2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规在线考试试卷
2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规在线考试试卷
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.20%
B.30%
C.25%
D.40%
参考答案:B
第1题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
参考答案:B
第2题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
参考答案:C
参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。
第3题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位共同
参考答案:A
第4题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
参考答案:A
第5题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
参考答案:A
第6题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
参考答案:D
第7题:关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()
A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由
B.可以使尚未成立的合同归于无效
C.撤销权的行使应当以通知的方式作出
D.当事人不得自行放弃撤销权
参考答案:A
第8题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。
A.须经有关机关批准
B.有技术负责人
C.承担有限民事责任
D.应当有自己的名称和组织机构
参考答案:D
第9题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
参考答案:D
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第10题:关于建设工程分包的说法，正确的有()
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
参考答案:A
第11题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
参考答案:D
参考解析:本题考查的是仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。
第12题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
参考答案:C
第13题:江苏某建筑工地发生附着式提升脚手架坠落事故，死亡6人，重伤3人。关于该事故，正确的是()。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地有关部门报告
B.事故报告的内容应包括①事故的简要经过，②已经采取的措施，③事故原因.性质.责任等
C.该事故应当由设区的市级政府组织安全监督管理部门.监察机关.公安局.检察院.法院进行调查
D.事故调查组应当在事故发生后60日内提交事故调查报告，有关政府在收到报告后15日内进行批复
参考答案:D
第14题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
参考答案:B
第15题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。
A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立
B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权
C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让
D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上
参考答案:A
第16题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
参考答案:C
第17题:根据《商标法》，工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时，有权行使查封.扣押权的是()。
A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿
B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)
C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)
D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品
参考答案:D
第18题:关于施工企业返修义务的说法,正确的是()
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
参考答案:C
第19题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
参考答案:B
第20题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()
A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系
B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工
C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同
D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务
参考答案:A
参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系
第21题:根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()
A.竣工验收合格后
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收时
D.交付使用时
参考答案:B
参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。
第22题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
参考答案:B
第23题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
参考答案:B
第24题:根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是()。
A.没收
B.扣押
C.查封
D.勘验
参考答案:A
第25题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。
A.国家标准
B.行业标准
C.技术标准
D.企业标准
参考答案:C
参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。
第26题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
参考答案:C
参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.
第27题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
参考答案:A
第28题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
参考答案:C
第29题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
参考答案:C
第30题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书
参考答案:C
第31题:2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
参考答案:D
第32题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
参考答案:D
第33题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
参考答案:D
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第34题:甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
参考答案:C
参考解析:保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
第35题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
参考答案:D
第36题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。
A.张经理应提供委托事务的必要费用
B.张经理可以不向李某支付报酬
C.张经理可以向李某支付相应的报酬
D.委托合同必须是有偿的
参考答案:D
第37题:发明应当具备的条件不包括()。
A.必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思
B.必须是具体的技术方案
C.必须具有一定的形状或者结构
D.必须是利用自然规律的结果
参考答案:C
第38题:某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。
A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定
C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
参考答案:A
第39题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
参考答案:C
第40题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金
参考答案:D
第41题:建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
参考答案:A
参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第42题:某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
参考答案:C
第43题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
参考答案:C
第44题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。
A.2009年8月10日
B.2009年8月20日
C.2010年8月10日
D.2010年8月20日
参考答案:D
第45题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙共同支付
C.甲先行支付
D.甲和丙都不支付
参考答案:C
第46题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定是为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评和检举.控告
参考答案:C
第47题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
参考答案:B
第48题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
参考答案:A
第49题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
参考答案:C
第50题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
参考答案:B
第51题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
参考答案:D
第52题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人
B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人
C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人
D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人
参考答案:A
第53题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。
A.安装工程一切险
B.建筑职工意外伤害险
C.建筑工程一切险
D.工程监理责任险
参考答案:C
第54题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
参考答案:A
第55题:下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
参考答案:A
第56题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中，其中GB/T符号表示此规范为()。
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.强制性行业标准
D.推荐性行业标准
参考答案:B
第57题:甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()
A.甲应支付相应部分报酬
B.甲不得中途要求乙停止制作
C.甲应支付全部约定报酬
D.甲不用赔偿乙的损失
参考答案:A
参考解析:P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。
第58题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
参考答案:B
第59题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
参考答案:C
第60题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。
A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意
B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失
C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付
D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失
参考答案:D
第61题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
参考答案:C
第62题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。
A.3
B.6
C.12
D.18
参考答案:C
第63题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差
参考答案:B
参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。
第64题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。
A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人
B.出租.出借注册证书用于企业资质年检
C.在转包项目中担任项目负责人
D.违法行为造成重大质量安全事故
参考答案:B
第65题:某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量监管部门
参考答案:B
第66题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。
A.甲双倍返还定金8万元
B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.甲支付违约金6万元
参考答案:C
参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。
第67题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()
A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
参考答案:A
第68题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的，经企业申请.审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定
参考答案:A
第69题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
参考答案:B
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
参考答案:ABE
第71题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
参考答案:ABD
第72题:下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
参考答案:ABCE
第73题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人妈得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
参考答案:BCDE
第74题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。
A.减少一名招标人代表，专家不在增加
B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家
E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家
参考答案:BD
第75题:关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。
A.意外伤害保险费由施工企业支付
B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保验责任自行终止
D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保
参考答案:ABC
第76题:关于保险合同的表述中，正确的有()。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同
参考答案:BCDE
第77题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()。
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
参考答案:BCDE
第78题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。
A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作,即发生法律效力
参考答案:BCD
第79题:关于工程总承包的说法正确的是()。
A.装配式建筑必须采用工程总承包模式
B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包
C.工程总承包评标可以采用综合评估法
D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理
E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系
参考答案:BCDE
第80题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
参考答案:ABCE
第81题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。
A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿
B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期
C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案
参考答案:ACD
第82题:关于工程保修期的说法正确的有()。
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期为4年
C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D.保修期结束后返还质量保证金
E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
参考答案:AE
第83题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
参考答案:ABC
第84题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
参考答案:BCD
第85题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。
A.制作调解书
B.制作仲裁书
C.驳回申请
D.撤消案件
E.要求当事人撤回申请
参考答案:AB
第86题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。
A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准
B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准
C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定
D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
参考答案:ACDE
第87题:关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。
A.延长工作时间一般每日不得超过1小时
B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间
C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时
D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资200%的工资报酬
E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬
参考答案:AE
第88题:《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。
A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护
B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬
C.支付加班费.绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇
D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
参考答案:ABCD
第89题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
参考答案:ABCD
第90题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
参考答案:BCDE
参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。
第91题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
参考答案:ACDE
第92题:根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。
A.克扣.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件.极端事件造成严重不良社会影响的
C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的
D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的
E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的
参考答案:AB
第93题:在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有()。
A.施工单位与材料供应商订立合同
B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D.材料供应商向施工单位交付材料
E.施工单位向材料供应商支付材料款
参考答案:ADE
第94题:涉及结构安全的试块及试件和材料应当在建设单位或监理单位的监督下取样，其需要见证取样的比例不得低于相关技术标准中规定应取样的数量的30%。下列各项中属于必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
参考答案:ABCE
第95题:在下列关于合同变更的表述中，正确的有()。
A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同
B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更
C.设计合同中的设计变更属于合同的变更
D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更
E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更
参考答案:ACE
参考解析:该题选项难点主要在B.C.D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。答案选定为A.C.E。
第96题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。
A.按合同约定交付设备
B.转移该设备所有权
C.承担设备损毁风险
D.瑕疵担保
E.现实交付
参考答案:ABD
第97题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。
A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上
E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
参考答案:ABD
第98题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。
A.承诺的通知到达要约人时合同成立
B.承诺通知一经发出不得撤回
C.承诺可对要约的内容作出实质性变更
D.承诺的内容应当与要约的内容一致
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约
参考答案:ADE
第99题:根据《中华人民共和国合同法》规定，有()情形的，合同无效。
A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B.恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.损害社会公共利益
E.违反法律.行政法规的强制性规定
参考答案:BCDE