最新版全国监理工程师历年真题
最新版全国监理工程师历年真题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:在固定总价合同条件下，通货膨胀()。
A.对业主和承包商均没有风险
B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大
C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大
D.对业主和承包商均有风险
参考答案:B
第1题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
参考答案:B
第2题:影响建设工程投资的是()阶段。
A.方案设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
参考答案:A
第3题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正:逾期未改正的，责令停业整顿，计处()的罚款;情节严重的，降低资质等级.直至吊销资质征书。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上30万元以下
D.30万元以上50万元以下
参考答案:C
第4题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第5题:根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.10
D.15
参考答案:B
第6题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
参考答案:C
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。
第7题:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，()。
A.有权要求设计单位改正
B.有权自行改正后通知设计单位
C.应当报告建设单位后自行改正
D.应当报告建设单位要求设计单位改正
参考答案:D
第8题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。
A.3.41%
B.3.35%
C.3.28%
D.3.22%
参考答案:D
第9题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
参考答案:B
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第10题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
参考答案:C
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第11题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计
A.可行性研究报告
B.项目建议书
C.使用功能
D.批准的投资额
参考答案:A
第12题:总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是()。
A.签发工程开工令.暂停令和复工令
B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料
C.确定项目监理机构人员及其岗位职责
D.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料
参考答案:A
第13题:工程建设的各种规范.标准属于()。
A.工程外部环境资料
B.工程建设的法律.法规
C.政府批准的工程建设文件
D.工程实施过程中的有关信息
参考答案:B
第14题:根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位()。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划
B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划
C.在设计阶段就应当编制总进度计划
D.在招标阶段就应当编制总进度计划
参考答案:B
第15题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资工程，政府需要审批()。
A.资金申请报告
B.开工报告和施工图预算
C.初步设计和概算
D.项目建议书和开工报告
参考答案:A
第16题:监理单位如对于某类工程的工期很有信心，可作出对招标人有利的保证，靠此吸引招标人的注意，同时向招标人提出保证措施和惩罚性条款，确保承诺的可实施性，这体现了常用投标策略中()的策略。
A.以投标报价取胜
B.以信誉和口碑取胜
C.以缩短工期等承诺取胜
D.适应长远发展的策略
参考答案:C
第17题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。
A.不少于现有人员数量
B.不增加监理酬金
C.不低于现有资格与能力
D.不超过现有监理成本
参考答案:C
第18题:根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险的方法是()。
A.经验数据法
B.流程图法
C.专家调查法
D.风险调查法
参考答案:A
第19题:工程建设程序中设计紧后的程序是()。
A.策划
B.施工
C.技术设计
D.交付使用
参考答案:B
第20题:下列关于工程监理企业组织形式的说法中，正确的是()。
A.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币500万元
B.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
C.有限责任该公司由200人以下股东出资设立
D.设立股份有限公司，应当由2人以上.50人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所
参考答案:A
第21题:对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。
A.排除不合格的投标人
B.选择实力强的投标人
C.排除不满意的投标人
D.便于对投标人能力进行考察
参考答案:A
第22题:注册监理工程师从事执业活动，由()接受委托并统一收费。
A.监理单位
B.所在单位
C.注册机构
D.发证机关
参考答案:B
第23题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第24题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
参考答案:C
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第25题:对材料.设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指()。
A.投资控制的组织措施
B.投资控制的技术措施
C.投资控制的经济措施
D.投资控制的合同措施
参考答案:B
第26题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
参考答案:D
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。
第27题:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。
A.生产许可证
B.制造许可证
C.产品合格证
D.检测合格证明
参考答案:D
第28题:所谓工程建设强度，是指()。
A.工程结构所能承受的强度
B.政府对工程建设管理的力度
C.单位时间内投入的工程建设资金的数量
D.单位时间内投入的工程建设人员的数量
参考答案:C
第29题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人，并说明问题来源
D.应发给全体投标人，但不说明问题来源
参考答案:D
参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。
第30题:下列选项中，属于项目监理机构文件资料管理基本职责的是()。
A.监理机构应备有存放监理文件资料的专用柜和用于监理文件资料分类存放的专用资料夹
B.及时.准确.完整地收集.整理.编制.传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C.文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察.设计.施工.监理等方面的技术规范.标准的要求
D.文件资料的内容必须真实.准确，与工程实际相符
参考答案:B
第31题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。
A.使用注册监理工程师称谓
B.依据本人能力从事相应的执业活动
C.本人执业活动进行解释和辩护
D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任
参考答案:D
第32题:能正确反映外汇真实价值的汇率，称为()。
A.影子工资
B.社会折现率
C.影子价格
D.影子汇率
参考答案:D
第33题:国产设备原价一般指的是()。
A.成本价
B.设备制造厂的交货价
C.合同价
D.计划价
参考答案:B
第34题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成，采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
参考答案:A
参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第35题:施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式收费的，其计费额为()。
A.工程概算中的建筑安装工程费
B.建筑安装工程费和设备购
C.施工预算中的建筑安装工程费
D.工程总造价
参考答案:A
第36题:设计产品质量与设计劳动投入量之间()。
A.为正相关关系
B.为负相关关系
C.没有必然联系
D.毫无关系
参考答案:C
第37题:将风险分为纯风险和投机风险是按()进行的分类。
A.风险产生的原因
B.风险的影响范围
C.风险造成的后果
D.风险分析的依据
参考答案:C
第38题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第39题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长.增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
参考答案:B
第40题:根据《建设工程监理规范>)(GB/T50319--2013)，以下各项中，属于附录中“A类表”的是()。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
参考答案:C
第41题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。
第42题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
参考答案:C
第43题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。
A.通用条件——协议书——委托书
B.委托书——通用条件——协议书
C.委托书——协议书——通用条件
D.协议书——委托书——通用条件
参考答案:D
第44题:风险管理计划实施后，对风险的发展必然会产生相应效果的是()。
A.风险评估方法
B.风险控制措施
C.风险数据采集
D.风险跟踪检查
参考答案:B
第45题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()
A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目
B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目
C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目
D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目
参考答案:B
第46题:组织管理者的重要任务就在于使组织结构活动的整体效应大于其局部效应之和，这是()原理的表现。
A.要素有用性
B.动态相关性
C.主观能动性
D.规律效应性
参考答案:B
第47题:按照《建设工程监理规范》的规定，施工阶段，项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料
C.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收
D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
参考答案:B
第48题:按照规定，()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
参考答案:A
第49题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，采用直接委托方式确定工程监理单位时，监理合同的组成文件是()。
A.委托书
B.监理实施细则
C.总监理工程师任命书
D.监理规划
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:监理工作规范化体现在()。
A.人员组成固定性
B.工作的时序性
C.档案资料的完整性
D.职责分工的严密性
E.工作目标的确定性
参考答案:BDE
第51题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。
A.转移代价高
B.机会成本增加
C.保险谈判较为困难
D.可能转移失败
E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划
参考答案:BCE
第52题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
参考答案:CD
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
第53题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展:()。
A.加强法制建设，走法制化的道路
B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展
C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位
D.适应市场需求，优化工程监理企业结构
E.加强培训工作，不断提高从业人员素质
参考答案:ABDE
第54题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第55题:在下列内容中，属于施工阶段特点的有:施工阶段()。
A.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
B.是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段
C.施工质量对建设工程质量起保证作用
D.施工质量对建设工程质量起决定性影响
E.施工阶段合同关系复杂，合同争议多
参考答案:BCE
第56题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。
A.主体结构工程为合理使用年限
B.主体结构工程为10年
C.屋面防水工程为10年
D.屋面防水工程为5年
E.设备安装和装修工程为2年
参考答案:ADE
第57题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第59题:监理费的计算方法主要有()计算法。
A.按建设工程投资的百分比
B.基本工资加奖金
C.工资加一定比例的其他费用
D.按工作时间
E.固定价格
参考答案:ACDE
第60题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.子项目监理工程师
E.监理员
参考答案:ABC
第61题:我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:()。
A.服务对象具有单一性
B.属于国家强制推行的制度
C.具有监督功能
D.市场准入采用双重控制
E.以建设项目管理学作为理论基础
参考答案:ABCD
第62题:主动控制也可以表述为()。
A.事前控制
B.反馈控制
C.前馈控制
D.开环控制
E.闭环控制
参考答案:ACD
第63题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第64题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。
A.建筑工程施工许可
B.建设单位应具备的条件
C.从事建筑活动的单位应具备的条件
D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格
E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质
参考答案:ACD
第65题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。
A.协助业主编制招标文件
B.协助业主编制标底
C.做好投标资格预审工作
D.组织评标工作
E.定标
参考答案:ABCD
第66题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
参考答案:BCDE
第67题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。
A.承包商将合同责任和风险转移给业主
B.业主将合同责任和风险转移给承包商
C.承包商进行合同转让或工程分包
D.第三方担保
E.抵押担保
参考答案:BCD
第68题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。
第69题:设计或施工总分包模式特点有:()。
A.有利于建设工程施工组织
B.有利于投资控制
C.有利于质量控制
D.有利于工期控制
E.有利于缩短建设工期
参考答案:ABCD
第70题:目标控制的效果取决于()。
A.目标控制的措施是否得力和及时
B.主动控制是否与被动控制有机结合
C.目标规划和计划的质量
D.目标规划和计划的循环性
E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确
参考答案:BCE
第71题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
参考答案:ABCD
第72题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第73题:管理层次的划分依据()。
A.经济效益
B.组织目标
C.工作内容
D.人数多少
E.人员素质
参考答案:BC
第74题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第75题:建设工程监理规划的作用有()。
A.指导项目监理机构全面开展监理工作
B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据
C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据
D.监理规划指导具体监理业务的开展
E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
参考答案:ABCE
第76题:下列表格中属于监理单位用表的是()。
A.监理工作联系单
B.工程变更单
C.监理工程师通知单
D.工程款支付证书
E.工程临时延期审批表
参考答案:CDE
第77题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
参考答案:ABD
参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第78题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性
B.定量化
C.时效性
D.惟一性
E.灵活性
参考答案:ABC
第79题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
参考答案:ACDE