2022年全国一级建造师法律法规考题
2022年全国一级建造师法律法规考题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同，其法定的形式是()。
A.口头形式
B.书面形式
C.口头或书面都可以
D.其他形式
参考答案:B
第1题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
第2题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
参考答案:C
第3题:某建筑公司与职工王某因为拖欠工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是()。
A.当事人双方必须签订仲裁协议，劳动争议仲裁委员会才有管辖权
B.王某至迟应当在知道其权利侵害之日起一年内申请仲裁
C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令
D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼
参考答案:C
第4题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款
参考答案:A
第5题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
参考答案:C
第6题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。
A.该公司不能视其为购买
B.杨先生有权继续试用
C.该公司可以视其为购买
D.被视为购买的杨先生应拒绝付费
参考答案:C
参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。
第7题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。
A.资质许可由原资质许可机关予以撤回
B.吊销资质证书,并处罚款
C.给予警告,或处罚款
D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
参考答案:B
第8题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。
A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。
B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%
C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。
参考答案:C
第9题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.建设工程教
D.国家
参考答案:D
第10题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债
参考答案:C
第11题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得高于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本
参考答案:B
第12题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
参考答案:D
第13题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
参考答案:C
第14题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()
A.，处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级，撤职处分
D.销有关人员资格
参考答案:D
第15题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
参考答案:C
第16题:某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位需具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A 和 B满足其一即可
D.A 和 B必须同时具备
参考答案:D
参考解析:《文物保护法实施条例》规定，承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的单位应当具有相应的资质证书，应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。
第17题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
参考答案:B
第18题:某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任
D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
参考答案:D
第19题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
参考答案:A
第20题:关于工程建设相关标准，说法错误的是()。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止
B.工程建设行业标准实施后也需要复审
C.工程建设地方标准中没有强制性条文
D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
参考答案:C
第21题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息
参考答案:A
第22题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
参考答案:D
第23题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
参考答案:A
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)
第24题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.实用新型
B.方案设计
C.发明
D.外观设计
参考答案:A
第25题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意
参考答案:D
第26题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。
A.第三人
B.行为人
C.被代理人
D.行为人与被代理人共同
参考答案:B
第27题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
参考答案:C
第28题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
参考答案:D
第29题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.应当向登记机构申请变更登记
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让
参考答案:D
第30题:关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
参考答案:B
参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。
第31题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制
参考答案:A
参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。
第32题:关于行政复议的说法，正确的是()。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
参考答案:C
第33题:关于表见代理的说法,正确的是()。
A..表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
参考答案:B
第34题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年
参考答案:B
第35题:某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()
A.特别重大事故一夕
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
参考答案:B
参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤.P239.
第36题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
参考答案:C
第37题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见
C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练
D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的，应当每3年评估一次
参考答案:A
第38题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
参考答案:A
第39题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
参考答案:D
第40题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
参考答案:B
第41题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行政协会协助政府部门的综合信用评价
参考答案:B
第42题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
参考答案:C
第43题:关于施工企业返修义务的说法,正确的是()
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
参考答案:C
第44题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
参考答案:D
第45题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
参考答案:C
第46题:关于转代理的说法，正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
参考答案:C
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理，A选项，为保护被代理人的利益，任何时候都是可以转代理的，B选项，复代理是由代理人选定的，D选项，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，应当取得被代理人的同意。
第47题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
参考答案:C
第48题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
参考答案:B
第49题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
参考答案:D
参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
第50题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
参考答案:B
第51题:甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
参考答案:D
第52题:施工企业必须为职工办理的保险是()。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险
参考答案:C
第53题:根据《著作权法》著作权是()
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
参考答案:B
第54题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算
参考答案:A
参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。
第55题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。
A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
参考答案:C
第56题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失
D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
参考答案:B
第57题:关于行政复议，以下说法正确的是()。
A.行政复议只审查具体行政行为是否合法
B.复议机关审理复议案件，不适用调解
C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议
D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼
参考答案:B
第58题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
参考答案:C
第59题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
参考答案:B
第60题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书
参考答案:C
第61题:关于专利申请的说法，正确的是()。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
参考答案:A
参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.
第62题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。
A.应予更换
B.可不予理睬
C.负责修整并承担相应费用
D.应联系修整，所需费用由王女士承担
参考答案:D
第63题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
参考答案:A
第64题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
参考答案:D
第65题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
参考答案:B
第66题:下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是()。
A.招标文件可设定最低投标限价
B.招标文件可设有最高投标限价
C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据
D.标底应在投标有效期保密
参考答案:B
第67题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
参考答案:D
第68题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
参考答案:B
第69题:关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。
A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照
B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书
C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员
D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
参考答案:B
参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。P70.
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有()。
A.足额使用安全施工措施所需费用
B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料
C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备
D.不得随意压缩合同工期
E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
参考答案:BCD
第71题:项目负责人需要取得执业资格证书才能担任，其在项目现场带班的时间不少于本月施工进度的80%。下列关于项目负责人的安全生产责任主要包括()。
A.制定安全生产规章制度和操作规程
B.建设工程项目的安全施工负责
C.组织制定安全施工措施
D.消除安全事故隐患
E.及时.如实报告生产安全事故
参考答案:BCDE
第72题:根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力
B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意
D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产
E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任
参考答案:BDE
第73题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。
参考答案:BD
第74题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。
A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
参考答案:ACD
第75题:根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()
A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料.构配件和设备
B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C.检测机构不得转包检测业务
D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
参考答案:ACE
第76题:下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的是()。
A.未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的
B.销售侵犯注册商标专用权的商品的
C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的
D.未经商标注册人同意，更换其注册商标的
E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的
参考答案:ABCE
第77题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
参考答案:BCDE
第78题:下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有()。
A.投标人相互串通投标
B.标人与招标人串通投标
C.招标人操纵中标
D.投标人以他人名义投标
E.投标人以高于市场定价的报价竞标
参考答案:BD
第79题:下列情形中，发包人应当赔偿损失的责任有()。
A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷
B.承包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷
C.发包人直接指定分包人分包专业工程，部分工程发生质量缺陷
D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷
参考答案:ACE
第80题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
A.建设单位
B.造价咨询单位
C.施工企业
D.建筑材料.构(配)件供应单位
E.设备供应单位
参考答案:CDE
第81题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
参考答案:ABC
第82题:甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包分包的说法中，正确的有()。
A.乙可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
参考答案:ABCD
第83题:根据《安全生产许可证条例》的规定，下列从事生产活动的企业中属于必须取得安全生产许可证是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
E.服装企业
参考答案:BCD
第84题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理
参考答案:AB
第85题:关于担保的说法，正确的有()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权的实现
C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效
D.主合同无效，担保合同有效
E.反担保不适用《担保法》的规定
参考答案:BC
第86题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
参考答案:ABE
第87题:根据《劳动法》，关于妇女.未成年人劳动保护的说法，正确的有()。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排妇女从事高处.低温.冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
参考答案:ACE
第88题:关于合同解除的说法，正确的有()。
A.合同解除适用于可撤销合同
B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月
C.对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力
D.合同解除仅使合同关系自始消灭
E.合同解除须有解除的行为
参考答案:BCE
第89题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
参考答案:ABCD
第90题:根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.因特殊需求必须连续作业的
E.赶工作业
参考答案:ABCD
第91题:根椐《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
参考答案:AC
第92题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。
A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故
E.申请人59周岁
参考答案:AB
第93题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
参考答案:AE
第94题:根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括()。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的
C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的
D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
E.认为行政机关违法集资.征收财物.摊派费用或者违法要求履行其他义务的
参考答案:ACDE
第95题:关于工程总承包企业的说法，正确的有()。
A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包
C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目
D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位
E.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责
参考答案:ABD
第96题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()
A.施工企业与甲之间形成合同之债
B.甲.乙之间不存在债的关系
C.乙与施工企业之间形成不当得利之债
D.施工企业与乙之间形成合同之债
E.乙与施工企业之间形成无因管理之债
参考答案:ABC
第97题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。
A.被告住所地
B.合同备案地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.原告住所地
参考答案:ACDE
第98题:下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。
A.对拘役不服的
B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的
C.认为行政机关侵犯其财产权的
D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
参考答案:CD
参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
第99题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。
A.工程建设规划.施工等通用的综合标准
B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准
D..工程建设重要的通用的信息管理标准
E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准
参考答案:ABCE