2021版最新版山西省太原一级建造师考核考前押题
2021版最新版山西省太原一级建造师考核考前押题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:双代号时标网络计划中的波形线表示工作的()。
A.开始和结束时间
B.自由时差
C.进度和成本
D.总时差
参考答案:B
第1题:项目管理者应全面理解施工质量控制的内涵，掌握项目()质量控制的目标.依据与基本环节。
A.设计阶段
B.使用阶段
C.策划阶段
D.施工阶段
参考答案:D
参考解析:项目管理者应全面理解施工质量控制的内涵，掌握项目施工阶段质量控制的目标.依据与基本环节。
第2题:某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加额外工程200万元，按照造价的比例进行分析，则承包商提出的工期索赔值为()。
A.4个月
B.6个月
C.10个月
D.12个月
参考答案:A
第3题:编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。正确的编制步骤是()。
A.①-②-③-④-⑤-⑥
B.③-①-②-⑥-④-⑤
C.①-③-⑥-②-⑤-④
D.①-③-⑥-②-④-⑤
参考答案:D
参考解析:这个题目也是比较偏的题目。考核的是安全生产管理制度中的“安全措施计划制度”的步骤。①工作活动分类；②危险源识别；③风险确定；④风险评价；⑤制定安全技术措施计划；⑥评价安全技术措施计划的充分性。但这个题目按照我们平时学习的知识也可以进行容易的判断。P230-231。
第4题:关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是()。
A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标
B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系
C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划
D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划
参考答案:B
参考解析:选项A，正确的表述应为“建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的进度目标”。选项B正确，建设工程项目总进度目标论证应分析和论证项目实施阶段各项工作的进度，以及项目实施阶段各项工作进展的相互关系。选项C，正确的表述应为“大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性”。选项D，正确的表述应为“建设工程项目总进度纲要应包含各子系统进度规划”。
第5题:建设工程施工质量不符合要求时，()严禁验收。
A.经返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求
B.个别试块强度不满足要求，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求
C.经返修或加固的分项.分部工程，改变了外形尺寸
D.严重缺陷，经有资质的检测单位检测鉴定不能满足最低限度的安全储备和使用功能
参考答案:A
第6题:油漆作业中，苯中毒是主要的危害，此类危害属于()。
A.一般危险源
B.第一类危险源
C.重大危险源
D.第二类危险源
参考答案:B
第7题:工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.工程师和承包人
参考答案:B
第8题:根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是()
A.按设计要求检验商品混凝土质量
B.将施工图设计文件上报有关部门审查
C.向施工单位提供设计原始资料
D.参与建设工程质量事故分析
参考答案:D
参考解析:这个题目主要考察的是项目质量控制的责任和义务，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案选项A属于施工单位的质量责任和义务。选项B和选项C属于建设单位的质量责任与义务。第157页到160页。
第9题:()可由一个或若干个检验批组成。
A.单项工程
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程
参考答案:B
第10题:已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天;C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天;A工作的自由时差为5天。则A工作的总时差为()天。
A.0
B.7
C.5
D.9
参考答案:B
参考解析:工作B的总时差=14-10=4天，工作C的总时差=16-14=2天，则工作A的总时差=5+2=7天。
第11题:不同功能的计划构成进度计划系统不包括()。
A.指导性进度计划
B.操作性进度计划
C.控制性进度计划
D.引导性进度计划
参考答案:D
第12题:建设项目供货进度计划应包括的供货环节是()。
A.采购.制造.安装
B.采购.制造.运输
C.选型.制造.运输
D.选型.供货.存储
参考答案:B
参考解析:本题考查的是项目进度控制的任务。供货进度计划应包括供货的所有环节，如，采购.加工制造.运输等。P116。
第13题:建设工程中采用的投标保函.履约保函等方式，属于我国《担保法》中的()。
A.抵押担保
B.保证担保
C.留置担保
D.定金担保
参考答案:B
参考解析:我国《担保法》规定的担保方式有五种:保证.抵押.质押.留置和定金。其中投标保函.履约保函属于保证担保。
第14题:直方图法通过分布位置观察分析时，质量特性数据的分布()，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。
A.宽度边界达到质量标准的上下界限
B.居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离
C.偏下限
D.已出现超出质量标准的上下界限
参考答案:A
第15题:施工单位建立控制目标体系.明确进度控制人员及其职责分工是控制建设工程进度的()措施。
A.组织
B.管理
C.经济
D.技术
参考答案:A
第16题:某施工合同签订后，至合同约定的开工日期，发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道，导致承包人无法进场施工。则承包人可提出()索赔。
A.工程加速
B.工程变更
C.不可预见条件
D.工程延期
参考答案:D
第17题:下列建设工程项目决策阶段的工程内容中，属于组织策划的是()。
A.业主方项目管理的组织结构
B.生产运营期经营管理总体方案
C.编码体系的建立
D.实施期组织总体方案
参考答案:D
参考解析:建设工程项目决策阶段组织策划的主要内容包括:决策期的组织结构;(2)决策期任务分工;(3)决策期管理职能分工;(4)决策期工作流程;(5)实施期组织总体方案;(6)项目编码体系分析。选项AC属于项目实施阶段策划基本内容之一的——项目实施组织策划的内容;选项B属于建设工程项目决策阶段策划基本内容之一的——管理策划的内容。
第18题:下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是()。
A.项目现场施工组织系统
B.项目所在地建筑市场规范程度
C.项目所在地政府的工程质量监督
D.项目咨询公司的服务水平
参考答案:A
第19题:我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是()。
A.投标担保
B.保修担保
C.履约担保
D.付款担保
参考答案:C
参考解析:本题考查的是履约担保。履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标人提交的保证履约合同义务和责任的担保。这是工程担保中最重要，也是担保金额最大的工程担保，P307。
第20题:关于职业健康安全与环境管理体系内部审核的说法，正确的是()。
A.内部审核是对体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效的评价
B.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价
D.内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制
参考答案:B
第21题:周，工作③-⑤延误了1周，工作④-⑥延误了4周，其中工作②-④是由于承包商自身原因造成的，其余两项工作都是由于非承包商原因造成的，根据网络分析法，承包商可获得的工期索赔值是()。
A.3周
B.4周
C.5周
D.1周
参考答案:A
第22题:在进行工程质量控制时，直方图可以用来()。
A.寻找引起质量问题的主要因素
B.分析产生质量问题的原因
C.判断生产过程的质量状况
D.分析质量特性与影响因素之间的关系
参考答案:C
第23题:
A.4
B.3
C.2
D.1
参考答案:B
参考解析:本题考查的是双代号网络计划。。关键线路有：ADHK，AEIK，AGIK。参见教材P123。
第24题:当事人用来证明索赔成立的有关文件和资料称为()
A.索赔事实
B.索赔证据
C.索赔报告
D.索赔依据
参考答案:B
第25题:建设工程履约担保的有效期始于()之日。
A.合同签订
B.合同生效
C.承包人收到工程预付款
D.工程开工
参考答案:D
参考解析:履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。
第26题:
A.15
B.2
C.4
D.0
参考答案:B
参考解析:FFE=9-7=2天。二师兄vip闭合法。
第27题:工期索赔的计算方法不包括()。
A.直接法
B.间接法
C.比例分析法
D.网络分析法
参考答案:B
第28题:某大型构件吊装工程，在编制了施工安全技术措施的情况下开始作业，该施工安全技术措施属于()。
A.专项施工方案
B.综合安全技术措施
C.季节性安全技术措施
D.应急预案
参考答案:A
第29题:施工招标过程中，在资格预审文件发售后，购买文件的投标意向者可能对资格预审文件提出各种疑问，投标意向者应将这些疑问以()。
A.书面形式提交业主
B.口头形式上报业主
C.书面形式提交设计单位
D.口头形式上报承包单位
参考答案:A
第30题:初步评审主要是进行()，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。
A.符合性审查
B.详细性审查
C.实质性审查
D.标志性审查
参考答案:A
第31题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2013)，建筑工程施工质量验收应划分为()。
A.分部工程.分项工程和检验批
B.分部工程.分项工程.隐蔽工程和检验批
C.单位工程.分部工程.分项工程和检验批
D.单位工程.分部工程.分项工程.隐蔽工程和检验批
参考答案:C
参考解析:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2013)，建筑工程施工质量验收应划分为单位工程.分部工程.分项工程和检验批。
第32题:对操作者本人，对他人的安全健康及设备.设施的安全可能造成重大危害的作业，称为().
A.技术作业
B.管理工作
C.危险作业
D.特种作业
参考答案:D
第33题:某混凝土工程某月计划工程量为5000M³，计划单价为400元／M³，而实际完成工程量为4000M³，实际单价为490元／M³，则该工程本月的进度偏差为()万元。
A.—36
B.36
C.—40
D.40
参考答案:C
第34题:建设工程项目质量控制体系的控制目标是()所规定的质量标准。
A.工程建设强制性标准
B.工程建设推荐性标准
C.工程质量验收统一标准
D.建设工程项目目标
参考答案:D
第35题:建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失，因此，是一个()的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。
A.持续改进
B.一次性
C.螺旋上升
D.循序渐进
参考答案:B
第36题:详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括()。
A.技术评审和经济评审
B.经济评审和结构评审
C.技术评审和商务评审
D.技术评审和结构评审
参考答案:C
第37题:分部分项工程成本分析中预算成本的资料来源是()。
A.投标报价成本
B.施工预算
C.施工任务单
D.限额领料单
参考答案:A
第38题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，不属于工程变更范围的是()。
A.改变工程的基线.标高.位置和尺寸
B.将自行施工的项目分包给专业分包商施工
C.增减合同中约定的工程量
D.改变工程的时间安排或实施顺序
参考答案:B
参考解析:根据我国施工合同示范文本规定，工程变更除包括ACD外，还包括:增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
第39题:建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关()措施的资料。
A.安全管理
B.安全施工
C.安全技术
D.综合管理
参考答案:B
第40题:关于工程变更的说法，正确的是()。
A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求
B.工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天
C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大
D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利
参考答案:C
参考解析:工程变更如果属于合同范围内的，施工方要无条件执行，而不是先提出补偿要求，A选项错误。工程变更的索赔有效期一般是28天也有14天的，变更索赔期越短，对承包人越不利，B选项D选项错误。工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大。答案选C。P319。
第41题:关于单价合同，下列选项中错误的是()。
A.单价合同对于业主而言，不足之处是需要安排专门力量来核实已完成的工程量
B.单价合同实际支付的工程款是以实际完成工程量乘以合同单价来计算
C.单价合同对于业主投资控制是不利的
D.单价合同适用于工期短的项目
参考答案:D
第42题:运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是()。
A.分析并确定影响投资控制的因素
B.分析投资构成，确定投资控制的重点
C.收集经验数据，为投资控制提供参考值
D.进行投资目标分解，确定投资控制的计划值
参考答案:D
参考解析:项目目标动态控制的准备工作第一步:将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。
第43题:职业健康安全与环境管理体系建立的步骤不包括()。
A.领导决策
B.本成立工作组
C.初始状态评审
D.工程技术人员掌握
参考答案:D
第44题:下列属于第一类危险源的是()。
A.吊物下作业.停留
B.个人操作失误
C.锅炉爆炸产生侧压力
D.机械运转时加油
参考答案:C
第45题:最常用的索赔费用计算方法是()。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.网络分析法
D.实际费用法
参考答案:D
参考解析:2-22题。实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。
第46题:建设工程索赔是一项正当的权利要求，从本质上讲索赔是()。
A.发包人与承包人之间的一种对立
B.发包人与承包人之间虚拟的合同管理业务活动
C.发包人或承包人向对方提出的一种权利要求
D.工程承包的特殊性
参考答案:C
第47题:为确保建设工程进度控制目标的实现，必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有()。
A.对应急赶工给予优厚的赶工费用
B.建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度c.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工d.推行
C.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工
D.推行cm承发包模式，并协调合同工期与进度计划之间的关系
参考答案:C
第48题:按照施工质量事故报告和调查处理程序，质量事故处理的最后一步是()。
A.事故处理
B.事故处理鉴定验收
C.提交事故处理报告
D.对事故责任人实施处罚
参考答案:C
第49题:下列有关建设工程管理的内涵，表述正确的是()。
A.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方的管理
B.建设工程管理也称为项目管理
C.建设工程管理涉及工程项目全寿命周期
D.确保满足用户的使用功能是建设工程管理为工程建设增值的体现
参考答案:C
第50题:索赔的依据是()。
A.合同文件.法律法规及索赔事实
B.合同文件
C.法律法规及索赔事实
D.合同文件.法律法规及工程建设惯例
参考答案:D
第51题:根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是()
A.经济贸易主管部门
B.建设行政主管部门
C.发展计划部门
D.环境保护部门
参考答案:A
参考解析:该题目的是监督管理部门职责的划分。国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。第211页。
第52题:()是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整。
A.管理评审
B.管理体系内部审核
C.初始状态评审
D.合规性评价
参考答案:A
第53题:下列选项中，属于设计过程中投资的计划值和实际值的比较的是()。
A.工程概算与投资规划的比较
B.工程合同价与工程概算的比较
C.工程款支付与工程预算的比较
D.工程合同价与投资规划的比较
参考答案:A
第54题:下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调童组的是()
A.2人以下死亡，100万元~500万元的直接经济损失
B.5人以下重伤.100万元~500万元的直接经济损失
C.未造成人员伤亡，1000万~5000万元的直接经济损失
D.未造成人员伤亡，100万元~1000万元的直接经济损失
参考答案:D
参考解析:本题考查建设工程安全事故处理措施。工程质量事故没有造成人员伤亡的一般事故，经县级人民政府委托可以由事故发生单位组织事故调查。ABC三个选项都不是一般事故。P203。
第55题:选派项目经理阶段的预算成本计划，应以()为依据编制。
A.合同价
B.设计图纸和工程量清单
C.实施方案
D.施工定额
参考答案:A
第56题:建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括:①进行进度计划系统的结构分析；②进行项目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是()。
A.②-①-③-⑤-④
B.①-②-③-④-⑤
C.③-②-④-①-⑤
D.①-③-②-④-⑤
参考答案:A
第57题:施工质量控制应贯彻全面.全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制.事中控制和()。
A.事后控制
B.竣工验收
C.施工管理
D.试车
参考答案:A
第58题:建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①调查研究和收集资料；②项目结构分析；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析；⑤项目的工作编码；⑥编制总进度计划；正确的工作顺序是()。
A.①→②→④→⑤→⑥→③
B.①→②→④→③→⑤→⑥
C.①→②→④→⑤→③→⑥
D.④→①→③→②→⑤→⑥
参考答案:C
第59题:对于暴(同音字)破.拆除.起重吊装及基坑支护等危险性较大的作业，为了确保其施工安全，必须编制()。
A.专项施工方案
B.一般工程安全技术措施
C.季节性安全技术措施
D.应急财务计划
参考答案:A
第60题:工程项目质量的政府监督包括监督工程建设参与各方主体的质量行为和监督检查()的施工质量。
A.地基基础
B.主体结构
C.工程实体
D.专业设备
参考答案:C
第61题:下列选项中，属于建设工程项目组织风险的是()。
A.合同风险
B.施工机械操作人员的能力和经验
C.信息安全控制计划
D.工程施工方案
参考答案:B
第62题:赢得值法的基本参数不包括()。
A.已完工作预算费用
B.计划工作实际费用
C.计划工作预算费用
D.已完工作实际费用
参考答案:B
第63题:关于组织和组织工具的说法不正确的有()。
A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工
B.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系
C.工作流程图是一种重要的组织工具
D.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
参考答案:B
第64题:某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，该工程的实际竣工日期.保修期起算日分别为()。
A.6月15日.7月10日
B.7月10日.7月18日
C.6月15日.7月18日
D.7月18日.7月10日
参考答案:A
参考解析:1-62题。模考2-63题。模考4-65题。保修期:是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。P265工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
第65题:按项目组成编制施工成本计划，首先要把项目施工总成本分解到()。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
参考答案:A
第66题:反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系的组织工具是()。
A.组织结构图
B.项目结构图
C.管理职能分工表
D.工作流程图
参考答案:A
第67题:可用于建设工程项目施工成本偏差的方法是()。
A.因素分析法和比较法
B.曲线法和表格法
C.因素分析法和比率法
D.比较法和比率法
参考答案:B
第68题:在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是()。
A.工程变更补偿范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越小
B.合同施工中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行
C.工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利
D.应明确承包人的合同标的
参考答案:D
参考解析:选项A，正确的表述应为“工程变更补偿范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越大”。选项B，正确的表述应为“合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行”。选项C，正确的表述应为“工程变更的索赔有效期越短，对承包人越不利”。
第69题:应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是()。
A.工程概算与工程合同价
B.工程预算与工程合同价
C.工程预算与工程概算
D.工程概算与工程决算
参考答案:C
参考解析:2-74。注意有坑:设计过程中。强调前三为设计过程，后五为施工过程。ABD为施工过程中的比较。
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:下列风险管理工作内容中，属于项目风险评估工作的有()。
A.分析各种风险因素发生的概率
B.分析各种风险发生的损失量
C.确定风险等级
D.确定风险量
E.确定风险管理范围
参考答案:ABCD
参考解析:本题考查的是项目风险管理的工作流程。P64。见赵春晓押题卷二，第76题，原题命中。
第71题:工程监理人员认为工程施工不符合()的，有权要求建筑施工企业改正。P68
A.施工技术标准
B.合同约定
C.监理实施细则
D.监理规划
E.工程设计要求
参考答案:ABE
第72题:下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有()。
A.事故现场会
B.岗前三级教育
C.变换岗位时的安全教育
D.安全生产会议
E.安全活动日
参考答案:ADE
第73题:施工过程验收的内容是()。
A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.施工工艺
E.节能环保及安全
参考答案:ABC
第74题:属于项目进度控制经济措施的有()。
A.编制资金需求计划
B.重视信息技术在进度控制中的应用
C.采取经济激励措施
D.对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用
E.编制项目进度控制的工作流程
参考答案:AC
第75题:关于特种作业人员持证上岗制度，下列选项中正确的是()。
A.施工现场的钢筋工.电焊工.低压电工作业工都属于特种作业
B.特种作业人员离岗6个月以上重新上岗时，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗
C.跨省的特种作业人员只能在户籍所在地参加培训
D.特种作业人员操作证书全国范围有效
E.特种作业人员经过专门的安全技术培训，即可上岗作业
参考答案:BD
第76题:关于仲裁的说法中，正确的有()。
A.当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式
B.仲裁的地点包括被诉方所在国.合同中约定的第三国
C.在双方的合同中应该约定仲裁的效力，即仲裁决定是否为终局性的
D.在我国，仲裁实行一裁终局制
E.仲裁程序效率高，周期短，费用多
参考答案:ABCD
第77题:施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部()对各项工作的管理职能分工。
A.项目经理
B.各工作部门
C.各工作岗位
D.各主管工作部门
E.各主管人员
参考答案:ABC
第78题:对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经总监理工程师批准后执行，其内容有()。
A.监理设施
B.专业工程的特点
C.监理工作的流程
D.监理工作的方法和措施
E.监理工作的控制要点及目标值
参考答案:BCDE
第79题:建设工程项目质量控制体系与建筑企业或其他组织机构按照GB／T19000标准建立的质量管理体系的不同点包括()。
A.建立的结构不同
B.服务的范围不同
C.控制的方式不同
D.作用的时效不同
E.评价的方式不同
参考答案:BDE
第80题:关于建设工程项目管理的说法，正确的有()。
A.建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值
B.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
C.项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义
D.建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作
E.只有施工企业对项目的管理，才能称为施工方的项目管理
参考答案:ABC
参考解析:选项D错误，因为建造师的业务范围并不限于在项目实施阶段的工程项目管理工作，还包括项目决策的管理和项目使用阶段的设施管理工作。选项E错误，因为施工企业委托工程项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的咨询服务也属于施工方项目管理的范畴。
第81题:成本分析的内容包括()。
A.综合项目成本分析
B.时间节点成本分析
C.单位工程成本分析
D.季度成本分析
E.组织单元成本分析
参考答案:ABE
第82题:建设工程项目进度控制的说法，正确的有()。
A.各参与方都有进度控制的任务
B.各参与方进度控制的目标和时间范畴相同
C.项目实施过程中不允许调整进度计划
D.进度控制是一个动态的管理过程
E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节
参考答案:ADE
第83题:下列选项中，施工总承包管理与施工总承包模式的区别体现在()等方面。
A.工作开展程序
B.各分包单位的关系
C.分包单位的选择和认可
D.对分包单位的管理和服务
E.对分包单位的付款
参考答案:ACE
第84题:
A.工作C和工作E均为关键工作
B.工作B的总时差和自由时差相等
C.工作D的总时差和自由时差相等
D.工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天
E.工作I的总时差和自由时差相等
参考答案:BCDE
参考解析:AEI为关键线路。所以A错。
第85题:一级建造师《项目管理》真题及答案(完整版)
A.有多个起点节点
B.有多个终点节点
C.存在循环回路
D.有多余虚工作
E.节点编号有误
参考答案:ADE
参考解析:模考1-87。模考3-81。考查双代号网络计划的绘图规则。A.①②两个起点节点。D.②-③和②-④为多余虚工作。E.两个⑨。
第86题:下列成本计划指标中，属于数量指标的有()。
A.工程项目计划总成本指标
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低率
D.按主要生产要素划分的计划成本指标
E.各单位工程计划成本指标
参考答案:ADE
参考解析:模考4-31。BC为质量指标。
第87题:根据施工组织设计编制的广度.深度和作用的不同，可分为()。
A.施工组织总设计
B.施工组织设计大纲
C.单项工程施工组织设计
D.单位工程施工组织设计
E.分部分项工程施工组织设计
参考答案:ADE
第88题:下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有()。
A.巡视检查
B.平行检查
C.自检
D.互检
E.专检
参考答案:CDE
参考解析:对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度(即自检.互捡.专捡)，未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工。
第89题:建设工程项目信息管理手册的主要内容有()。
A.信息的分类
B.工程档案管理制度
C.信息应用效果分析
D.信息输入输出模型
E.各种报表和报告的格式
参考答案:ABDE
第90题:下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有()。
A.施工方法选用不当
B.盲目追求利润而不顾质量
C.质量控制不严格
D.特大暴雨导致质量不合格
E.检验制度不严密
参考答案:CE
第91题:
A.工作H
B.工作G
C.工作F
D.工作E
E.工作D
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是双代号网络计划的画法。在表格当中C作为EFH的紧前工作那么C工作的紧后工作就是EFH.参见教材第129页。
第92题:在施工成本管理的措施中，下列属于组织措施的是()。
A.加强施工定额管理和施工任务单管理
B.明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工.权力和责任
C.对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
D.选择合适的合同结构
E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本
参考答案:AB
第93题:在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。
A.防护设施
B.水文.气象
C.施工作业面
D.组织管理体系
E.通风照明
参考答案:ACE
第94题:下列属于经济与管理风险的是()。
A.人身安全控制计划
B.工程资金供应的条件
C.组织结构模式
D.合同风险
E.工程物资
参考答案:BD
第95题:关于监理工程师在《建设工程质量管理条例》规定中说法不正确的是()。
A.监理员不签字材料构配件不得在工程上使用
B.监理工程师不签字不得进行下一道工序施工
C.总监理工程师代表可以在竣工验收报告上签字
D.总监理工程师需要在价款结算文件上签字
E.监理形式有旁站.巡视和专项检查
参考答案:ACE
第96题:固体废物的主要处理方法包括()。
A.回收利用
B.化学处理
C.焚烧
D.稳定和固化
E.填埋
参考答案:ACDE
第97题:下图所示的双代号时标网络计划，执行到第4周末及第10周末时，检查其实际进度图中前锋线所示，检查结果表时()。A.第4周末检查时工作
A.后1周，影响工期1周b.第4周末检查时工作
B.第4周末检查时工作b拖后1周，但不影响工期
C.第10周检查时工作i提前1周，可使工期提前1周
D.在第5周到第10周内，工作f和工作i的实际进度正常
参考答案:AE
参考解析:第4周末检查时工作B拖后2周，影响工期1周，故B错。第10周检查时工作I提前1周，但关键线路有两条，所以不能使工期提前，故C错。在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度超前1周，故D错。
第98题:项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有()。
A.设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改
B.某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺
C.由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更
D.施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计
E.某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨
参考答案:BCD
参考解析:本题考查的施工组织设计的动态管理项目施工过程当中发生以下情形之一的。施工组织设计应当及时进行修改或者补充。1.工程设计有重大修改。2.有关法律法规规范和标准实施，修订和废止。3.主要施工方法有重大调整。4.主要施工资源配置有重大调整。5.施工环境有重大改变。在选项A当中,局部修改，不需要进行施工组织设计的修改或者补充。选项E,钢材价格上涨，不需要进行施工组织设计的修改和补充。第56页.
第99题:关于分部工程质量的验收，下列正确的是()。
A.应由建设单位组织验收
B.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
C.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定
D.观感质量应由验收人员现场检查，并共同确认
E.监理签署了质量评估意见
参考答案:CD