2022年陕西省西安一级建造师法律法规模拟试题
2022年陕西省西安一级建造师法律法规模拟试题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。
A.须经有关机关批准
B.有技术负责人
C.承担有限民事责任
D.应当有自己的名称和组织机构
参考答案:D
第1题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。
A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办开工报告
参考答案:C
第2题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的，经企业申请.审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定
参考答案:A
第3题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
参考答案:A
参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，按照不同产纠纷确定管辖。
第4题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金
参考答案:D
第5题:下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国际法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
参考答案:C
参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.
第6题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
参考答案:A
第7题:关于招标价格的说法，正确的是()。
A.招标时可以设定最低投标限价
B.招标时应当编制标底
C.招标的项目应当采用工程量清单计价
D.招标时可以设定最高投标限价
参考答案:D
第8题:根据《合同法》及相关司法解释，有关建设工程价款优先受偿权行使，说法正确的是()。
A.发包人欠付工程价款，承包人无需催告，即可直接行使优先权
B.如果工程标的已被发包人抵押的，承包人行使优先权需经过抵押权人同意
C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的，不可以行使优先权，因为工程标的性质上不适合折价或拍卖
D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内
参考答案:C
第9题:关于和解的说法，正确的是()。
A.和解达成的协议不具有法律效力
B.和解协议必须采用书面形式
C.和解达成的协议不具有强制执行力
D.达成和解后当事人不得再行起诉
参考答案:C
第10题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
参考答案:D
参考解析:本题考查的是劳务派遣。
第11题:《合同法》所称的不可抗力是指()。
A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况
D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况
参考答案:A
第12题:关于评标的说法，正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明
参考答案:A
第13题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发生的短缺
参考答案:C
第14题:下列关于法人的表述，错误的是()。
A.企业法人分立.合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
参考答案:A
第15题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
参考答案:B
第16题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
参考答案:D
第17题:关于租赁合同的说法，正确的是()。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
参考答案:A
第18题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准
参考答案:C
第19题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
参考答案:D
第20题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
参考答案:B
第21题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工
参考答案:B
第22题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款
参考答案:D
第23题:根据《民法总则》向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
参考答案:C
第24题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
参考答案:D
第25题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。
A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效
B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效
C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效
D.如果设备已经交付给丙，则合同有效
参考答案:B
参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。
第26题:2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.8
B.7
C.6
D.5
参考答案:D
第27题:根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的壁画
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
参考答案:B
第28题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。
A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布
B.撤销当事人注册证书
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以罚款
参考答案:A
第29题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
参考答案:A
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第30题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
参考答案:B
第31题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。
A.第三人
B.行为人
C.被代理人
D.行为人与被代理人共同
参考答案:B
第32题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
参考答案:B
第33题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
参考答案:B
第34题:工程建设中，常见到一些质押行为。以下质押活动中，无效的是()。
A.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。甲将自有的1台吊车质押给银行
B.年底，施工企业将建设单位确定的6000万元应收款债券质押给银行借贷3000万元发放给农民工工资
C.地方政府为了融资建设地铁和桥梁等基础设施，将地铁或桥梁通车后未来十年收费权质押给银行
D.建设单位与施工企业约定全程垫资，并将其取得的建设用地使用权证移交给施工企业作为质押担保
参考答案:D
第35题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。
A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统
D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措
参考答案:D
第36题:2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
参考答案:D
第37题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
参考答案:B
第38题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
参考答案:D
第39题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:B
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第40题:下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全施工的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员
参考答案:B
第41题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
参考答案:D
第42题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后，合同还具有法律效力
参考答案:D
第43题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
参考答案:C
第44题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。
A.乙公司可以拒绝交货
B.乙可以加收仓储费
C.甲有转让提取材料的权利
D.乙加收仓储费后将材料交给丙
参考答案:D
参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章，因而将材料交给丙的做法错误。
第45题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
参考答案:D
第46题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
参考答案:A
第47题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名域的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动
参考答案:C
第48题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
参考答案:C
第49题:下列合同中，属于实践合同的是()。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
参考答案:A
参考解析:本题考查的是合同的分类，实践合同是指当事人双方意思表达一致以外，尚需交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
第50题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
参考答案:D
第51题:关于建筑节能的说法，正确的是()。
A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。
第52题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。
A.重大责任事故罪处
B.重大劳动安全事故罪处理
C.工程重大安全事故罪处
D.意外事件处理
参考答案:A
第53题:承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。
A.属于要约邀请，随时可以撤消
B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消
D.属于要约，而且不可撤消
参考答案:D
第54题:关于货运中的多式联运的说法，正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
参考答案:A
第55题:关于转代理的说法，正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
参考答案:C
第56题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.25万元
参考答案:B
参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。
第57题:施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
参考答案:B
第58题:工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，()。
A.有权要求设计单位改正
B.无权要求设计单位改正
C.应当报告建设单位要求设计单位改正
D.应当通知设计单位改正
参考答案:C
第59题:在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
参考答案:D
第60题:关于开标的说法，正确的是()。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加
D.开标过程应当记录，并存档备查
参考答案:D
第61题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.20%
B.30%
C.25%
D.40%
参考答案:B
第62题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
参考答案:A
参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。
第63题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误
参考答案:A
第64题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。
A.甲承担
B.乙承担
C.丙承担
D.乙和丙分担
参考答案:C
第65题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
参考答案:B
第66题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某
参考答案:D
第67题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
参考答案:D
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件，AB选项没有，C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查，不是办理审批手续。D选项是正确的。
第68题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
参考答案:B
第69题:关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
参考答案:C
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
参考答案:BC
第71题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。
A.为加快设计进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主题结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了
参考答案:BC
第72题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。
A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工
C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收
E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用
参考答案:ABDE
第73题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。
A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
B.建设单位可直接要求甲承担12万元
C.建设单位可直接要求乙承担12万元
D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
参考答案:BCE
第74题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的有()。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
B.危大工程应急抢险结束后，施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估
C.专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见
D.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
参考答案:ACDE
第75题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。
A.严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的
D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的
参考答案:BDE
第76题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列属于代理的法律特征包括()。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为
参考答案:ABD
第77题:下列情形中，依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
参考答案:ACE
第78题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
参考答案:ABCD
第79题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。
A.律师
B.当事人的近亲属
C.被推荐的公民
D.法律工作者
E.当事人所在单位
参考答案:ABD
参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民
第80题:和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是()。
A.诉讼前的和解
B.诉讼中的和解
C.执行中的和解
D.仲裁中的和解
E.判决中的和解
参考答案:ABCD
第81题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。
A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C.向约定的仲裁委员会申请仲裁
D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
参考答案:ABE
第82题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担
E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修
参考答案:CE
第83题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。
A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目
B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目
C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目
D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目
E.使用有限公司资金的项目
参考答案:ABCD
第84题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利.许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
参考答案:ABC
第85题:水下文物的保护范围不包括()。
A.遗存于外国领海以外的起源于中国的文物
B.遗存于中国领海的起源于外国的文物
C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物
D.遗存于中国领海以外的起源于中国的文物
E.遗存于外国领海以外的起源国不明的文物
参考答案:CE
第86题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()
A.建设用地使用权自合同生效时设立
B.建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立
C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分别处分
E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
参考答案:BE
第87题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建
B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布
C.评标委员会由9人组成，其中技术.经济等方面的专家为6人
D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
参考答案:CDE
第88题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
参考答案:ACDE
第89题:下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。
A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假
B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大
C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格
D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延
E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术
参考答案:ABE
参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯，履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知.协助.保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1)，B选项属于违背了(2)，E选项属于违背了(3)，因此，正确答案为A.B.E。
第90题:某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A.编制安装方案
B.出具自检合格证明
C.具有起重设备安装工程专业承包资质
D.自行验收
E.派出本单位专业技术人员现场监督
参考答案:ABCE
第91题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权
C.注册商标每次续展注册的有效期为10年
D.注册商标不能转让
E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算
参考答案:AC
第92题:依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于()。
A.有名合同
B.双务合同
C.单务合同
D.无偿合同
E.有偿合同
参考答案:ABE
第93题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
E.死亡30人
参考答案:ABCD
第94题:下列是民事诉讼的当事人有()。
A.原告
B.被告
C.共同诉讼人
D.第三人
E.律师
参考答案:ABCD
第95题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
参考答案:AC
第96题:实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。
A.建设用地征用情况
B.资金到位情况
C.投资项目市场预测
D.设计图纸是否满足施工要求
E.施工现场是否具备“三通一平”等要求
参考答案:BCDE
第97题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。
A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同
C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失
D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
参考答案:DE
第98题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。
A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工
C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收
E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用
参考答案:ABDE
第99题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。
A.保存文物特别丰富
B.历史建筑集中成片
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色
E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地
参考答案:ABDE