2022版二级注册建造师在线模拟考试试题
2022版二级注册建造师在线模拟考试试题
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是()。
A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据
B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴
C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排
D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划
参考答案:D
参考解析:建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件(包括设计资料提供的条件.施工现场的条件.施工的组织条件.施工的技术条件和资源条件等)和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度。
第1题:关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是()。
A.企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证
B.企业获准认证的有效期为六年
C.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理
D.企业获准认证后应经常性的进行内部审核
参考答案:D
第2题:下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。
A.准备施工工具花费的时间
B.偶然停工(停水.停电)增加的时间
C.产品质量不合格返工的工作时间
D.因混凝土养护引起的停工时间
参考答案:A
第3题:根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是()。
A.施工进度网络图
B.安全管理流程图
C.大型施工机械布置图
D.施工现场平面布置图
参考答案:D
第4题:根据《建设工程施工企业分包合同(示范文本)》(GF-2003-2013)，关于施工企业专业分包的说法，正确的是()。
A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用
B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间进入分包工程施工场地
C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系
D.分包工程合同不能采用固定价格合同
参考答案:C
第5题:建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是()。
A.①→③→④→②→⑤
B.①→④→②→⑤→③
C.②→③→①→④→⑤
D.②→①→⑤→③→④
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程项目总进度目标的论证。建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:调查研究和收集资料;进行项目结构分析;进行进度计划系统的结构分析;确定项目的工作编码;编制各层(各级)进度计划;协调各层进度计划的关系和编制总进度计划。
第6题:包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
参考答案:A
第7题:下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。
A.投标担保
B.履约担保
C.支付担保
D.预付款担保
参考答案:D
第8题:施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别.风险评估.风险应对和()。
A.风险转移
B.风险跟踪
C.风险排序
D.风险监控
参考答案:D
第9题:施工企业质量管理体系的认证方应为()。
A.企业最高领导者
B.第三方认证机构
C.企业行政主管部门
D.行业管理部门
参考答案:B
参考解析:质量管理体系认证的程序是由具有公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立.客观.科学.公正的评价，得出结论。认证应按申请.审核.审批与注册发证等程序进行。
第10题:对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是()。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
参考答案:C
第11题:建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是()。
A.不属于国家定价的材料(产品)，有供方确定价格
B.需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准
C.建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费
D.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同
参考答案:C
第12题:项目设计准备阶段的工作包括()。
A.编制项目建议书
B.编制项目可行性研究报告
C.编制项目初步设计
D.编制项目设计任务书
参考答案:D
第13题:关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是()。
A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作
B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任
C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订
D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织
参考答案:D
参考解析::本题注意看清题目，考核的是施工总承包而不是施工总承包管理，否则容易错选A;选项BC亦不符合题意;选项D描述与施工总承包方任务相符。
第14题:由于受技术.经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内的，()应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设和环境保护行政主管部门批准。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.设备供应单位
参考答案:A
参考解析:建设工程施工由于受技术，经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。
第15题:根据九部委《标准施工招标文件》，对视施工合同变更的股价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照()原则。
A.固定总价
B.固定单价
C.可调单价
D.成本加利润
参考答案:D
第16题:建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是()
A.提出问题
B.决策
C.执行
D.检查
参考答案:A
第17题:关于施工合同索赔的说法，正确的是()。
A.承包人可以直接向业主提出索赔要求
B.承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
C.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
D.承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
参考答案:B
第18题:下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是()。
A.目标分解
B.目标计划值搜集
C.目标计划值与实际值比较
D.采取措施纠偏
参考答案:B
参考解析:项目目标动态控制的程序中，包括目标实际值的搜集而不是计划值的搜集，故选项B不属于程序之中，故选B。其它三个选项均属于目标动态控制程序。
第19题:实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是()。
A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据
B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据
C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据
D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据
参考答案:A
第20题:(1)关于总价合同计量的说法，不正确的是()。
A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的计量规定
C.承包人需要在每个计量周期向发包人提交达到工程形象目标完成的工程量和有关计量资料的报告
D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核
参考答案:D
参考解析:采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的计量规定。(2)采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。(3)总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据，发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量。(4)承包人应在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向发包人提交达到工程形象目标完成的工程量和有关计量资料的报告。(5)发包人应在收到报告后7天内对承包人提交的上述资料进行复核，以确定实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，应通知承包人进行共同复核。
第21题:建设工程项目作为一个系统，与一般的系统相比，具有的特征是()。
A.建设工程项目都是一次性的，但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段.实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同，各阶段参与或涉及的单位也不相同，建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成，他们的合作关系都是固定的
参考答案:B
第22题:成本加酬金合同通常适用的情况不包括()。
A.估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理的工程项目
B.工程特别复杂，工程技术.结构方案不能预先确定的工程项目
C.研究开发性质的工程项目
D.抢险.救灾工程
参考答案:A
第23题:某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，(承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班:挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为()元。
A.4800
B.5200
C.5400
D.5800
参考答案:B
第24题:项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中()。
A.经济措施
B.组织措施
C.合同措施
D.技术措施
参考答案:D
第25题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标2003,206号)，病假在六个月以内的生产工人的工资属于()
A.生产工人基本工资
B.生产工人辅助工资
C.职工福利费
D.企业管理费
参考答案:B
第26题:根据《标准施工招标文件》，下列属于承包人的一般义务的是()。
A.对施工作业和施工方法的完备性负责
B.组织设计交底
C.支付合同价款
D.协助办理证件和批件
参考答案:A
参考解析:1.承包人的一般义务遵守法律(2)依法纳税(3)完成各项承包工作(4)对施工作业和施工方法的完备性负责(5)保证工程施工和人员的安全(6)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作(7)避免施工对公众与他人的利益造成损害(8)为他人提供方便(9)工程的维护和照管(10)其他义务。BCD属于发包人义务。
第27题:某建设工程由于业主临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班，挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为()元。
A.5200
B.4800
C.5400
D.5800
参考答案:A
第28题:下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是()。
A.分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施
B.隐蔽工程的检查
C.工程质量事故的处理
D.进场材料抽样检查或实验
参考答案:A
参考解析:正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。
第29题:施工合同实施偏差分析的内容包括产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及()。
A.不同项目合同偏差的对比
B.偏差的跟踪情况分析
C.合同实施趋势分析
D.也读对合同偏差的态度分析
参考答案:C
参考解析:施工合同实施偏差分析的内容包括产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及合同实施趋势分析，故选C。
第30题:施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三”和()。
A.施工起重机械的使用登记制度
B.安全责任制
C.现场人员的安全教育制度
D.专项施工方案专家论证制度
参考答案:B
第31题:根据(建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是()。
A.施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构
B.若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序
C.旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令
D.旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理
参考答案:D
第32题:关于总价合同计量的说法，正确的是()。
A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定
C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告
D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核
参考答案:A
第33题:根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更全力和变更程序的说法，正确的是()。
A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更
B.发包人可以直接想承包人发出变更意向书
C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示
D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议
参考答案:D
第34题:施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任，()是安全生产的第一负责人。
A.项目经理
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.企业的法定代表人
参考答案:D
参考解析:施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。
第35题:在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应()。
A.进行项目结构分析
B.确定项目的工作编码
C.编制各层进度计划
D.分析和论证目标实施的可能性
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。选项A.B.C属于建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。
第36题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326)，项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定()。
A.项目成本管理规划
B.项目管理承诺书
C.项目管理目标责任书
D.质量保证承诺书
参考答案:C
第37题:项目设计准备阶段的工作包括()
A.编制项目建议书
B.编制项目设计任务书
C.编制项目可行性研究报告
D.编制项目初步设计
参考答案:B
第38题:(1)关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。
A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄
B.必须为男性
C.连续从事本工种10年以上
D.具有初中及以上文化程度
参考答案:D
第39题:下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是
A.收集项目目标的实际值
B.对项目目标进行分解
C.将项目目标的实际值和计划值相比较
D.对产生的偏差采取纠偏措施
参考答案:B
第40题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标2013:44号)，施工企业对建筑以及材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定.检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的()。
A.措施费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
参考答案:D
第41题:根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是()。
A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润
B.发包人原因造成暂停施工，承包恩可不负责暂停施工期间工程的保护
C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
参考答案:C
第42题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:D
第43题:某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为()。
A.2010年8月10日
B.2010年7月12日
C.2010年8月5日
D.2010年8月20日
参考答案:B
第44题:关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是()。
A.政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书
B.政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督
C.政府质量监督属于行政调解行为
D.工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施
参考答案:B
第45题:关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。
A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
B.投标书中投标报价正本.副本不一致时，将作无效标处理
C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人，并标明排列顺序
D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审
参考答案:C
第46题:施工企业质量管理体系文件由质量手册，程序文件，质量计划和()等构成
A.质量方针
B.质量目标
C.质量记录
D.质量评审
参考答案:C
第47题:根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应.正确处置。其方案具体.简单.针对性强的是()。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.专项处置方案
D.现场处置方案
参考答案:D
参考解析:现场处置方案应具体.简单.针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应.正确处置。
第48题:项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任.优化工作流程.改进施工方法.强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()
A.落实管理人员责任
B.优化工程流程
C.改进施工方法
D.强化奖惩机制
参考答案:C
第49题:建设项目决策阶段管理工作的主要任务是()。
A.项目策划
B.项目控制
C.通过管理使项目目标实现
D.项目定义
参考答案:D
参考解析:项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
第50题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，以下安全事故中，属于重大事故的是()。
A.2人死亡，11人重伤，直接经济损失1.2亿元
B.12人死亡，直接经济损失900万元
C.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元
D.35人死亡，直接经济损失4500万元
参考答案:B
参考解析:按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类:特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。C属于较大事故;AD属于特别重大事故。
第51题:(1)根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。
A.按通用合同条款约定提供施工场地
B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实.准确.完整
C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件
D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
参考答案:C
参考解析:发包人义务包括遵守法律(2)发出开工通知发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。(3)提供施工场地(4)协助承包人办理证件和批件(5)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。(6)支付合同价款(7)组织竣工验收(8)其他义务
第52题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于投标价编制原则的说法，正确的是()。
A.投标报价只能有投标人自行编制
B.投标报价可以另行设定情况优惠总价
C.投标报价高于招标控制价的必须下调后采用
D.投标报价不得低于工程成本
参考答案:D
参考解析:投标报价可以由投标人自行编制，也可以委托具有相应资质的造价咨询机构编制，故A错误;投标报价不能进行总价优惠，如果想降低总报价，必须通过调整综合单价的方式实现，故选项B错误;投标报价高于招标控制价的按废标处理，故选项C错误;投标报价不得低于成本，故选D。
第53题:建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括:①进行进度计划系统的结构分析；②进行项目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是()。
A.②-①-③-⑤-④
B.①-②-③-④-⑤
C.③-②-④-①-⑤
D.①-③-②-④-⑤
参考答案:A
第54题:在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括的内容有()。
A.分类项目和检查要求
B.检查目标和检查处理意见
C.检查内容及检查结果
D.检查等级和检查结果
参考答案:A
第55题:根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()
A.编制项目可行性研究报告
B.编制初步设计
C.编制设计任务书
D.编制项目建议书
参考答案:C
第56题:根据《建设工程施工专业分包合同》(示范文本)(GF-2003-D213)，关于发包人，承包人和分包人的说法，正确的是()
A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B.就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令
C.分包人可直接致电发包人或工程师
D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
参考答案:B
第57题:由于工程负责人不按规范指导施工.随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于()
A.指导责任事故
B.操作责任事故
C.技术责任事故
D.自然灾害事故
参考答案:A
第58题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故
C.串通投标罪
D.工程重大安全事故罪
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。
第59题:某工程浇筑混凝土时随意加水，造成混凝土质量事故，该事故属于()。
A.指导责任事故
B.操作责任事故
C.技术原因引发的质量事故
D.管理原因引发的质量事故
参考答案:B
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:建设项目信息管理工作部门的工作任务主要包括()等。
A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行修改和补充
B.负责协调和组织各项目管理班子的各项工作
C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护
D.负责工程档案的管理
E.负责收集项目现场信息
参考答案:ACD
参考解析:选项B.负责协调和组织各项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作。选项E.与其他部门协同组织收集信息。
第61题:政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目的情况进行不定期检查，其中在()阶段应每月安排监督检查。
A.基础施工
B.施工准备
C.设备安装
D..竣工验收
E.体结构施工
参考答案:AE
参考解析:监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。
第62题:下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有()。
A.政府工作人员干预
B.环境调查不深入
C.投标策略错误
D.汇率调整
E.合同条款不严密
参考答案:BCE
第63题:承包商可以提起索赔的事件有()。
A.发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失
B.发包人提出提前完成项目造成承包人的费用增加
C.合同规定以外的项目进行检验，检验不合格
D.不可抗力导致施工条件的改变造成了费用的增加
E.物价上涨
参考答案:ABDE
第64题:下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有()。
A.支付担保
B.投标担保
C.履约担保
D.预付款担保
E.工程保修担保
参考答案:BCDE
第65题:施工方进度计划的调整内容有()。
A.合同工期目标的调整
B.工程量的调整
C.工作起止时间的调整
D.工作关系的调整
E.资源提供条件的调整
参考答案:BCDE
参考解析:①工程量的调整；②工作(工序)起止时间的调整；③工作关系的调整；④资源提供条件的调整；⑤必要目标的调整。
第66题:关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的是()
A.应当具备出众及以上文化程度
B.取得操作证后准许独立作业
C.技能熟练后操作证可以不复审
D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄
E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格
参考答案:ABDE
参考解析:特种作业人员的任职条件包括经社区或县级以上医疗机构体检健康合格.应当具备初中及以上文化程度.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄，故选项ADE正确。选项B，取得操作证后准许独立作业的表述也符合规定，故选ABDE。
第67题:下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()。
A.预应力结构张拉工程
B.悬挑脚手架工程
C.开挖深度超过5m的基坑支护工程
D.大体积混凝土工程
E.高达模板工程
参考答案:CE
参考解析:对前款所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证.审查。
第68题:下列各项属于施工作业环境因素的有()。
A.水文条件
B.地质条件
C.施工场地给排水
D.安全防护设施
E.施工照明设施
参考答案:CDE
参考解析:施工作业环境因素:主要指施工现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明.通风.安全防护设施，施工场地给排水，以及交通运输和道路条件等因素。这些条件是否良好，直接影响到施工能否顺利进行，以及施工质量能否得到保证。AB属于施工现场自然环境因素。
第69题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有()
A.不立即组织事故抢救
B.伪造或者故意破坏事故现场
C.在事故调查处理期间撞离职守
D.谎报或者锅报事故
E.迟报或者漏报事故
参考答案:ACE
第70题:关于施工文件归档的说法，正确的有()。
A.归档可以分阶段分期进行
B.工程档案一般不少于两套
C.工程档案原件由建设单位保管
D.监理工程师应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查
E.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档
参考答案:ABD
第71题:承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。
A.项目结构的编码
B.工作任务分工表
C.管理职能分工表
D.工作流程图
E.项目结构图
参考答案:AE
第72题:(1)关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有()。
A.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
E.采购方提供，已采购方收货戳记日期为准
参考答案:ABC
参考解析:交货日期的确定可以按照下列方式供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准，(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准;(3)凡委托运输部门或单位运输.送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
第73题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，分包人的工作包括()
A.按照分包合同的约定，对分包工程进行设计，施工，竣工和保修
B.在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表
C.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
D.已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作
E.按照合同约定的时间，完成规定时间
参考答案:ABCD
第74题:与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有()。
A.整个项目的合同总额确定有依据
B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价
C.通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资
D.一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标
E.业主对分包单位的选择具有控制权
参考答案:ACE
第75题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()。
A.法律.行政法规和国家有关政策变化影响合同款
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.承包方承担的损失超过其承受能力
D.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时
E.外汇汇率变化影响合同价款
参考答案:AB
第76题:关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有()。
A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间.地点召开的会议
B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准
C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人
D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间
E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源
参考答案:ACD
第77题:根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.劳动保护费
C.失业保险费
D.生育保险费
E.工伤保险费
参考答案:CDE
第78题:建设工程素赔成立应当同时具备的条件有()
A.造成的费用增加数额已得到第三方核认
B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出
C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任
D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告
E.承包人按合同规定的程序.时间提交索赔意向通知书和索赔报告
参考答案:BCE
第79题:下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。
A.多余和偶然工作时间
B.材料供应不及时导致的停工时间
C.因施工工艺特点引起的工作中断时间
D.技术工人由于差错导致的工时损失
E.工人午休后迟到造成的工时损失.
参考答案:ABDE