2022年吉林省一级建造师法律法规测试题库
2022年吉林省一级建造师法律法规测试题库
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
参考答案:D
参考解析:本题考查的是劳务派遣。
第1题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。
A.国务院文物行政部门
B.省.自治区.直辖市文物行政部门
C.国务院
D.省.自治区.直辖市人民政府
参考答案:D
参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第2题:下列关于代理的表述，错误的是()。
A.代理人必须在代理权限内实施民事法律行为
B.代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为
C.被代理人应对代理人的代理行为承担民事责任
D.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无需取得被代理人的同意
参考答案:D
第3题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
参考答案:A
第4题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
参考答案:B
第5题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
参考答案:C
第6题:关于仲裁的说法，正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
参考答案:C
第7题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
参考答案:C
第8题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址,古墓
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物
参考答案:C
第9题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
参考答案:C
第10题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。
A.用工单位申请，劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请，用工单位协助
D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助
参考答案:C
第11题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳
参考答案:C
第12题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的
参考答案:C
第13题:某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则产权单位()。
A.可以继续使用
B.必须组织报废拆除
C.应组织施工单位加固.维修和补强
D.应委托相应资质的勘察.设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期
参考答案:D
第14题:关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
参考答案:A
第15题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
参考答案:D
第16题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
参考答案:C
第17题:法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。
A.因梅雨时节即将到来抢工期
B.因基坑渗漏进行紧急处理
C.混凝土连续浇筑作业
D.夜间作业
参考答案:B
第18题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案
参考答案:D
第19题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用太高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
参考答案:B
第20题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
参考答案:B
第21题:标准规范.规程都是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作.工艺.管理等专用技术要求时，一般采用()。
A.标准
B.规范
C.规程
D.规范或规程
参考答案:C
第22题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
参考答案:A
第23题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案:A
第24题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
参考答案:B
第25题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前
B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前
C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前
D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前
参考答案:B
第26题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
参考答案:D
第27题:签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。
A.人大主席团
B.国务院总理
C.最萵人民法院院长
D.国家主席
参考答案:D
参考解析:全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。P3。
第28题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
参考答案:A
参考解析:检测机构不得转包业务.
第29题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
参考答案:D
第30题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
参考答案:A
第31题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
参考答案:C
参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.
第32题:建设工程施工许可证的申请主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
参考答案:B
第33题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。
A.责令停止施.工
B.责令其改正
C.只对建设单位罚款
D.只对施工单位罚款
参考答案:B
第34题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。
A.允许他人使用本企业名义承揽工程
B.违法分包
C.与他人联合承揽
D.使用其他企业名义承揽工程
参考答案:A
第35题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结
D.提交起诉状的同时提交全部证据
参考答案:C
第36题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。
A.特证
B.勘验笔录
C.书证
D.视听资料
参考答案:C
第37题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
参考答案:C
参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。
第38题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
参考答案:A
第39题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
参考答案:B
第40题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
参考答案:A
第41题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证，说法不正确的是()。
A.在城市.镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证
B.建设单位取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
参考答案:D
第42题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
参考答案:C
第43题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.合同签订地法院
参考答案:A
第44题:发明专利权的期限为()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:D
第45题:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
参考答案:B
第46题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备.征求意见.修正.送审
B.征求意见.修正.送审.报批
C.准备.专家会审.征求意见.报批
D.准备.征求意见.送审.报批
参考答案:D
第47题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.施工单位有权向人民法院申请执行
参考答案:D
第48题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
参考答案:B
第49题:根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
参考答案:C
参考解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。P40。
第50题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()
A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
参考答案:A
参考解析:劳务分包无需经总包的认可.
第51题:关于建设用地使用权的说法，正确的是()。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上
B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式
C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分
D.建设用地使用权期间届满的，自动续期
参考答案:C
第52题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
参考答案:D
第53题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请入撤销请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
参考答案:D
第54题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后，合同还具有法律效力
参考答案:D
第55题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
参考答案:D
第56题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
参考答案:D
第57题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款
参考答案:A
第58题:关于“以行贿谋取中标”，说法正确的是()。
A.投标人在投标截止前书面声明，在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠，属于行贿谋取中标
B.投标人投标报价明显低于其成本的，属于行贿谋取中标
C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费，并以礼品入账的，属于行贿谋取中标
D.招标中，投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学，属于李某个人行为，与投标无关
参考答案:C
第59题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
参考答案:A
第60题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。
A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出
B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁
C.当事人可以向人民法院诉讼
D.当事人只能向人民法院诉讼
参考答案:D
第61题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
参考答案:B
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同
第62题:施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
参考答案:B
第63题:根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
参考答案:C
第64题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
参考答案:B
第65题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工
参考答案:B
第66题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
参考答案:A
第67题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具()。
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
参考答案:B
第68题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
参考答案:A
第69题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
参考答案:B
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:保证指的是保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
参考答案:ACDE
第71题:下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是()。
A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任
参考答案:CD
第72题:下列法律责任中，属于行政处罚的有()
A.减低资成等级
B.罚金
C.记过
D.没收财产
E.罚款
参考答案:AE
第73题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
参考答案:ABDE
第74题:在建设工程施工合同中，根据我国《合同法》的规定，认定无效的情形有()。
A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
C.建设工程主体结构分包的
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.建设工程合同应当采用书面形式，未采用书面合同的
参考答案:ABCD
第75题:下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有()。
A.在中国境内有住所个人，从境外取得的所得
B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得
C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得
D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，从中国境内取得的所得
E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得
参考答案:ABCD
第76题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B.检测机构不得转包检测业务
C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备
D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
参考答案:CE
第77题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人妈得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
参考答案:BCDE
第78题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案，施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志，在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的，由项目经理和总监理工程师签字确认，方可进入下一道工序
参考答案:BD
第79题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。
A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C.检测机构不得与建设单位有隶属关系
D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
参考答案:ADE
第80题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
参考答案:ABCE
参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力，经过调解组织调解达成的调解协议，不具有强制执行的法律效力。
第81题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口
B.配电箱
C.塔吊
D.基坑底部
E.施工现场出口处
参考答案:ABCE
第82题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
参考答案:ABCE
第83题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。
A.可以不是被告住在地
B.合同履行地
C.合同签订地
D.可以不是原告住所地
E.标的物所在地
参考答案:BCE
第84题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。
A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育
B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时
C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据
D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时
E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育
参考答案:ABCE
第85题:关于行政纠纷的说法,正确的有()
A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼
C..行政诉讼的被告只能是行政机关
D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼
E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼
参考答案:CE
第86题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
参考答案:ABC
第87题:下列关于著作权说法正确的是()。
A.著作权是随作品的创作完成而自动产生
B.著作权的客体是作品，在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品
C.单位作品的著作权完全归单位所有
D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有
E.受委托创作的作品，著作权归委托人所有
参考答案:ABCD
第88题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
参考答案:BCE
第89题:关于工程分包的说法，正确的有()。
A.承包人不得将工程主体分包给第三人
B.承包人可将关键性工作分包给第三人
C.分包可分为专业分包与劳务分包
D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力
E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任
参考答案:ACD
第90题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。
A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审
B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述
C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案
E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
参考答案:ACDE
第91题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。
A.加工承揽合同
B.买卖合同
C.保管合同
D.建设工程合同
E.运输合同
参考答案:ACE
第92题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
参考答案:ADE
第93题:下列情形中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可以撤销
C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人
D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作
参考答案:ABE
第94题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
参考答案:CDE
第95题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期
E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
参考答案:ACE
第96题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A.警告
B.记过
C.降级
D.撤职
E.罚款
参考答案:ABCD
第97题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
参考答案:ABCE
第98题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。
A.承诺的通知到达要约人时合同成立
B.承诺通知一经发出不得撤回
C.承诺可对要约的内容作出实质性变更
D.承诺的内容应当与要约的内容一致
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约
参考答案:ADE
第99题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
参考答案:BCD