全国各地监理工程师在线模拟考试题库

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。

A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

参考答案:B

第1题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

参考答案:A

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第2题:下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。

A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施计划

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度计划

参考答案:B

第3题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。

A.工程款支付申请表

B.报验申请表

C.工程材料报审表

D.工程竣工报验单

参考答案:B

第4题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

参考答案:B

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第5题:根据《建设工程监理规范》，监理工作总结由()编写。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理人员

D.总监理工程师代表

参考答案:C

第6题:联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间负荷联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的()部分。

A.盈利

B.费用

C.亏损

D.造价

参考答案:C

第7题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

参考答案:B

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第8题:下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是()。

A.对整个建设工程所有目标进行控制

B.在工程建设的早期就编制进度计划

C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制

D.确保基本质量目标的实现以免影响进度

参考答案:C

第9题:()既要反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。

A.监理日志

B.监理月报

C.监理例会

D.工程质量评估报告

参考答案:B

第10题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时()。

A.下达停工指令

B.报告建设单位

C.报告安全监督部门

D.报告质量监督部门

参考答案:B

第11题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.业主

D.总监理工程师

参考答案:B

第12题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

参考答案:B

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第13题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

参考答案:A

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第14题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，相关服务的酬金应在()中约定。

A.协议书

B.专用条件

C.附录a

D.附录b

参考答案:A

第15题:不属于监理实施细则编制要求的是()。

A.内容全面

B.针对性强

C.可操作性强

D.总监理工程师编制

参考答案:D

第16题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

参考答案:C

第17题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。

A.确定各项评价指标权重

B.确定影响投标的评价指标

C.计算期望值

D.各项评价指标评分

参考答案:B

第18题:下列各项中，体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D.如果要抢时间.争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降

参考答案:D

第19题:在建设工程目标控制的措施中，()是其他各类措施的前提和保障。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

参考答案:A

第20题:工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。

A.严重性

B.随机性

C.可变性

D.多发性

参考答案:C

第21题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

参考答案:D

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第22题:对按总投资构成内容分解的各项目费用都要进行控制，这体现了建设工程投资控制的()。

A.系统控制

B.动态控制

C.全过程控制

D.全方位控制

参考答案:D

第23题:风险被分为纯风险和投机风险，这是按()来分类的。

A.风险的后果

B.风险的影响范围

C.风险的产生原因

D.风险的性质

参考答案:A

第24题:流水节拍是组织流水施工的()。

A.工艺参数

B.时间参数

C.空间参数

D.非流水施工参数

参考答案:B

第25题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

参考答案:B

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第26题:施工文件属于()。

A.建设工程档案

B.建设工程文件

C.建设工程档案资料

D.建设工程资料

参考答案:B

第27题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

参考答案:A

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第28题:我国的《建设工程监理规范》适用于()。

A.施工阶段质量监理

B.施工阶段全方位监理

C.工程建设全过程质量监理

D.工程建设全过程的全方位监理

参考答案:B

第29题:监理有限责任公司的账目()。

A.必须公开

B.应当公开

C.可以公开

D.可以不公开

参考答案:D

第30题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。

A.单位工程竣工验收报审表

B.费用索赔报审表

C.分部工程报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

参考答案:C

第31题:下列关于工程监理企业组织形式的说法中，正确的是()。

A.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币500万元

B.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元

C.有限责任该公司由200人以下股东出资设立

D.设立股份有限公司，应当由2人以上.50人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所

参考答案:A

第32题:注册监理工程师从事执业活动，由()接受委托并统一收费。

A.监理单位

B.所在单位

C.注册机构

D.发证机关

参考答案:B

第33题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

参考答案:D

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第34题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

参考答案:A

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第35题:组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.项目监理机构组织结构设计

D.制定工作流程和信息流程

参考答案:D

第36题:建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是()。

A.业主

B.承包商

C.业主或承包商

D.分包商

参考答案:B

第37题:工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为()。

A.次项资质

B.辅项资质

C.增项资质

D.附加资质

参考答案:C

第38题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案:D

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第39题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

参考答案:C

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第40题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

参考答案:A

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第41题:采用流程图法进行风险识别的主要作用在于()。

A.指导风险管理人员进行风险评价

B.给决策者一个总体印象

C.帮助风险管理人员进行风险因素分析

D.辅助决策者进行风险对策决策

参考答案:B

第42题:监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。

A.正常工作

B.伴随工作

C.附加工作

D.连带工作

参考答案:C

第43题:下列各项不是总承包模式特点的是()。

A.合同关系简单

B.易于质量控制

C.利于投资控制

D.缩短建设周期

参考答案:B

第44题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

参考答案:A

第45题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，采用直接委托方式确定工程监理单位时，监理合同的组成文件是()。

A.委托书

B.监理实施细则

C.总监理工程师任命书

D.监理规划

参考答案:A

第46题:中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产()。

A.归中国合作者所有

B.归外国合作者所有

C.按原合同约定的比例折价处理

D.另签协议折价处理

参考答案:A

第47题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

参考答案:A

第48题:从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。

A.内容全面

B.可操作性强

C.内容力求统一

D.针对性强

参考答案:C

第49题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

参考答案:C

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

参考答案:ACDE

第51题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

参考答案:BCDE

第52题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。

A.项目总投资为4000万元的给水工程

B.项目总投资为2000万元的供热工程

C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程

D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程

E.总投资为1000万元的学校

参考答案:ACE

第53题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

参考答案:DE

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第54题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展:()。

A.加强法制建设，走法制化的道路

B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展

C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位

D.适应市场需求，优化工程监理企业结构

E.加强培训工作，不断提高从业人员素质

参考答案:ABDE

第55题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

参考答案:ACD

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第56题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

参考答案:ABD

第57题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。

A.项目策划

B.项目融资

C.组织协调

D.决策支持

E.合同管理

参考答案:ABD

第58题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

参考答案:ABCE

第59题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。

A.保险经纪人

B.建筑师

C.结构工程师

D.生产企业的工程师

E.工程咨询公司

参考答案:BCE

第60题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

参考答案:ABDE

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第61题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

参考答案:ABCD

第62题:施工招标阶段监理工作制度包括()。

A.编制招标文件有关制度

B.合同条件拟定及审核制度

C.设计文件.图纸审查制度

D.组织招标实务有关制度

E.施工组织设计审核制度

参考答案:ABD

第63题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

参考答案:AE

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第64题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。

A.按子项目分解的

B.按建设阶段分解的

C.职能制

D.直线职能制

E.矩阵制

参考答案:CE

第65题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

参考答案:BCD

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第66题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题:()。

A.采用全寿命分析方法

B.采用价值工程理论

C.掌握客观规律，充分考虑制约因素

D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观

E.将目标规划和计划结合起来

参考答案:CDE

第67题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

参考答案:ACDE

第68题:建设工程的协调分为()。

A.人员／人员界面

B.人员／系统界面

C.系统／环境界面

D.系统／系统界面

E.人员／环境界面

参考答案:ACD

第69题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.子项目监理工程师

E.监理员

参考答案:ABC

第70题:监理工作规范化体现在()。

A.人员组成固定性

B.工作的时序性

C.档案资料的完整性

D.职责分工的严密性

E.工作目标的确定性

参考答案:BDE

第71题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

参考答案:ACDE

第72题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。

A.承包商将合同责任和风险转移给业主

B.业主将合同责任和风险转移给承包商

C.承包商进行合同转让或工程分包

D.第三方担保

E.抵押担保

参考答案:BCD

第73题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

参考答案:DE

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第74题:风险识别的特点包括()。

A.多样性

B.个别性

C.客观性

D.主观性

E.不确定性

参考答案:BDE

第75题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。

A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注

B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注

C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目

E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目

参考答案:BCD

第76题:在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。

A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资

B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资

C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资

D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情

E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情

参考答案:ABE

第77题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

参考答案:BC

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第78题:在下列内容中，()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。

A.适应性

B.稳定性

C.兼容性

D.可扩展性

E.流动性

参考答案:BCD

第79题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物