2022年吉林省长春一级建造师法律法规历年真题
2022年吉林省长春一级建造师法律法规历年真题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
参考答案:A
第1题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
参考答案:B
第2题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发生的短缺
参考答案:C
第3题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价
参考答案:D
第4题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。
A.丙应向甲承担违约责任
B.甲只能向乙主张损害赔偿
C.丙应向乙承担违约责任
D.乙应自行承担货物损失
参考答案:C
第5题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土用于基础工程
D.大型非标构件进行吊装
参考答案:A
第6题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。
A.3
B.6
C.12
D.18
参考答案:C
第7题:关于评标的说法，正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明
参考答案:A
参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B，标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件，选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告签字的，视为同意评标结果，选项D，评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明
第8题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
参考答案:D
第9题:2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。
A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长
参考答案:A
第10题:关于建设工程代理的说法，正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
参考答案:C
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的，可以不委托招标代理，选项B代理人可以单方辞去委托，选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。
第11题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
参考答案:A
第12题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
参考答案:D
第13题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。
A.银行有权解除租赁合同
B.银行无权解除租赁合同
C.出租的写字楼不能抵押
D.开发商应承担违约责任
参考答案:B
参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。
第14题:关于投标保证金的表述，不正确的有()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出
C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
D.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人
参考答案:D
第15题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
参考答案:B
第16题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
参考答案:D
第17题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程诉讼只能委托律师代理
D.建设工程招标活动可以委托代理
参考答案:D
第18题:根据《标准施工招标文件》的规定，有可能不属于投标文件内容的是()。
A.投标报价
B.联合体投标协议书
C.施工组织设计
D.商务和技术偏差表
参考答案:B
第19题:关于代理的说法,正确的是()
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
参考答案:A
第20题:《合同法》所称的不可抗力是指()。
A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况
D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况
参考答案:A
第21题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
参考答案:C
第22题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤，缺席判决的
D.原告和被告和解的
参考答案:D
第23题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()
A.申请日前五个月被他人泄密的
B.申请日前三个月在学术论文中发表的
C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的
D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的
参考答案:A
参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
第24题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
参考答案:D
第25题:关于投标人的说法，正确的是()。
A.投标人发生合并，分立，破产等重大变化时，其投标无效
B.不论有没有划分标段，存在控股关系的不同单位均不得参加同一招标项目的投标
C.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效
D.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人
参考答案:C
第26题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的
B.患职业病的
C.工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业跌落的
参考答案:A
第27题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。
A.建设控制地带
B.文物保护范围
C.城市紫线
D.城市黄线
参考答案:A
参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。
第28题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
参考答案:A
参考解析:检测机构不得转包业务.
第29题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
参考答案:C
参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.
第30题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
参考答案:C
参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。
第31题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第32题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得高于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本
参考答案:B
第33题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()
A.不能增加保险费，可以解除保险合同
B.不能解除保险合同，可以增加保险费
C.可以增加保险费，也可以解除保险合同
D.不能增加保险费，也不能解除保险合同
参考答案:C
参考解析:在有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同
第34题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
参考答案:A
第35题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
参考答案:A
第36题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。
A.建立项目安全生产管理体系
B.建立安全生产管理制度
C.监控分部分项工程
D.及时报告质量问题
参考答案:A
第37题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
参考答案:C
第38题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
参考答案:A
第39题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
参考答案:A
第40题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
参考答案:B
第41题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
参考答案:C
第42题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
参考答案:D
第43题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
参考答案:C
第44题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
参考答案:B
第45题:关于投标保证金的说法，正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出
参考答案:A
参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项，招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，C选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不返还投标保证金，D选项，依法必须进行招标的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，应当从其基本账户转出。
第46题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
参考答案:C
第47题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构
B.检测机构不得与建设单位有隶属关系
C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构
D.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
参考答案:D
第48题:关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员
参考答案:C
第49题:某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
参考答案:C
第50题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
参考答案:D
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第51题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资
参考答案:C
第52题:下列关于法人的表述，错误的是()。
A.企业法人分立.合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
参考答案:A
第53题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
参考答案:D
第54题:关于商标专用权的说法，正确的是()。
A.商标专用权是一种有形财产权
B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请
C.注册商标的有效期为10年
D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算
参考答案:C
第55题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
参考答案:D
第56题:某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()
A.特别重大事故一夕
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
参考答案:B
参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤.P239.
第57题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
参考答案:C
第58题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年
参考答案:B
第59题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。
A.同级工会代表
B.劳动行政部门代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
参考答案:B
第60题:关于代理的说法,正确的是()
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
参考答案:A
第61题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
参考答案:C
第62题:以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。
A.行政协会协助政府部门的综合信用评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.政府对市场主体的守法诚信评价
参考答案:D
第63题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
参考答案:C
第64题:根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
参考答案:B
参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.
第65题:继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的()并用。
A.违约金
B.采取补救措施
C.定金
D.解除合同
参考答案:D
第66题:王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。
A.现实交付
B.指示交付
C.占有改定
D.简易交付
参考答案:B
第67题:下列合同中，属于实践合同的是()。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
参考答案:A
第68题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工
参考答案:B
第69题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
参考答案:C
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
参考答案:ABCD
第71题:下列属于针对操作.工艺.管理等专用技术要求的企业标准是()。
A.《建筑机械使用安全操作规程》
B.《混凝土结构设计规范》
C.《建筑设计防火规范》
D.《建筑安装工程工艺及操作规程》
E.《建筑抗震鉴定标准》
参考答案:AD
第72题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
参考答案:BCD
第73题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的
参考答案:ABCD
第74题:下列属于民事诉讼法中规定的证据有()。
A.物证
B.视听资料
C.律师辩护
D.被告人陈述
E.电子数据
参考答案:ABDE
第75题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布
参考答案:BE
第76题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
参考答案:BC
第77题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。
A.具有违约行为
B.具有惩罚目的
C.造成损失后果
D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿
E.违约行为与损失后果之间具有因果关系
参考答案:ACDE
第78题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
参考答案:ABDE
第79题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有()。
A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年
B.缺陷责任期的期限由法律直接规定
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
参考答案:ACDE
第80题:关于抵押和质押的说法正确的是()。
A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人
B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有
C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有
D.质押分为动产质押和权利质押
E.抵押与其担保的债权不同时存在
参考答案:ACD
第81题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A.协议书
B.招标.投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用条款
E.专用条款
参考答案:ADE
第82题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.未在规定期限内办理资质变更手续的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
参考答案:BCDE
第83题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.撤职
D.警告
E.降级
参考答案:ABD
第84题:在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有()。
A.施工单位与材料供应商订立合同
B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D.材料供应商向施工单位交付材料
E.施工单位向材料供应商支付材料款
参考答案:ADE
第85题:关于违约责任，下列表述正确的是()。
A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿
B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任
C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务
D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加
E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任
参考答案:ACD
第86题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
参考答案:CD
第87题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人
E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判
参考答案:ABCD
第88题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。
A.有取得文物博物执业资格的人员
B.有取得文物博物专业技术职务的人员
C.有文物修缮.重建方而的工程业绩
D.有从谁文物保护工程所需的技术设备
E.有建设行政主管部门颁发的资质证书
参考答案:BDE
第89题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
参考答案:ABCD
第90题:在下列关于债权转让的表述中，正确的是()。
A.债权人转让权利的，应当通知债务人
B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销
C.从权利随同主权利一同转让
D.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张
E.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张
参考答案:AD
第91题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
参考答案:CDE
第92题:关于增值税纳税人的说法，正确的有()。
A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人
B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人
C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记
D.小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不作为小规模纳税人计算应纳税额
E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需缴纳增值税
参考答案:ABD
第93题:根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。
A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发
B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤
E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
参考答案:AC
第94题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
参考答案:CE
第95题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。
A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册
B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款
C.注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册
D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布
E.注册建造师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的终身不予注册
参考答案:ABCD
第96题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
参考答案:AD
第97题:下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。
A.已经办理了建设工程用地批准手续
B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%
C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格
D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施
E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求
参考答案:ACD
第98题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
参考答案:ACE
第99题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
参考答案:AC