河南省一建管理真题培训
河南省一建管理真题培训
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:工程项目施工组织设计中，一般将施工顺序的安排写入()。
A.施工进度计划
B.施工总平面图
C.施工部署和施工方案
D.工程概况
参考答案:C
参考解析:施工部署及施工方案包括:根据工程情况，结合人力.材料.机械设备.资金.施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案。
第1题:某工程施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2500M3增加到3000M3，原定工期为30天，合同规定工程量变动10%为承包商应承担的风险，则可索赔工期为()天。
A.6
B.5
C.3
D.2.5
参考答案:C
参考解析:2-68题。模考3-51。采用比例分析法时，可以按工程量的比例进行分析。可索赔工期=(3000-2500*110%)/2500*30=3天。
第2题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是()
A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理
B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出
C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料
D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换
参考答案:C
参考解析:本题目考察的是监理人的职责。选项A当委托人与承包人之间发生合同争议时监理人应协助委托人承包人协商解决；选项B，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全。监理人所发出的指令可以不经过委托人批准，未能事先报委托人批准的。应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。选项D监理发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。第302页到第303页
第3题:全面质量管理的基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者的()指引下，实行全面.全过程和全员参与的质量管理。
A.战略目标
B.发展方向
C.市场份额
D.质量方针
参考答案:D
第4题:调整项目管理班子的人员，属于目标控制的()。
A.组织
B.经济
C.技术
D.管理
参考答案:A
第5题:下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是()。
A.建立施工质量控制网
B.设置质量控制点
C.制定施工场地质量管理制度
D.实行工序交接检查制度
参考答案:B
第6题:质量认证机构在对申请方的质量体系进行审查时，()，审核完毕后，提出相关报告。
A.既要进行文件审查，又要进行现场审核
B.仅需要进行现场审核
C.既不需要进行文件审查，又不需要进行现场审核
D.仅需要进行文件审查
参考答案:A
第7题:施工质量控制应贯彻全面.全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制.事中控制和()。
A.事后控制
B.竣工验收
C.施工管理
D.试车
参考答案:A
第8题:建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是()
A.确保工程使用安全
B.提高工程质量
C.满足最终用户的使用功能
D.有利于工程维护
参考答案:B
参考解析:建设工程管理工作是一种增值工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。其中，确保工程建设安全.提高工程质量.有利于投资控制.有利于进度控制都属于建设增值。P3。
第9题:对于索赔费用中的人工费而言，只能索赔()。
A.基本工资
B.加班津贴
C.建设工程安全生产费用
D.完成合同之外的额外工作所花费的人工费
参考答案:D
第10题:如果一个进度计划系统由总进度计划.项目子系统进度计划.项目子系统中的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由()组成的进度计划系统。
A.不同功能
B.不同项目参与方
C.不同深度
D.不同周期
参考答案:C
第11题:关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是()。
A.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体
B.目的是用于建筑业企业的质量管理
C.其控制目标是建筑业企业的质量管理目标
D.体系有效性进行第三方审核认证
参考答案:A
参考解析:项目的质量控制体系为了项目，企业的质量控制体系为了企业。P163。见赵春晓押题卷二37题。
第12题:施工项目完成以后，考核各责任者的业绩，需要进行评定的是施工项目()
A.成本计划的落实情况
B.成本计划的完成情况
C.实际成本的发生情况
D.实际成本的控制情况
参考答案:B
第13题:根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358—2005)，下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是()。
A.进行项目策划
B.召开开工会议
C.任命项目经理
D.施工开工准
参考答案:C
第14题:项目结构的编码依据是()。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.合同结构图
D.工作流程图
参考答案:A
参考解析:项目结构的编码依据项目结构图。P22。
第15题:根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的()，但最高不得超过(D)人民币。
A.0.5%，50万元
B.1%，50万元
C.1.5%，80万元
D.2%，80万元
参考答案:D
第16题:下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是()。
A.项目管理团队绩效奖惩
B.总工期的延误
C.总成本的超支
D.最终工程经济效益水平
参考答案:A
第17题:风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别.项目风险评估.项目风险应对和()。
A.风险衡量
B.风险监控
C.风险对策实施
D.风险对策决策
参考答案:B
第18题:在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则()。
A.影响紧后工作的最早开始时间
B.影响总工期
C.该工作变为关键工作
D.对紧后工作和总工期都没有影响
参考答案:A
第19题:安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A.30天
B.3个月
C.2个月
D.60天
参考答案:B
参考解析:安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
第20题:下列成本计划指标中，属于质量指标的是()。
A.单位工程成本计划额
B.设计预算成本计划降低率
C.设计预算成本计划降低额
D.材料计划成本额
参考答案:B
第21题:职业健康安全管理体系与环境管理体系中，管理规定.监测活动准则及程序文件引用的表格属于()。
A.管理手册
B.程序文件
C.作业文件
D.体系文件
参考答案:C
参考解析:作业文件包括作业指导书.管理规定.监测活动准则及程序文件引用的表格。选项C要比选项D更为合适。
第22题:质量控制所致力的一系列相关活动，包括()和管理活动。
A.施工生产
B.项目策划
C.作业技术活动
D.岗位责任制
参考答案:C
第23题:建设工程施工招标的程序中，初步评审主要是进行()审查。
A.实质性
B.符合性
C.综合性
D.完整性
参考答案:B
第24题:施工成本控制的步骤中，()是施工成本控制中最具实质性的一步。
A.比较
B.分析
C.预测
D.纠偏
参考答案:D
第25题:施工单位年度成本分析的重点内容之一是()。
A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平
参考答案:C
参考解析:年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。
第26题:影响建设项目施工质量的环境因素是()。
A.施工现场自然坏境.施工作业环境和技术环境
B.施工现场自然环境.施工作业环境和施工质量管理环境
C.施工现场自然环境.技术环境和施工质量管理环境
D.施工作业环境.技术环境和施工质量管理环境
参考答案:B
参考解析:本题考查的是项目质量形成过程和影响因素分析，影响项目质量的环境因素，包括自然环境因素，社会环境因素，管理环境因素和作业环境因素。见教材P156。
第27题:建设工程项目在决策阶段，需要依法办理各种有关安全与环境保护方面审批手续的单位是()。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
参考答案:C
第28题:建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。
A.反馈机制
B.动力机制
C.约束机制
D.持续改进机制
参考答案:B
参考解析:动力机制是建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，它来源于公正.公开.公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。
第29题:建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的是()。
A.人身安全控制计划
B.工作流程组织
C.工程施工方案
D.组织结构模式
参考答案:A
第30题:在施工成本管理的措施中，结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用.改变配合比.使用添加剂等方法降低材料消耗的费用属于()。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
参考答案:B
第31题:设备采购合同通常采用()。
A.固定单价合同
B.固定总价合同
C.成本加酬金合同
D.可调的固定单价合同
参考答案:B
第32题:结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的()措施
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同
参考答案:C
参考解析:本题考查的是成本管理的措施。P74。
第33题:以下对建设工程项目质量控制体系性质的叙述中，不正确的是()。
A.建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个质量控制体系
B.建设工程项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系
C.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立
D.建设工程项目质量控制体系随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失
参考答案:A
第34题:施工质量控制应运用动态控制原理，进行事前.事中和事后控制，下列选项中表述不正确的是()。
A.施工质量控制点应选择施工难度大.对工程质量影响大或是发生质量问题危害大的对象进行设置
B.事前质量控制应编制质量计划.明确质量目标.落实质量责任
C.施工质量事中控制的关键是确保工序质量合格
D.自控主体的质量意识和能力是施工质量的决定性因素
参考答案:C
第35题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)的规定，不属于劳务报酬采用方式的是()。
A.固定劳务报酬(含管理费)
B.约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算
C.约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算
D.约定不同工作性质的计量单价(含管理费)，按确认的工程量计算
参考答案:D
第36题:建设工程项目质量管理体系和企业质量管理体系在评价方式上不同是指()。
A.企业质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证
B.建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做第三方认证
C.建设工程项目质量控制体系既可做自我评价与诊断，也可进行第三方认证
D.建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证
参考答案:D
第37题:下列选项中，关于月(季)度成本分析方法的表述，正确的是()。
A.通过实际成本与施工成本的对比，分析当月(季)的成本降低水平
B.通过实际成本与预算成本的对比，分析目标成本的落实情况
C.通过对各成本项目的成本分析，可以了解成本总量的构成比例
D.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
参考答案:D
第38题:进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为()。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
参考答案:A
第39题:项目目标动态控制的核心是()。
A.收集项目目标的实际值
B.通过项目目标的计划值和实际值的比较，确定项目目标的目标值
C.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
D.在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较
参考答案:D
第40题:某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度()。
A.不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟2天
B.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行
C.将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天
D.将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行
参考答案:A
参考解析:1-30题。模考4-66题。未超总时差，所以不影响工期;超过自由时差，所以将紧后工作的最早开始时间推迟2天。
第41题:施工项目经理部应依据项目施工成本计划，在对施工成本实际值与计划值进行比较的基础上进行()，这一步是施工成本控制工作的核心。
A.预测
B.分析
C.检查
D.核算
参考答案:B
第42题:工程质量事故发生后，工程建设单位负责人接到事故报告后，应于()内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。
A.2小时
B.1小时
C.24小时
D.48小时
参考答案:B
第43题:装配式混凝土建筑的预制构件的质量验收内容，不包括()。
A.预制构件进场时应检查质量证明文件
B.梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验
C.钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝士构件应进行承载力.挠度和裂缝宽度检验
D.对于不可单独使用的叠合板预制底板，应进行结构性能检验
参考答案:D
第44题:关于质量的相关概念理解不正确的是()。
A.质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动
B.质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划.实施.检查和监督，进行质量目标的控制，实现预期质量目标的系统过程
C.建设工程项目质量控制，在工程勘察设计.招标采购.施工安装.竣工验收等各个阶段，项目参与各方均应围绕着致力于满足业主要求的质量总目标而努力
D.质量控制活动涵盖作业技术活动和经济活动
参考答案:D
第45题:建设工程三级安全教育包括进入企业.进入().进入班组。
A.总包单位
B.分包单位
C.项目
D.建设单位
参考答案:C
第46题:业主方的项目管理工作涉及项目()。
A.设计阶段
B.施工阶段
C.保修阶段
D.实施阶段全过程
参考答案:D
第47题:对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案:C
参考解析:这个题目考察的是职业健康安全与环境管理的特点和要求，对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。第220页。
第48题:在工程网络计划中，关键线路说法错误的是()。
A.单代号搭接网络计划中时距之和最大的线路
B.单代号网络计划中由关键节点组成的线路
C.双代号网络计划中由关键工作组成的线路
D.双代号时标网络计划中由波形线组成的线路
参考答案:D
参考解析:在搭接网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路;从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路。
第49题:建设工程项目施工成本决策的前提是()。
A.施工成本控制
B.施工成本计划
C.施工成本预测
D.施工成本分析
参考答案:C
第50题:建设工程监理是一种高智能()。
A.工程监理服务
B.委托代理服务
C.无偿技术服务
D.有偿技术服务
参考答案:D
第51题:某钢混结构住宅墙体砌筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移30CM，应采用的处理方法是()。
A.返工处理
B.加固处理
C.修补处理
D.不作处理
参考答案:D
参考解析:本题考查的是施工质量缺陷处理的基本方法。
第52题:索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起()变化的各类事件。
A.质量.成本
B.安全.工期
C.工期.费用
D.标准.信息
参考答案:C
第53题:对工程质量状况和质量问题，按总包.专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及其原因所在。这是质量管理统计方法中()的基本思想。
A.因果分析图法
B.分层法
C.排列图法
D.直方图法
参考答案:B
参考解析:由于项目质量的影响因素众多，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因所在，这就是分层次的基本思想。
第54题:缺陷责任期从()起计算，由合同当事人在专用合同条款中约定，该期限最长不超过()。
A.工程竣工验收合格之日3年
B.工程通过竣工验收之日2年
C.工程竣工验收合格之日1年
D.工程通过竣工验收之日5年
参考答案:B
第55题:工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.工程师和承包人
参考答案:B
第56题:关于施工投标的说法，正确的是()。
A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交评标委员会处理
B.投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定
C.投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定
D.投标书盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理
参考答案:D
第57题:工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行
B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天
C.不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天
D.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天
参考答案:D
第58题:程序文件是()支持性文件。
A.质量记录
B.质量手册
C.设计交底
D.技术交底
参考答案:B
第59题:在项目管理的组织结构图中，如果两个单位之间有()关系，则用单向箭杆联系。
A.合同
B.管理指令
C.组织
D.工作
参考答案:B
第60题:建设工程项目质量目标的具体定义过程，首先是在建设工程()阶段。
A.决策
B.策划
C.实施
D.设计
参考答案:D
第61题:建设工程项目的总进度目标是在()确定的。
A.项目决策阶段
B.设计前准备阶段
C.设计阶段
D.施工阶段
参考答案:A
第62题:具有多个矛盾指令源的属于()。
A.职能组织结构
B.线性组织结构
C.矩阵组织结构
D.混合组织结构
参考答案:A
第63题:推行建设项目工程总承包，有利于保证工程质量和提高投资效益，下列选项中错误的是()。
A.建设项目工程总承包方可接受业主委托，对工程建设项目的勘察.设计.采购.施工.试运行等实行全过程或若干阶段的承包
B.实行建设项目工程总承包的基本出发点是实现建设生产过程的组织集成化
C.实行建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙”达到为项目建设和使用增值
D.建设项目工程总承包方应依据项目建设纲要编制项目设计建议书
参考答案:C
第64题:关于建设工程现场宿舍管理的说法，正确的是()
A.每间宿舍居住人员不得超过16人
B.室内净高不得小于2.2m
C.通道宽度不得小于0.8m
D.不宜使用通铺
参考答案:A
参考解析:本题考察现场宿舍的管理。宿舍内应当保证必要的生活空间，室内净高部的小于2.4M，通道宽度不得小于0.9M，每间宿舍居住人员不得超过16人。宿舍严禁使用通铺。D选项错误在于用词不当。P265。
第65题:工程成本应当包括()所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。
A.从工程投标开始至工程验收为止
B.从场地移交开始至项目移交为止
C.从合同签订开始至合同完成为止
D.从项目设计开始至竣工投产为止
参考答案:C
第66题:施工组织设计的基本内容不包括()。
A.施工平面图
B.施工部署及施工方案
C.主要技术经济指标
D.施工成本计划
参考答案:D
第67题:对于业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利的合同计价方式是()。
A.固定总价合同
B.变动单价合同
C.固定单价合同
D.变动总价合同
参考答案:A
第68题:设计方的项目管理工作主要在()阶段进行。
A.设计前的准备
B.设计
C.施工
D.动用前准备
参考答案:B
第69题:下列不属于劳务报酬计算方式的是()。
A.固定劳务报酬(含管理费)
B.约定不同的工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算
C.约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算
D.约定不同工作性质的计量单价(含管理费)，按确认的工程量计算
参考答案:D
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有()。
A.编制施工成本控制工作计划
B.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
C.确定合理详细的工作流程
D.对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策
E.做好资金使用计划，严格控制各项开支
参考答案:AC
参考解析:选项B属于技术措施;选项DE属于经济措施。
第71题:方法的因素也可以称为技术闪素，包括()。
A.工程检测技术
B.施工技术
C.材料技术
D.试验技术
E.勘察技术
参考答案:ABDE
参考解析:方法的因素也可以称为技术闪素，包括勘察.设计.施工所采用的技术和方法，以及工程检测.试验的技术和方法等。
第72题:工程项目分部工程质量验收合格的基本条件有()。
A.主控项目质量检验合格
B.所含分项工程验收合格
C.质量控制资料完整
D.观感质量验收符合要求
E.涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定
参考答案:BCD
参考解析:选项A属于检验批质量验收的项目之一;选项E，表述不正确。
第73题:关于职业健康安全与环境管理，下列属于决策阶段的包括()。
A.对项目进行环境影响评价和安全预评价
B.办理有关安全与环境保护方面的审批手续
C.进行环境保护设施和安全设施的设计
D.施工单位依法建立安全生产责任制度
E.在工程总概算中明确安全环保相关费用
参考答案:AB
第74题:在进行合同分析以后，应由合同管理人员向各层次管理者做"合同交底"，其主要目的和任务有()。
A.将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人
B.解释合同中的漏洞，寻找索赔的机会
C.明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限
D.争取对自身有利的合同条款
E.明确完不成任务的影响和法律后果
参考答案:ACE
第75题:建设单位和监理单位应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底和图纸会审，其中设计交底的目的在于()。
A.明确质量控制的重点和难点
B.了解设计的内容和技术要求
C.发现和解决各专业设计之间可能存在的矛盾
D.充分理解设计的意图
E.消除施工图的差错
参考答案:ABD
第76题:下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有()。
A.质量控制不严
B.操作人员技术素质差
C.地质勘察过于疏略
D.材料质量检验不严
E.违章作业
参考答案:ADE
参考解析:本题考查的是施工质量事故发生的原因。选项B属于组织原因。选项C属于技术原因.第201页。
第77题:质量记录应完整地反映质量活动的()的情况，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯型的特点。
A.审计
B.实施
C.审核
D.验证
E.评审
参考答案:BDE
第78题:下列属于第一类危险源的有()。
A.锅炉爆炸产生的冲击波
B.高空重物的势能
C.电缆绝缘层破裂
D.脚手架扣件质量低劣
E.噪声的声能
参考答案:ABE
第79题:在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括()。
A.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费
B.因机械故障停工维修而导致的窝工费
C.非承包商责任导致功效降低增加的机械使用费
D.由于完成额外工作增加的机械使用费
E.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是索赔费用的组成施工机具使用费的索赔。包括:由于完成额外工作增加的机械使用费。非承包人责任工效降低，增加了系机械使用费，由于业主和监理工程师原因导致机械停工的窝工费。选项B.E都是因为承包人自身的原因引起的，无法索赔。第341页。
第80题:公开招标条件下所发布的招标公告的主要内容包括()。
A.工程概况
B.项目资金来源
C.投标须知
D.评标方法
E.招标范围
参考答案:ABE
第81题:对于危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制专项施工方案或作业指导书，经()签字后执行。
A.施工单位技术负责人
B.项目技术负责人
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师
E.设计单位
参考答案:ACD
第82题:下列能够作为承包人索赔证据的有()。
A.分包人的相关说明
B.合同条款的约定
C.与发包人.工程师的往来函件
D.各方签署的会议纪要
E.施工现场记录
参考答案:BCDE
第83题:建设工程的实施，涉及()材料设备供应商等多个主体的活动，他们各自承担建设项目不同的实施任务和质量责任。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
E.政府
参考答案:ABCD
第84题:造成个人沟通障碍的原因有多方面，包括()。
A.个性因素所引起的障碍
B.年龄悬殊造成的障碍
C.个体记忆不佳所造成的障碍
D.知识.经验水平的差距所导致的障碍
E.生活习惯不同造成的障碍
参考答案:ACD
第85题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。
A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标
B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标
C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标
D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标
E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标
参考答案:CDE
第86题:施工成本中的综合成本包括()。
A.单项工程成本
B.单位工程成本
C.分部分项工程成本
D.月(季)度成本
E.年度成本
参考答案:CDE
第87题:关于工程施工质量事故处理基本要求的说法，正确的有()。
A.消除造成事故的原因
B.正确确定技术处理的范围
C.确保技术先进.经济合理
D.加强事故处理的检查验收工作
E.确保事故处理期间的安全
参考答案:ABE
第88题:根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)，建设项目总承包方在项目管理收尾阶段的工作内容有()。
A.编制试运行计划
B.移交工程资料
C.办理管理权移交
D.进行项目总结
E.办理项目资料归档
参考答案:DE
第89题:在网络计划中，某工作的最早开始时间和最迟开始时间分别为第2天和第5天，持续时间为7天，其两个紧后工作的最早开始时间分别为第14天和第19天，则该工作的()。
A.自由时差为2天
B.自由时差为5天
C.总时差为3天
D.总时差为5天
E.与紧后工作的时间间隔分别为2天和6天
参考答案:BC
第90题:在项目实施阶段，项目总进度包括()。
A.招标工作进度
B.设计工作进度
C.保修工作进度
D.工程施工进度
E.物资采购工作进度
参考答案:ABDE
第91题:
A.已完工预算费用（BCWP）是9100千元
B.进度偏差（SV）是-1600千元
C.费用绩效指数（CPI）是0.93
D.计划工作预算费用（BCWS）是10700千元
E.费用偏差（CPI）是0.93
参考答案:ABCD
参考解析:本题考查的是赢得值法。 BCWP=1000*（4500+2300*2）=9100 BCWS=1000*(4500+2500*2+1200)=10700 SV=BCWP-BCWS=-1600 CV=BCWP-ACWP=-690 CPI=BCWP/ACWP=0.93
第92题:下列关于组织结构模式的说法中，正确的是()。
A.职能组织结构中每个工作部门会有两个矛盾的指令源
B.职能组织结构中职能部门可以给非直接的下属部门下达工作指令
C.线性组织结构适用于大的系统
D.在线性组织结构中，不允许越级或跨部门下达工作指令
E.在矩阵组织结构中，为了避免矛盾的指令，可以规定以横向或纵向指令为主
参考答案:BDE
第93题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有()。
A.对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施
B.负责完善无法满足施工需要的场外交通设施
C.按照承包人实际需要的数量免费提供图纸
D.无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保
E.最迟于开工日期7天内向承包人移交施工现场
参考答案:ABCE
参考解析:模考4-92。D选项中无条件错误。发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。
第94题:现场质量检验方法中的实测法包括()。
A.靠
B.量
C.敲
D.吊
E.套
参考答案:ABDE
第95题:关于总价合同的特点，说法正确的有()。
A.承包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最高报价的投标人
D.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性
E.发包单位能更容易.更有把握地对项目进行控制
参考答案:BDE
第96题:
A.工作H
B.工作G
C.工作F
D.工作E
E.工作D
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是双代号网络计划的画法。在表格当中C作为EFH的紧前工作那么C工作的紧后工作就是EFH.参见教材第129页。
第97题:建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程()。
A.同时设计
B.同时申报
C.同时验收
D.同时施工
E.同时投产使用
参考答案:ADE
参考解析:建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。
第98题:绘制项目结构图，首先要对项目的结构进行分解，应结合项目特点并参考的原则有()。
A.考虑项目工作流程组织
B.有利于合同的分解
C.有利于项目实施任务的发包和实施任务的进行
D.结合项目管理的组织结构
E.有利于项目目标的控制
参考答案:CDE
第99题:下列属于施工成本计划编制的依据为()。
A.已签订的工程合同和分包合同
B.结构件外加工计划和合同
C.施工组织设计或施工方案
D.有关财务成本核算制度和财务历史资料
E.人工.材料的计划价
参考答案:ABCD
参考解析:施工成本计划的编制依据包括:①投标报价文件;②企业定额.施工预算;③施工组织设计或施工方案;④人工.材料.机械台班的市场价;⑤企业颁布的材料指导价.企业内部机械台班价格.劳动力内部挂牌价格;⑥周转设备内部租赁价格.摊销损耗标准;⑦已签订的工程合同.分包合同(或估价书);⑧结构件外加工计划和合同;⑨有关财务成本核算制度和财务历史资料;⑩施工成本预测资料;11.拟采取的降低施工成本的措施;12.其他相关资料。