新疆维吾尔自治区监理工程师真题
新疆维吾尔自治区监理工程师真题
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.提出调整进度计划的措施
C.现场实施检查工程进度情况
D.分析j进度偏差对总工期的影响
参考答案:C
第1题:在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
参考答案:B
第2题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天，则流水施工工期为()天。
A.12
B.13
C.14
D.15
参考答案:D
第3题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
参考答案:D
第4题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。
A.分包单位资格报审表
B.施工进度计划报审表
C.分项工程报验表
D.工程复工报审表
参考答案:D
第5题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分
A.设备工器具投资
B.建筑安装工程投资
C.流动资金
D.建设投资
参考答案:D
第6题:在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
参考答案:A
第7题:因施工原固发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
参考答案:D
第8题:某工程施工至2019年3月底，经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
参考答案:B
第9题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接，实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接，待工程全部竣工后一并交付使用
参考答案:A
第10题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第11题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第12题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.固定资产投资方向调节税
D.建筑安装工程费用
参考答案:C
第13题:工程设备验收前，()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
参考答案:C
参考解析:工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法.质量标准.验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。
第14题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。
A.主要部位
B.工程项目的重要性
C.主要工种
D.工程用途
参考答案:C
第15题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
参考答案:B
第16题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。
A.应用水平
B.业务成果指标
C.技术水平
D.技术装备
参考答案:B
第17题:单代号网络计划中()。
A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向
C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束
D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系
参考答案:D
第18题:采用非匀速进展横道图比较法比较实际进度和计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率，表明()。
A.实际进度拖后，拖欠的任务量为二者之差
B.实际进度超前，超前的任务量为二者之差
C.任务量超额完成，未完成的任务量为二者之差
D.任务量尚未完成，未完成的任务量为二者之差
参考答案:A
第19题:不属于工程建设进度比较法的是()。
A.横道图比较法
B.列表比较法
C.香蕉形曲线比较法
D.函数比较法
参考答案:D
第20题:工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。
A.本工作最早完成时间
B.紧后工作最早完成时间
C.网络计划总工期
D.紧后工作最早开始时间
参考答案:C
第21题:工程中采用新工艺.新材料的，应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
参考答案:B
第22题:某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第()天。
A.8
B.10
C.16
D.18
参考答案:C
第23题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
参考答案:C
第24题:CM模式的基本指导思想特别适用于()。
A.实施周期短，工期要求松散的小型简单建设工程
B.实施周期短，工期要求紧迫的小型复杂建设工程
C.实施周期长，工期要求紧迫的大型复杂建设工程
D.实施周期长，工期要求松散的大型简单建设工程
参考答案:C
第25题:工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。
A.适应性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性
参考答案:B
第26题:编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。
A.工程量大.工期短
B.工程量大.工期长
C.工程量小.工期短
D.工程量小.工期长
参考答案:B
第27题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。
A.增加施工机械的数量
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.改善外部配合条件
参考答案:B
第28题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问，招标人对此问给予了书面解答，则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人，并说明问来源
D.应发给全体投标人，但不说明问来源
参考答案:D
参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。
第29题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量
参考答案:D
第30题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
参考答案:B
第31题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
参考答案:B
第32题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
参考答案:D
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第33题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。
A.实际进度比计划进度超前
B.实际进度比计划进度落后
C.实际进度与计划进度相同
D.计划进度估计错误
参考答案:A
第34题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期
参考答案:B
参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第35题:某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商能够提出工程延期的条件是()。
A.施工图纸未按时提交
B.检修.调试施工机械
C.地下埋藏文物的保护.处理
D.设计考虑不周而变更设计
参考答案:C
第36题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:D
第37题:实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。
A.工程竣工验收
B.承包单位进行自检
C.工序产品质量评定
D.施工过程作业活动
参考答案:C
第38题:质量管理的目的是()。
A.提高企业的信誉
B.提高企业的管理水平
C.保持和提高产品的质量
D.提高企业的经济效益
参考答案:C
第39题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程，完全不得作为竞争性费用的部分是()。
A.规费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费
参考答案:A
第40题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
参考答案:C
第41题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量，或将产品拆卸.解体来检查其内在质量，这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
参考答案:C
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。
第42题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
参考答案:D
第43题:有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。
A.成本加奖罚合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加固定金额酬金合同
D.最高限额成本加固定最大酬金合同
参考答案:D
第44题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:D
第45题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第46题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。
A.成本核算
B.进行招标和投标
C.技术与经济相结合
D.实行经济承包责任制
参考答案:C
第47题:建安工程直接工程费不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.其他直接费
D.施工机械使用费
参考答案:C
第48题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。
A.承包单位
B.项目主管行政单位
C.监理机构
D.项目所在地政府
参考答案:C
第49题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。
A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本***
参考答案:C
第50题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
参考答案:B
第51题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
参考答案:D
第52题:在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。
A.见证抽样检验报告
B.见证取样送样试验报告
C.观感质量验收报告
D.设计变更文件
参考答案:A
第53题:下列费用中，()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。
A.临时设施费
B.工程监理费
C.工程保险费
D.勘察设计费
参考答案:D
第54题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划
参考答案:C
第55题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。
A.施工阶段
B.招标阶段
C.竣工验收阶段
D.设计阶段
参考答案:D
第56题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
参考答案:C
第57题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.以上三方共同
参考答案:B
第58题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主对承包商的付款，是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
参考答案:D
第59题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。
A.基础工程完工日期
B.结构工程完工日期
C.装修工程完成日期
D.土建工程完成日期
参考答案:D
第60题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。
第61题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期
参考答案:B
第62题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。
A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低
B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高
C.超出约定部分的工程量的综合单价调低
D.超出约定部分的工程量的综合单价调高
参考答案:C
第63题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。
第64题:在工程项目施工中，对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
参考答案:D
第65题:一般而言，采用固定总价合同时，承包商投标报价较高的原因是()。
A.承包商丧失今后一切索赔权力
B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
参考答案:D
第66题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
参考答案:C
第67题:对流动资金的叙述，错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料.燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
参考答案:D
第68题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
参考答案:C
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。
第69题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第70题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
参考答案:A
第71题:物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划
参考答案:A
第72题:某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为120，人工成本指数为80，设备合同价为8.2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货采用报考结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是()万美元。
A.8.3152
B.8.5232
C.9.5448
D.9.5232
参考答案:C
第73题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
参考答案:A
第74题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
参考答案:D
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第75题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
参考答案:D
第76题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。
A.监理单位法定代表人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第77题:下列选项中，不属于物资储备计划的编制依据的是()。
A.物资需求计划
B.物资供应计划
C.储备定额
D.供应方式和储备条件
参考答案:B
第78题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
参考答案:B
第79题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
参考答案:C
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。
A.编制工程勘察任务书
B.协助建设单位选择工程勘察单位
C.审查勘察单位提交的勘察方案
D.审查勘察单位提交的勘察成果报告
E.检查勘察单位执行勘察方案的情况
参考答案:BCDE
第81题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
参考答案:ABDE
第82题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
参考答案:BE
第83题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第84题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第85题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
参考答案:ABDE
第86题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。
A.对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件
B.在本职工作中，让员工有一定的自主权，并承担解决问题的责任
C.把组织的总目标分解到职能部门和层次，激励员工为实现目标而努力，并评价员工的业绩
D.启发员工积极提高自身素质
E.识别质量管理体系所需要的过程
参考答案:ABCD
第87题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第88题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。
A.计划系统由不同层次网络计划组成
B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接
C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容
D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法
E.能够保证建设工程所需资源的连续性
参考答案:ADE
第89题:根据我国现行规定，施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
参考答案:AE
第90题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。
A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况
B.定期收集进度报表资料
C.经常亲自到工地检查
D.与施工单位取得联系
E.定期召开现场会议
参考答案:ABE
第91题:质量管理体系认证的实施程序包括()。
A.提出申请
B.质量管理体系层次编制
C.质量管理体系文件编制
D.认证机构进行审核.审批与注册发证
E.质量管理体系的实施运行
参考答案:AD
第92题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
参考答案:ABCD
第93题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排
B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排
C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排
D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
参考答案:AC
第94题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第95题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果，项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成，其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
参考答案:ABCE
第96题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。
A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标
B.复核工程付款账单，签发付款证书
C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更
D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施
参考答案:CD
第97题:企业定额是根据()制定的。
A.企业的人员技能
B.施工机械装备程度
C.施工生产的技术水平
D.现场管理水平
E.企业管理水平
参考答案:ABDE
第98题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第99题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查()，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。
A.承包单位报送的施工进度报表
B.分析资料
C.现场实地
D.工程施工过程中的相互协调配合问题
E.施工物资配备情况
参考答案:ABC
第100题:编制标底价格应遵循的原则有()。
A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内
B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合
C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等
D.按企业级别取费
E.一个工程只能编制一个标底
参考答案:ABCE
第101题:监理总进度分解计划，按工程进展阶段分解包括()。
A.设计准备阶段进度计划
B.动用前准备阶段进度计划
C.设计阶段进度计划
D.竣工阶段进度计划
E.施工阶段进度计划
参考答案:ABCE
第102题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
参考答案:ABDE
第103题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。
第104题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
参考答案:BCE
第105题:下列费用中，属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
参考答案:ABCD
第106题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
参考答案:BCE
第107题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
参考答案:CD
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
第108题:赢得值法的评价指标有()。
A.已完工作预算投资
B.计划工作预算投资
C.投资绩裁指数
D.进度绩裁指数
E.进度偏差
参考答案:CDE
第109题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
参考答案:ABCD
第110题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。
A.单项工程综合概算
B.工程建设其他费用概算
C.预备费用概算
D.单位工程概算
E.固定成本概算
参考答案:ABC
第111题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。
A.保证项目建设的连续性
B.增强建设工作的预见性
C.确保项目按期动用
D.编报工程建设年度计划的依据
E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制
参考答案:ABCD
第112题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小
参考答案:CD
第113题:在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
参考答案:ACE
第114题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。
A.对工期延误收取误期损失赔偿金
B.对工期提前给予奖励
C.加强索赔管理，公正的处理索赔
D.对应急赶工给予优厚的赶工费用
E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响
参考答案:ABD
第115题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。
A.单位工程
B.隐蔽工程
C.分部工程
D.分项工程
E.检验批
参考答案:DE
第116题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
参考答案:ABDE
第117题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
参考答案:ABE
第118题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
参考答案:BCD
第119题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
参考答案:ACDE