最全的四川省成都一级建造师法规题目
最全的四川省成都一级建造师法规题目
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第1题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。
A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人
B.出租.出借注册证书用于企业资质年检
C.在转包项目中担任项目负责人
D.违法行为造成重大质量安全事故
参考答案:B
第2题:2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张
C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
参考答案:D
第3题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
参考答案:B
第4题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
参考答案:B
第5题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
参考答案:C
第6题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
参考答案:B
第7题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期
D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料
参考答案:B
第8题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。
A.3
B.6
C.12
D.18
参考答案:C
第9题:按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。
A.1%以上2%以下
B.1%以上3%以下
C.2%以上3%以下
D.2%以上4%以下
参考答案:D
第10题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
参考答案:B
第11题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。
A.1
B.2
C.4
D.20
参考答案:A
第12题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
参考答案:A
第13题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售，招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日，招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清，遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中，正确的是()。
A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售
B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算
C.由于招标文件发出已超过10天，不能再进行澄清
D.该投标截止日应该推迟，至少应该延后至2017年5月30日
参考答案:D
第14题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断
C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
参考答案:D
第15题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
参考答案:B
第16题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D.甲应承担付款义务
参考答案:D
第17题:关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任
参考答案:B
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第18题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误
参考答案:A
第19题:关于分包工程的说法，正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
参考答案:D
第20题:下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。
A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证
B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施
C.工程所需的消防设计满足施工要求
D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%
参考答案:B
第21题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。
A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金
B.质量保证金不得超过合同总额的5%
C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同
D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金
参考答案:D
第22题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.盘点时发现的短缺
B.不可预料的意外事故
C.维修保养或正常检修的费用
D.因原材料缺陷或工艺不善
参考答案:B
第23题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.迟延提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
参考答案:D
第24题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。
A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人
B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核
D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员
参考答案:D
第25题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
参考答案:B
第26题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
参考答案:C
第27题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()
A.不同类型的建设工程，其保修范围相同
B.，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修
C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同
D.设工程质量保证金应在保修期满后返还
参考答案:C
第28题:发明专利权的期限为()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:D
第29题:2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。
A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长
参考答案:A
第30题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
参考答案:D
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第31题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
参考答案:B
第32题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出
B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效
E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性
参考答案:D
第33题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
参考答案:A
第34题:关于物权的说法，正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系
参考答案:C
第35题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。
A.甲有权拒绝向乙支付租金
B.乙可以收回该设备
C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件
D.甲可直接向丙主张权利
参考答案:A
参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。
第36题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
A.丙
B.乙
C.甲.乙连带
D.乙.丙连带
参考答案:D
第37题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
参考答案:D
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
第38题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。
A.大 写 字 母 G
B.大 写字 母 A
C.大 写 字 母 B
D.大 写字 母 N
参考答案:C
第39题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
参考答案:C
第40题:根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。
A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
参考答案:D
参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.
第41题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
参考答案:C
第42题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
参考答案:A
第43题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准
参考答案:D
第44题:下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。
A.工程范围
B.工程质量
C.拨款与结算
D.竣工验收
参考答案:B
第45题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
参考答案:A
参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。
第46题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年，3年的约定是无效的，因此施工单位应当承担维修责任。
第47题:根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
参考答案:C
第48题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
参考答案:C
第49题:下列法律中，属于经济法的是()。
A.《标准化法》
B.《招标投标法》
C.《建筑法》
D.《安全生产法》
参考答案:A
第50题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
参考答案:C
第51题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
参考答案:A
第52题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A，建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%，选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D，对于有分工司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。
第53题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
参考答案:C
第54题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
参考答案:D
第55题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。
A.渎职罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)
参考答案:B
第56题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
参考答案:B
第57题:关于代理的说法,正确的是()
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
参考答案:A
第58题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
参考答案:B
第59题:法人的()是确定法律管辖的依据。
A.名称
B.场所
C.组织机构
D.必要财产第4页
参考答案:B
第60题:关于评标的说法，正确的是()。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明
参考答案:D
第61题:甲.乙.丙.丁四个公司分别出资500万.200万.200万.100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()-
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
参考答案:A
参考解析:本题考査的是所有权和管理。P19。
第62题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款
参考答案:B
第63题:在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.协助施工单位消除隐患
参考答案:C
第64题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
参考答案:B
参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302
第65题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
参考答案:A
第66题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
参考答案:D
第67题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()
A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
参考答案:D
参考解析:实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。
第68题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
参考答案:B
第69题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
参考答案:D
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
参考答案:ABCD
第71题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
参考答案:ACE
第72题:保证指的是保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
参考答案:ACDE
第73题:关于仲裁审理的法定程序，说法正确的是()。
A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成，每个仲裁员都必须是双方共同指定
B.仲裁应当不开庭进行，但是，当事人协议开庭的，应当开庭
C.仲裁申请人不到庭的，视为撤回仲裁申请；仲裁被申请人不到庭的，可以作出缺席裁决
D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解
E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以不在裁决书上签名
参考答案:CE
第74题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
参考答案:ABE
第75题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人妈得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
参考答案:BCDE
第76题:下列关于竣工日期的说法中，正确的有()。
A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
参考答案:BCE
第77题:某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是()。
A.建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效
B.与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济.较及时地解决纠纷
C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行
D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提起行政复议或行政诉讼
E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提请诉讼
参考答案:BE
第78题:下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。
A.已经办理了建设工程用地批准手续
B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%
C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格
D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施
E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求
参考答案:ACD
第79题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。
A.总承包合同中约定分包的内容
B.建设单位指定分包人
C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意
D.劳务分包合同由建设单位确认
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
参考答案:AC
参考解析:本题考查的是工程分包的规定，B选项，建设单位不可以指定分包人。D选项，劳务分包单位的选项可以不经过建设单位的同意，E选项，总承包单位有权选择或者拒绝建设单位推荐的分包人。
第80题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
参考答案:ABCD
第81题:关于和解的说法，正确的有()
A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
B.和解协议具有强制执行力
C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序
D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解
E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
参考答案:AE
参考解析:本题考查的是和解的规定。B选项，合计协议不具有强制执行力。C选项，民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应结束全部或部分诉讼程序。D选项，选项超纲。
第82题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
参考答案:ABC
第83题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。
A.警告
B.行政拘留
C.罚金
D.排除妨碍
E.没收财产
参考答案:AB
参考解析:本题考查的是行政处罚的种类，CE选项，刑事责任，D选项是民事责任。
第84题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
参考答案:C根据《招标投标法》可以确定中标人的主体是()。A.经招标人搜权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D招标投标有形市场答案:C
第85题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()
A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地
B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地
C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地
D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地
参考答案:AD
第86题:根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有()。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的
C.因过失造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方财产损失的
E.意思表示不真实的
参考答案:ABD
第87题:关于和解的说法，正确的有()
A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
B.和解协议具有强制执行力
C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序
D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解
E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
参考答案:AE
第88题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。
A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故
E.申请人59周岁
参考答案:AB
第89题:下列选项中，关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，无需组织专家论证
B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业
C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改
E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
参考答案:BCDE
第90题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
参考答案:CDE
第91题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。
A.架子工
B.大模板安装工
C.高处作业吊篮安装拆卸工
D.起重机械拆卸工
E.起重机械司机
参考答案:ACDE
第92题:保证合同的当事人包括()。
A.保证人
B.质权人
C.债权人
D.第三人
E.债务人
参考答案:AC
第93题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
参考答案:CE
第94题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A.协议书
B.招标.投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用条款
E.专用条款
参考答案:ADE
第95题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。
A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批
B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治
C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理
D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费
E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定
参考答案:ACD
第96题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
参考答案:ACDE
第97题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。
A.没有完整安全技术档案的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有齐全有效的安企保护装置
E.经检验达不到安全技术标准规定的
参考答案:BCE
第98题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。
A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标
B.第一阶段提出不带价格的技术方案
C.第二阶段提交投标保证金
D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价
E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金
参考答案:ABCD
第99题:我国《刑法》规定，主刑的种类包括()。
A.管制
B.有期徒刑
C.死刑
D.没收财产
E.拘役
参考答案:ABCE