题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%～2%，但()没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
参考答案:A
第23题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
参考答案:C
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。
第24题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
参考答案:B
参考解析:《绿色施工导则》规定，(:)制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
第25题:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为()
A.提交验收报告之日
B.建设工程完工之日
C.转移占有建设工程之日
D.竣工验收合格之日
参考答案:C
参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.
第26题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
参考答案:C
参考解析:有下列情形之一的，合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121
第27题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料，不包括()。
A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂
参考答案:A
第28题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人和发包人共同
参考答案:B
参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
第29题:下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.国家有关规定投标人资格条件的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
参考答案:D
参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
第30题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
参考答案:B
参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
第31题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工组织方案
B.拆除建筑物的措施
C.保证安全施工的措施
D.建设单位编制的工程概要
参考答案:C
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第32题:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其()的制度。
A.起诉权
B.胜诉权
C.申诉权
D.请求权
参考答案:B
参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。
第33题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
参考答案:A
参考解析:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。P291
第34题:《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
A.2年和3年
B.5年和合理使用年限
C.2年和5年
D.2年和合理使用年限
参考答案:D
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第35题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢工期
B.抢险
C.抢修
D.生产工艺要求必须连续
参考答案:A
参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
第36题:关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
参考答案:D
第37题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
参考答案:B
参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立
第38题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。
A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金
B.质量保证金不得超过合同总额的5%
C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同
D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金
参考答案:D
第39题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
参考答案:D
参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。
第40题:关于合同形式的说法，正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
参考答案:D
参考解析:A错误，当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。B错误，当事人订立合同，有书面形式.口头形式和其他形式。C错误，法律规定必须采用书面形式订立合同的，书面形式是合同成立的必要条件，未采用的合同不成立，但并非合同无效，如果双方已经履行了，一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的，法院不予支持。P110
第41题:关于定金的说法，正确的是()。
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%，则定金无效
D.定金的法律性质是担保
参考答案:D
参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
第42题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
参考答案:D
参考解析:发行权属于著作财产权，而非著作人身权。
第43题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
参考答案:D
第44题:工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。
A.丧失享受待遇条件的
B.拒不接受劳动能力鉴定的
C.拒绝治疗的
D.拒绝上班的
参考答案:D
参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。
第45题:关于担保的说法，正确的是()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现
C.担保合同是主合同
D.反但保不适用《担保法》的规定
参考答案:B
参考解析:本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A,用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同，参见教材P29-30
第46题:由国务院建设.铁路.交通.水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于()。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
参考答案:B
参考解析:《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
第47题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。
A.返还财产
B.折价补偿
C.赔偿损件
D.支付违约金
参考答案:D
参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果
第48题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
参考答案:C
参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。
第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。
A.安装单位质检合格
B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215
第50题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日
A.1
B.26
C.5
D.10
参考答案:B
参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。
第51题:下列民事行为属于代理的是()。
A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴
B.乙雇佣李四为其修缮房屋
C.丙委托中介为其征婚
D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照
参考答案:D
参考解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。
第52题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照制度报酬，承揽人拒绝支付工作成果
参考答案:B
参考解析:承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。
第53题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
参考答案:C
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第54题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。
A.处10万元以上30万元以下的罚款
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
参考答案:D
参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。
第55题:根据《建筑业企业资质管理规定》，以下不属于建筑业企业资质的是()。
A.施工总承包
B.专业承包
C.劳务分包
D.专业分包
参考答案:D
参考解析:本题考查企业资质等级许可制度。从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。其中，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和劳务分包三个序列。D符合题意。
第56题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
参考答案:C
参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第57题:根据《建筑法》，下列不属于违法分包的是()。
A.建设工程总承包合同中未有约定而分包的
B.未经建设单位认可而分包的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包的
参考答案:D
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
第58题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
参考答案:C
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第59题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
参考答案:B
参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:下列关于仲裁裁决书的说法，不正确的有()。
A.裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写
B.裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章
C.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是相同的
D.当事人收到裁决书后，因业务繁忙一直没有时间申请执行，2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元，少写了一个零，则当事人可以先申请仲裁庭补正，再申请执行
E.仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决
参考答案:BCD
参考解析:根据《仲裁法》第54条规定，仲裁裁决书应当写明仲裁请求.争议事实.裁决理由.裁决结果.仲裁费用的负担和裁决日期。当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写。仲裁裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名。故A项正确，B.C项错误。仲裁裁决从裁决书做出之日起发生法律效力，其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁权，D项错误。仲裁裁决的做出，标志着当事人之间的纠纷的最终解决，E项正确。故本题选B.C.D。
第61题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
参考答案:CE
参考解析:A选项错误，公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意相对人。B选项错误，因过错履行职务行为损害他人，由法人承担责任。C选项正确，依照法律或者法人章程的规定，法定代表人代表法人从事民事活动的负责人。D选项错误，法定代表人是自然人。E选项正确，法人应当有法定代表人。P7
第62题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
参考答案:ABCD
参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
第63题:商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
参考答案:CD
参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
第64题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
参考答案:ACE
参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。
第65题:以下工程不需要申请施工许可证的有()。
A.某公园喷泉工程投资额38万元
B.某配电房建筑面积200平方米
C.已领取开工报告的污水处理工程
D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑
E.某省军区建的军事指挥用房
参考答案:BCDE
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程)(选项A需要领取，选项B不需领取);抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑(选项D不需领取);军用房屋建筑(选项E不需领取);按规定领取施工报告的工程(选项C不需领取)。
第66题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
参考答案:ABE
参考解析:限额以下，抢险救灾，农民自建低层，军用工程，开工报告等不用办施工许可证。
第67题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。
A.抽样检验
B.旁站
C.全面检验
D.巡视
E.平行检验
参考答案:BDE
参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
第68题:下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
E.依照企业破产法规定进行重整的
参考答案:AB
参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员的情形。
第69题:关于联合体投标，下面说法正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.资格预审后联合体增减.更换成员的，其投标有效
C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任
D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
参考答案:ACE
参考解析:《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。
第70题:建筑公司甲具有总承包一级资质，2012年中标某住宅项目施工总承包。根据《建筑法》，甲可以进行的行为有()。
A.将主体工程分包给另一家总承包一级资质企业
B.在总承包合同中与建设单位就分包进行约定
C.将工程转包给和其资质等级相同的建筑施工企业
D.将劳务作业直接分包给符合资质的劳务企业
E.经建设单位认可，将工程分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:BD
参考解析:本题考查分包制度。根据《建筑法》，总承包单位必须自行完成主体结构的施工，A错误。建设单位与总包单位可以在总包合同中就分包进行约定，B正确。C属于非法转包，为法律所禁止，错误。D属于合法分包，即劳务分包不用经建设单位认可，承包单位可以直接分包。总承包单位在分包时，分包单位的资质需要符合相关要求，E错误。
第71题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
参考答案:CD
参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。
第72题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。
A.文明施工费
B.临时设施费
C.工程排污费
D.安全施工费
E.环境保护费
参考答案:ABDE
参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。
第73题:民事纠纷发生后，可以采用和解.调解.仲裁.诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。
A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力
B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请
D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书
E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力
参考答案:AD
参考解析:当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据原仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。
第74题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。
A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任
B.负责上报施主生产安全事故
C.承担连带责任
D.自行完成主体结构的施工
E.自行完成各分却分项工程的施工
参考答案:ABCD
参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成，E项错误。
第75题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款
参考答案:ABCD
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
第76题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第77题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
参考答案:ABCD
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第78题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力
参考答案:ABD
参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只在两个当事人之间产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。
第79题:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批.核准部门审批.核准。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标公告
E.招标组织形式
参考答案:BCE
参考解析:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围.招标方式.招标组织形式应当报项目审批.核准部门审批.核准。