新版宁夏回族自治区监理工程师在线模拟模拟真题

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

参考答案:B

第1题:关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是()。

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性

参考答案:D

第2题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00

参考答案:B

第3题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

参考答案:C

第4题:设备检查验收的质量控制中，对于重要的关键性大型设备，应该由()组织鉴定小组进行检验。

A.主管部门

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

参考答案:B

第5题:在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.1

B.3

C.4

D.8

参考答案:C

第6题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。

A.核实竣工结算款支付申请后的7d

B.签发竣工结算支付证书后的14d

C.提交最终结清支付申请后的14d

D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d

参考答案:B

第7题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时，说明生产过程()。

A.正常

B.基本正常

C.不正常

D.有时正常，有时不正常

参考答案:A

第8题:某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

参考答案:C

第9题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

参考答案:C

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第10题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。

A.流水殷

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距

参考答案:B

第11题:对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经()论证同意后方可订货。

A.设计单位

B.监理工程师

C.业主

D.主管部门

参考答案:B

第12题:工程质量检测中，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告，检测报告经建设单位或监理单位确认后，由()归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

参考答案:C

第13题:收到工程竣工报告后，()应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

参考答案:C

第14题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

参考答案:C

第15题:网络计划中的虚工作()。

A.既消耗时间，又消耗资源

B.只消耗时间，不消耗资源

C.既不消耗时间，也不消耗资源

D.不消耗时间，只消耗资源

参考答案:C

第16题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

参考答案:D

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第17题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

参考答案:C

第18题:下列选项中，不属于物资储备计划的编制依据的是()。

A.物资需求计划

B.物资供应计划

C.储备定额

D.供应方式和储备条件

参考答案:B

第19题:工程设备验收前，()应提交设备验收方案

A.监理单位

B.设计单位

C.设备安装单位

D.质量监督机构

参考答案:C

参考解析:工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法.质量标准.验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。

第20题:关于监理单位质量方针的说法，正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

参考答案:C

第21题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。

A.前锋线比较法

B.s形曲线比较法

C.双比例单侧横道图比较法

D.双比例双侧横道图比较法

参考答案:A

第22题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量

参考答案:D

第23题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

参考答案:C

参考解析:控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。

第24题:依据国家有关规定，国家或行业.地方的定额.指标和取费标准以及设备和主材价格等，从工程费用中的单项工程入手来估算初始投资，称为()。

A.比例估算法

B.生产能力指数法

C.概算指标法

D.资金周转率法

参考答案:C

第25题:联动无负荷试车费属于()。

A.建设单位的设备购置费

B.建设单位的联合试运转费

C.建设单位的研究试验费

D.施工单位的设备安装工程费

参考答案:D

第26题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

参考答案:B

第27题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。

A.质量特性值呈正态分布

B.质量特性值呈周期性变化

C.质量特性值易于识别

D.特性值的稳定状态

参考答案:A

第28题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

参考答案:B

第29题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位

参考答案:A

第30题:监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.安全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

参考答案:A

第31题:在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其()。

A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差

B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和

C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差

D.开始节点的最早时间与工作总时差之和

参考答案:C

第32题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

参考答案:D

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第33题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

参考答案:D

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第34题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划

参考答案:A

第35题:非节奏流水施工的特点是()。

A.施工段数大于施工过程数

B.相邻施工过程的流水步距不尽相等

C.专业队在各施工段的资源用量可调整

D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间

参考答案:B

第36题:为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制定进度控制措施。下列措施中，属于经济措施的有()。

A.加强合同管理

B.对工程延误收取误期损失赔偿金

C.加强索赔管理

D.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

参考答案:B

第37题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

参考答案:B

第38题:为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是()。

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

参考答案:C

第39题:进行旁站监理时，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节，下列不属于关键部位和关键环节的是()。

A.影响主体结构安全的

B.完工后无法检测其质量的

C.返工会造成重大损失的

D.施工技术特别复杂的

参考答案:D

参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

第40题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

参考答案:B

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第41题:工程款支付证书由()签发。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.总监理工程师

D.项目审计部门

参考答案:C

第42题:()是设计阶段监理工作的核心任务。

A.编制施工监理计划

B.编制施工进度控制表

C.组织施工队入场

D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。

参考答案:D

第43题:工程项目质量管理中，将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，这是质量管理原则中()的要求。

A.持续改进

B.过程方法

C.基于事实的决策方法

D.管理的系统方法

参考答案:B

第44题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

参考答案:B

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第45题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

参考答案:B

第46题:在单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.持续时间总和最长

B.时间间隔均为零

C.时距总和最长

D.由关键节点组成

参考答案:B

第47题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。

A.安全可靠，不留隐患

B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术可行，经济合理

参考答案:B

第48题:任何事物都是不断发展变化的，都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样，持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中，属于持续改进是()。

A.数据和信息分析

B.将互相关联的过程作为系统加以识别

C.pdca循环

D.进行过程管理

参考答案:C

参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。

第49题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

参考答案:A

第50题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

参考答案:A

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第51题:对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外，还需报送()。

A.工程质量事故影响报告

B.工程质量事故调查报告

C.工程质量事故分析报告

D.工程质量事故整改报告

参考答案:B

参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

第52题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知

参考答案:D

第53题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

参考答案:D

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第54题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.建设项目

参考答案:C

第55题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为()万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01

参考答案:D

第56题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

参考答案:B

第57题:某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为()万元。

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14

参考答案:D

第58题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

参考答案:C

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第59题:建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。

A.措施费

B.规费

C.直接工程费

D.企业管理费

参考答案:A

第60题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

参考答案:A

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第61题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

参考答案:B

第62题:设计概算审查通常采用()的方式。

A.集中会审

B.分项会审

C.分别会审

D.专门会审

参考答案:A

第63题:监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

参考答案:D

第64题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

参考答案:D

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第65题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量记录

B.作业指导书

C.程序文件

D.质量手册

参考答案:A

第66题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

参考答案:C

第67题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构

参考答案:A

第68题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。

A.异常恶劣的气候造成的停工

B.施工图纸未及时供应

C.工程变更

D.业主方原因要求暂停施工

参考答案:A

第69题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

参考答案:B

第70题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3，Q2=3000M3，Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3，H2=0.20工日/米3，H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。

A.0.35

B.0.33

C.0.26

D.0.21

参考答案:A

第71题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和()。

A.物资加工计划.物资订货计划

B.物资采购计划.物资加工计划

C.物资需求计划.物资储备计划

D.物资申请计划.物资采购计划

参考答案:C

第72题:工程流水施工的实质性内容是()。

A.分工协作

B.大批量生产

C.连续作业

D.搭接适当

参考答案:C

第73题:下列对于招标控制价理解正确的是()。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价

B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

参考答案:A

第74题:下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

参考答案:C

第75题:下列施工承包合同形式中，()合同计价方式可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，发承包双方都不会承担太大的风险。

A.成本加固定百分比酬金

B.成本加固定金额酬金

C.成本加奖罚

D.最高限额成本加固定最大酬金

参考答案:C

第76题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，第1年贷款600万元，第2年贷款1200万元，第3年贷款900万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为()万元。

A.18.00

B.73.08

C.140.46

D.231.54

参考答案:D

第77题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

参考答案:C

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第78题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

参考答案:A

第79题:下列事件中，需要进行现场签证的是()。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认

参考答案:B

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。

A.材料供货合同

B.出厂合格证

C.质量检验报告

D.质量验收标准

E.性能检测报告

参考答案:BCE

第81题:基本预备费的计算基数包括()。

A.设备工器具购置费

B.工程建设其他费用

C.建筑安装工程费

D.铺底流动资金

E.与工程建设有关的费用

参考答案:ABC

第82题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。

A.第一年的利息为30万元

B.第二年的利息为60万元

C.第二年的利息为81.2万元

D.第二年的利息为82.4万元

E.两年的总利息为112.4

参考答案:AC

第83题:下列工程索赔事项中，属于麦包人向承包人索赔的有()。

A.地质条件变化引起的索赔

B.施工中人为障碍引起的索赔

C.加速施工费用的索赔

D.工期延误的索赔

E.对超额利润的索赔

参考答案:DE

第84题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。

A.工程项目览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表

参考答案:ABD

第85题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

参考答案:BC

第86题:对勘察.设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发，对勘察.设计的整个过程进行控制，其主要控制()所包涵的功能和使用价值。

A.工作进度

B.勘察设计费

C.工作程序

D.勘察设计成果文件

E.勘察设计的依据

参考答案:ABCD

第87题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

参考答案:BD

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第88题:采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是()。

A.初步设计深度不够，建筑结构不明确

B.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

C.具有概算定额

D.具有类似概算指标

E.具有类似工程概算

参考答案:BC

第89题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

参考答案:BCDE

第90题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

参考答案:ACD

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第91题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

参考答案:ABDE

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第92题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

参考答案:BCE

第93题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按()进行划分。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别

E.专业性质

参考答案:ABD

第94题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零

B.总持续时间最长

C.时标网络计划中自始至终没有波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线

E.双代号网络计划中由关键节点连成

参考答案:ABC

第95题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。

A.在关键线路法中，线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路

B.在网络计划中.关键线路只有-条

C.关键线路会发生转移

D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度

E.关键线路上的工作称为关键工作

参考答案:ACE

第96题:质量管理体系认证的实施程序包括()。

A.提出申请

B.质量管理体系层次编制

C.质量管理体系文件编制

D.认证机构进行审核.审批与注册发证

E.质量管理体系的实施运行

参考答案:AD

第97题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

参考答案:ACDE

第98题:在工程项目固定资产投资中，工程建设其他投资指的是()。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的其他费用

C.项目勘察设计费

D.联合试运费和生产准备费

E.与未来企业生产经营有关的其他费用

参考答案:ABE

第99题:网络计划的时间参数计算主要包括()。

A.工作最早开始和最早结束时间

B.工作最迟结束和最迟开始时间

C.工作的总时差和自由时差

D.确定关键线路和总工期

E.确定工作完成的最短时间

参考答案:ABC

第100题:事故调查分析报告的内容，一般应包括()。

A.发生质量事故的时间.地点.情况

B.事故性质

C.工程施工资料

D.事故原因及事故评估

E.事故责任，事故涉及的人员与主要责任者的情况

参考答案:AE

第101题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

参考答案:ABCD

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第102题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

参考答案:ABCD

第103题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。

A.勘察设计费

B.建设期贷款利息

C.新开征税费

D.建设单位管理费

E.汇率变动部分

参考答案:AD

第104题:控制工程建设进度的合同措施包括()。

A.分解工程项目并建立编码体系

B.分段发包.提前施工

C.确定进度协调工作制度

D.合同工期与进度计划的协调

E.定期向业主提供进度比较报告

参考答案:BD

第105题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

参考答案:AB

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第106题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。

A.计划期

B.年度投资计划

C.施工阶段

D.项目组成

E.设计图纸交付顺序

参考答案:ACD

第107题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查()，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。

A.承包单位报送的施工进度报表

B.分析资料

C.现场实地

D.工程施工过程中的相互协调配合问题

E.施工物资配备情况

参考答案:ABC

第108题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。

A.同型号

B.同等级

C.生产条件稳定

D.同种类(尺寸.特性.成分等)

E.生产时间基本相同

参考答案:ABCD

第109题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

参考答案:ACE

第110题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

参考答案:ABC

第111题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

参考答案:ACE

第112题:工程质量缺陷可分为()。

A.可整改质量缺陷

B.不可整改质量缺陷

C.暂时质量缺陷

D.永久质量缺陷

E.常规质量缺陷

参考答案:ABD

第113题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

参考答案:ABD

第114题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据，大体上有()几类。

A.工程合同文件

B.委托监理合同文件

C.设计文件

D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件

E.有关的专门技术法规性文件

参考答案:ACDE

第115题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。

A.工程项目施工质量验收标准

B.工程质量验收规范

C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据

D.控制施工作业活动质量的技术规程

E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程

参考答案:ACDE

第116题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

参考答案:CDE

第117题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

参考答案:ACE

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第118题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

参考答案:ABE

第119题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。

A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况

B.定期收集进度报表资料

C.经常亲自到工地检查

D.与施工单位取得联系