监理工程师考核试题
监理工程师考核试题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:C
第1题:2013年真题:工程网络计划中，关键工作是指()的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B.双代号时标网络计划中无波形线
C.单代号网络计划中时间间隔为零
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
参考答案:A
第2题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
参考答案:B
第3题:()的任务主要是确定管理组织的目标和大政方针以及实施计划，其人员必须精干.高效。
A.决策层
B.协调层
C.执行层
D.操作层
参考答案:A
第4题:所谓组织设计，是对()的设计过程。
A.组织活动
B.组织结构
C.组织活动或组织结构
D.组织活动和组织结构
参考答案:D
第5题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由()的人员担任。
A.3年以上监理工作经验
B.3年以上同类工程监理工作经验
C.5年以上监理工作经验
D.5年以上同类工程监理工作经验
参考答案:B
第6题:施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括()。
A.受理单位工程竣工验收报告
B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告
C.组织工程预验收
D.组织竣工验收
参考答案:D
第7题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第8题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
参考答案:D
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第9题:主动控制是一种()控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。
A.事前
B.前馈
C.开环
D.面对未来的
参考答案:D
第10题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
参考答案:D
参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第11题:总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理，属于监理工作的()措施。
A.合同
B.组织
C.技术
D.经济
参考答案:B
第12题:项目最终决策文件是()。
A.项目建议书
B.批准的项目建议书
C.可行性研究报告
D.批准的可行性研究报告
参考答案:D
第13题:王某购买了某住宅楼小区某栋号三层的一个三居室。在装修过程中，王某擅自将一承重墙拆除。有关部门发现后，责令其改正，并可处以()万元罚款。
A.5～10
B.5～30
C.10～30
D.10～20
参考答案:A
第14题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
参考答案:C
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。
第15题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
参考答案:B
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。
第16题:建设工程监理的行为主体是()。
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位
D.工程监理企业
参考答案:D
第17题:平行承包模式缺点之一是()。
A.不利于质量控制
B.不利于工期控制
C.不利于业主选择承建单位
D.不利于投资控制
参考答案:D
第18题:建设工程风险识别的结果是()。
A.建设工程风险分解
B.识别建设工程风险后果
C.建立建设工程初始风险清单
D.建立建设工程风险清单
参考答案:D
第19题:下面关于质量控制，不正确的是()。
A.对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证
B.对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理
C.亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查
D.对工程主要部位.主要环节及技术复杂工程加强检查
参考答案:C
第20题:《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。
A.向发证机关申请延期
B.重新办理开工报告的批准手续
C.按照国家有关规定进行公示
D.承担相应的赔偿责任
参考答案:B
第21题:为了保证住宅质量，对高层住宅及地基.结构复杂的()应当实行监理。
A.多层住宅
B.住宅小区
C.住宅群落
D.保护性住宅
参考答案:A
第22题:每一项监理工作的具体目标都应确定，完成的时间也应有明确的限定，从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核，这是监理工作()的体现。
A.工作的时序性
B.职责分工的严密性
C.完成目标的准确性
D.工作目标的确定性
参考答案:D
第23题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。
A.复合型的知识结构
B.一定年限的工程建设实践经验
C.一定年限的监理工作实践经验
D.良好的职业道德
参考答案:B
第24题:造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为()。
A.风险因素
B.风险事件
C.风险原因
D.损失机会
参考答案:B
第25题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。
A.投入
B.转换
C.反馈
D.对比
参考答案:C
第26题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。
A.建立风险因素清单
B.建立风险事件清单
C.建立初始风险清单
D.建立风险清单
参考答案:C
第27题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。
A.通用条件——协议书——委托书
B.委托书——通用条件——协议书
C.委托书——协议书——通用条件
D.协议书——委托书——通用条件
参考答案:D
第28题:风险识别具有()。
A.客观性
B.重复性
C.确定性
D.不确定性
参考答案:D
第29题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。
A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期
B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期
D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
参考答案:B
第30题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
参考答案:A
参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
第31题:建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于()。
A.数据库的结构
B.数据库中数据的详细程度
C.数据库中分类与编码体系的合理性
D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量
参考答案:D
第32题:综合资质标准属于工程监理企业资质等级标准的内容，下列选项对其表述有误的是()。
A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称
B.工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级一[程监理资质
C.工程监理企业的注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人
D.工程监理企业具有必要的工程试验检测设备
参考答案:A
第33题:建设工程定额反映了()水平。
A.企业管理
B.消耗量的价值
C.社会平均消耗
D.社会平均先进消耗
参考答案:C
第34题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
参考答案:D
第35题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A.4
B.3
C.2
D.1
参考答案:C
第36题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
参考答案:B
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第37题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第38题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
参考答案:B
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。
第39题:设备运杂费一般以()乘以设备运杂费率计算。
A.货价
B.离岸价
C.设备原价
D.到岸价
参考答案:C
第40题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
参考答案:B
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第41题:设备工程投资管理的目的不仅仅在于将投资控制在限额之内，更重要的是要实现投资的最终目标是()。
A.对全寿命费用进行控制
B.对总工程进度进行控制
C.对总费用进行控制
D.对总工程质量进行控制
参考答案:A
第42题:从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在()收集。
A.设计阶段
B.施工招标阶段
C.施工准备期
D.施工实施期
参考答案:C
第43题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。
A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况
B.天气情况是否适合施工作业
C.施工临时用电情况
D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工
参考答案:B
第44题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可
参考答案:D
第45题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第46题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应()
A.及时签发《监理通知单》
B.立即报告建设单位
C.及时签发《工程暂停令》
D.立即报告政府主管部门
参考答案:C
第47题:关于保证人资格的说法，正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
参考答案:B
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第48题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
参考答案:D
参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第49题:在EPC合同条件中，对业主更换业主代表的规定是()。
A.需提前28天通知承包商，且需征得承包商的同意
B.只需提前28天通知承包商，不需征得承包商的同意
C.需提前14天通知承包商，且需征得承包商的同意
D.只需提前14天通知承包商，不需征得承包商的同意
参考答案:D
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
参考答案:ABC
第51题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
参考答案:ACDE
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第52题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第53题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。
A.集权与分权统一
B.专业分工与协作统一
C.动态相关
D.规律效应
E.才职相称
参考答案:ABE
第54题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
参考答案:ADE
第55题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B.施工单位资质等级证明
C.堆放.清除废弃物的措施
D.拆除专业技术人员资格证书
E.拆除施工组织方案
参考答案:ABCE
第56题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
参考答案:ACDE
第57题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第58题:总监理工程师负责制的内涵是:()。
A.总监理工程师是工程监理的责任主体
B.总监理工程师是工程监理的义务主体
C.总监理工程师是工程监理的权力主体
D.总监理工程师是工程监理的利益主体
E.总监理工程师是工程监理的协调主体
参考答案:AC
第59题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。
A.能分能合
B.按工程部位分解
C.统一分解的层次
D.区别对待，有粗有细
E.有可靠的数据来源
参考答案:ABDE
第60题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。
A.项目总投资为4000万元的给水工程
B.项目总投资为2000万元的供热工程
C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程
D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程
E.总投资为1000万元的学校
参考答案:ACE
第61题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。
A.回避一种风险可能产生另一种新的风险
B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性
C.风险回避肯定不是最佳对策
D.回避风险可能不实际或不可能
E.回避风险可能失败
参考答案:ABD
第62题:进度控制的具体措施有()。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.激励措施
E.合同措施
参考答案:ABCE
第63题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。
A.建筑工程施工许可
B.建设单位应具备的条件
C.从事建筑活动的单位应具备的条件
D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格
E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质
参考答案:ACD
第64题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
参考答案:ACD
第65题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费
参考答案:ACD
参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。
第66题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第67题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。
A.共同的目标
B.出于自愿
C.高层管理的参与
D.承包商承担大部分风险
E.信息的共享
参考答案:BCE
第68题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第69题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第70题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第71题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
参考答案:ABC
第72题:监理大纲的主要内容是:()。
A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介
B.拟达到的三大控制的目标
C.拟采用的监理方案
D.将提供给业主的监理阶段性文件
E.估计所需的监理费用
参考答案:ACD
第73题:监理工程师在执业中享有的权利主要包括()。
A.使用监理工程师名称
B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作
C.依法自主执行业务
D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
E.恪守职业道德，维护社会公共利益
参考答案:ACD
第74题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第75题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。
A.建设单位
B.设计单位
C.承包单位
D.分包单位
E.监理单位
参考答案:ABCE
第76题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
参考答案:AD
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第77题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
参考答案:ABD
参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第78题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第79题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。