新版青海西宁监理工程师模拟题
新版青海西宁监理工程师模拟题
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
参考答案:C
参考解析:控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。
第1题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
参考答案:D
参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第2题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第3题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
参考答案:A
第4题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
参考答案:D
第5题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作室审核和评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
参考答案:D
第6题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在()前完成审查工作。
A.2008年8月20日
B.2008年8月30日
C.2008年8月28日
D.2008年9月11日
参考答案:D
第7题:某项目第1年投资500万元，第2年又投资500万元，从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年，每年净收入为110万元，设行业基准收益率为8%，该项目的财务净现值为()万元。
A.-63.35
B.-7.83
C.-79.16
D.-144.68
参考答案:B
第8题:当各层次标准出现矛盾时，应以上级标准或管理部门的为准，在使用功能方面应遵守()标准。
A.上限
B.下限
C.上限或下限
D.上级
参考答案:A
第9题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.总体设计单位
D.施工单位
参考答案:C
第10题:价值工程的核心是()。
A.项目成本分析
B.降低项目价格
C.提高项目(或产品)价值
D.增加产品功能
参考答案:C
第11题:监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是()。
A.向承包单位发出整改通知书
B.向建设单位发出工作联系单
C.向承包单位发出整改联系单
D.向承包单位发出停工令
参考答案:A
第12题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。
A.单位建筑工程概算
B.安装工程概算
C.铺底流动资金概算
D.设备购置费用概算
参考答案:C
第13题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
参考答案:A
第14题:建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
参考答案:A
第15题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
参考答案:D
第16题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。
A.建设单位的检验试验费
B.建设单位的管理费
C.措施费
D.材料费
参考答案:D
第17题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
参考答案:C
第18题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.原施工图审查机构
参考答案:D
第19题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
参考答案:A
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第20题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。
A.监理大纲
B.监理手册
C.监理规划
D.监理细则
参考答案:C
第21题:有3个施工过程A，B，C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍，则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
参考答案:A
第22题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
参考答案:D
第23题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。
A.总持续时间最长的线路称为关键线路
B.关键线路上的工作称为关键工作
C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点
D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移
参考答案:C
第24题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
参考答案:B
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第25题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
参考答案:C
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第26题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
参考答案:A
第27题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
参考答案:C
第28题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。
A.流水殷
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
参考答案:B
第29题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
参考答案:D
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第30题:双代号网络计划中的节点表示()。
A.工作的连接状态
B.工作的开始
C.工作的结束
D.工作的开始或结束
参考答案:D
第31题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
参考答案:B
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第32题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
参考答案:C
第33题:建设工程采用平行施工组织方式的特点是()。
A.能够均衡使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作而进行施工
参考答案:D
第34题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小
参考答案:A
第35题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第36题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
参考答案:A
第37题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
参考答案:C
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
第38题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时，属于技术措施的是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.采用更先进的施工机械
参考答案:D
第39题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。
A.投资估算
B.设计概算
C.施工图预算
D.工程量清单
参考答案:B
第40题:某分项工程招标工程量清单为1000M3。施工中由于设计变更调整为1200M3。该分项工程招标控制价单价为300元/M3。投标报价单价为380元/M3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。
A.430000
B.449000
C.442000
D.454250
参考答案:D
第41题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
参考答案:C
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第42题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。
A.已完工程实际投资
B.拟完工程计划投资
C.未完工程计划投资
D.拟完工程实际投资
参考答案:B
第43题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响，并应有()。
A.设计单位的意见
B.施工单位的意见
C.实测.验算数据和资料
D.主管部门的意见
参考答案:C
第44题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
参考答案:B
第45题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是()。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.审查设计进度计划的合理性
D.监理设计工作技术经济责任制
参考答案:C
第46题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量记录
B.作业指导书
C.程序文件
D.质量手册
参考答案:A
第47题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
参考答案:C
第48题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
参考答案:A
第49题:静态投资回收期是指()。
A.从项目建设期初起，用各年的净收入将全部投资收回所需的期限
B.从项目建设期初起，用各年的内部收益将全部投资收回所需的期限
C.从项目建设期初起，用各年的外部收益将全部投资收回所需的期限
D.在国家财税制度规定及项目具体财务条件下，以项目投产后可用于还款的资金偿还借款本金和建设期利息所需的时间
参考答案:A
第50题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
参考答案:D
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。
第51题:根据投标报价的一般编制程序，()是投标报价决策前最接近的工作步骤。
A.熟悉招标文件
B.核算工程量
C.按工程量清单计算和汇总标价
D.分包工程询价
参考答案:C
第52题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
参考答案:A
第53题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间
参考答案:A
第54题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第55题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.环境条件
参考答案:B
第56题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
参考答案:A
参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
第57题:某项目设备购置费800万元，物价上涨预备费50万元，建设期贷款利息50万元，建安工程费1000万元，基本预备费50万元，工程建设其他费用100万元，则该项目的静态投资部分为()万元。
A.1800
B.1850
C.1900
D.1950
参考答案:D
第58题:调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施
参考答案:C
第59题:根据《标准施工招标文件》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿()。
A.工期
B.费用
C.利润
D.成本
参考答案:A
第60题:绘制()不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制定改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
参考答案:B
第61题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。
A.控制图法
B.相关图法
C.直方图法
D.因果分析图法
参考答案:A
第62题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。
A.年度进度计划
B.季度进度计划
C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划
D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划
参考答案:C
第63题:在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑()。
A.工程总工期允许拖延的时间
B.关键节点允许推迟的时间
C.紧后工作持续时间的可缩短值
D.后续工作允许拖延的时间
参考答案:C
第64题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
参考答案:C
第65题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据，属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
参考答案:C
第66题:承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
参考答案:B
第67题:某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48
参考答案:C
第68题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
参考答案:A
参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。
第69题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第70题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
参考答案:C
第71题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。
A.主要部位
B.工程项目的重要性
C.主要工种
D.工程用途
参考答案:C
第72题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。
A.应当予以计量
B.不予以计量
C.按比例予以计量
D.不能确定
参考答案:B
第73题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
参考答案:D
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第74题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。
A.安定性
B.和易性
C.稳定性
D.透水性
参考答案:B
第75题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。
A.当地劳动安全部门
B.质量监督机构
C.当地建设主管部门
D.项目监理机构
参考答案:A
第76题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。
A.安全可靠，不留隐患
B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行，经济合理
参考答案:B
第77题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。
A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本***
参考答案:C
第78题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
参考答案:B
第79题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
参考答案:A
二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:地基基础工程施工完毕后，总监理工程师应组织()进行验收。
A.勘察项目负责人
B.设计项目负责人
C.施工单位技术部门负责人
D.施工单位质量部门负责人
E.建设单位项目负责人
参考答案:ABCD
第81题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。
A.d1≤c1，判定该批产品合格
B.d1≤c1，判定该批产品不合格
C.d1>c2，判定该批产品不合格
D.d1>c2，判定该批产品合格
E.c1
参考答案:ACE
第82题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
参考答案:ABE
第83题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。
A.法律.法规
B.工程建设的技术标准
C.招标文件
D.项目批准文件
E.勘察设计合同文件
参考答案:ABDE
第84题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问
参考答案:BDE
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第85题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
参考答案:BE
第86题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。
A.分包商返工
B.施工机械发生故障
C.公用供电网停电八小时以上
D.施工场地未按时提供
E.建设单位未按合同规定时间提供施工图
参考答案:CDE
第87题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第88题:静态投资包括()。
A.设备工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用和基本预备费
D.建设期贷款利息
E.固定资产投资方向调节税及利息
参考答案:ABC
第89题:监理工程师必须()，以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场，检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
参考答案:CE
第90题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
参考答案:BCD
第91题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
参考答案:ACE
第92题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
参考答案:2013
第93题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案
参考答案:ABDE
第94题:在设计展开阶段监理工程师要审核设计文件质量，主要是对()内容的审核。
A.规范符合性
B.结构安全性
C.施工可行性
D.图纸规范性
E.方案的风险性
参考答案:CD
第95题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
参考答案:AC
第96题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
参考答案:BC
第97题:网络图的绘图规则有()。
A.不允许出现编号相同的节点
B.不允许出现无箭头的节点
C.不允许出现多个起始节点
D.不允许间断编号
E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点
参考答案:AB
第98题:工程质量事故处理后，应对处理结果进行检查.鉴定和验收，并做出处理结论。事故处理的结论一般是()等几种。
A.事故己排除，可以继续施工
B.隐患已消除，结构安全有保证
C.经修补处理，一般能满足使用要求
D.事故已处理，结构基本安全
E.对耐久性的结论
参考答案:ABE
第99题:建设单位的质量责任有()。
A.选择勘察设计单位和施工单位，在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料
B.根据工程特点，配备相应的管理人员
C.在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审
D.按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任
E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
参考答案:ABCD
第100题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。
A.同型号
B.同等级
C.生产条件稳定
D.同种类(尺寸.特性.成分等)
E.生产时间基本相同
参考答案:ABCD
第101题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
参考答案:BCE
第102题:下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
参考答案:AC
第103题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程，制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程
B.地下工程
C.主体工程
D.混凝土制备过程
E.层面工程
参考答案:AD
第104题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
参考答案:ABE
第105题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第106题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示，下面说法正确的是()。
A.该工作提前1周完成
B.第4周停工一周
C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%
D.在第5周内实际进度与计划进度一致
E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量
参考答案:ABD
第107题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。
A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标
B.复核工程付款账单，签发付款证书
C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更
D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施
参考答案:CD
第108题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
参考答案:ACDE
第109题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。
A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间
B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间
C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
D.缩短持续时间的工作要变成关键工作
E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率
参考答案:AC
第110题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
参考答案:ABE
第111题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第112题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
参考答案:ABCD
第113题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差原因，纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款，审核竣工结算
E.复核工程付款账单，签发付款证书
参考答案:ABDE
第114题:下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有()。
A.设计标准变化
B.投资规划不当
C.建设手续不全
D.施工方案不当
E.未及时提供施工场地
参考答案:BCE
第115题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第116题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
参考答案:ABDE
第117题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小
参考答案:CD
第118题:进度控制的组织措施主要包括()。
A.加快施工进度
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度
D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工
E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析
参考答案:BCD
第119题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
参考答案:BD
参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。