最全的山东省济南一级建造师法规模拟习题考试时间
最全的山东省济南一级建造师法规模拟习题考试时间
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
参考答案:D
第1题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同.双务合同.有偿合同
B.有名合同.双务合同.不要式合同
C.无名合同.单务合同.要式合同
D.有名合同.单务合同.要式合同
参考答案:A
第2题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。
A.建设单位
B.设计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者
参考答案:A
第3题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章昌险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
参考答案:D
第4题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
参考答案:B
第5题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
参考答案:C
第6题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。
A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更
C.合同变更须遵循法定的程序
D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同
参考答案:B
第7题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A，建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%，选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D，对于有分工司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。
第8题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
参考答案:C
第9题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
参考答案:D
第10题:下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。
A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查
B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业
C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建
D.建设工程竣工验收后，方可交付使用
参考答案:C
第11题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。
A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
参考答案:C
参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.
第12题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工
参考答案:B
第13题:根据《节约能源法》，用能产品的生产者.销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。
A.自愿原则
B.强制原则
C.限制原则
D.申请原则
参考答案:A
第14题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。
A.邀请投标
B.公开招标
C.竞争性谈判
D.单一来源采购
参考答案:B
第15题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的
参考答案:C
第16题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
参考答案:B
第17题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。
A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款
B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失
C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
参考答案:D
第18题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
参考答案:A
第19题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
参考答案:C
参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。
第20题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.2018年8月10日
参考答案:C
第21题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
参考答案:B
第22题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.25万元
参考答案:B
参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。
第23题:根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
参考答案:C
第24题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
参考答案:C
第25题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。
A.保险赔款
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得
参考答案:D
第26题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日
D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
参考答案:B
第27题:下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全施工的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员
参考答案:B
第28题:下列不属于建设工程民事纠纷的特点是()。
A.民事纠纷主体之间的法律地位平等
B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议
C.民事纠纷具有可处分性
D.民事纠纷具有自由裁量权
参考答案:D
第29题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.7
B.15
C.20
D.30
参考答案:B
第30题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量鉴定单位
D.产权所有单位
参考答案:D
第31题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
参考答案:C
第32题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
参考答案:B
第33题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
参考答案:D
第34题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
参考答案:D
第35题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
参考答案:B
第36题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
参考答案:B
第37题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
参考答案:B
第38题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。
A.甲某的行为属表见代理，该合同有效
B.甲某的行为属无权代理，该合同无效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任
参考答案:C
第39题:下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
参考答案:B
第40题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
参考答案:B
第41题:关于工程建设相关标准，说法错误的是()。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止
B.工程建设行业标准实施后也需要复审
C.工程建设地方标准中没有强制性条文
D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
参考答案:C
第42题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差
参考答案:B
参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。
第43题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
参考答案:A
第44题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳
参考答案:C
第45题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
参考答案:A
第46题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。
A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金
B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳
C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可
D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目
参考答案:D
第47题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
参考答案:B
第48题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
参考答案:D
参考解析:本题考查的是劳务派遣。
第49题:建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第50题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.合同签订地法院
参考答案:A
第51题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
参考答案:B
第52题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结
D.提交起诉状的同时提交全部证据
参考答案:C
第53题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
参考答案:A
第54题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
参考答案:D
第55题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
参考答案:C
第56题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案:A
第57题:当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
参考答案:C
第58题:某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
参考答案:C
第59题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
参考答案:C
第60题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
参考答案:D
第61题:在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.协助施工单位消除隐患
参考答案:C
第62题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
参考答案:D
第63题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
参考答案:C
第64题:关于工程建设标准的说法，正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
参考答案:B
参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项，国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准，C选项，公布国家标准后，原有的行业标准应当自行废止。D选项，国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间，实施日期是标准开始生效的时间。
第65题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
参考答案:B
第66题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
参考答案:B
第67题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
参考答案:D
第68题:某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。
A.3月1日
B.2月1日
C.4月1日
D.6月1日
参考答案:A
第69题:施工企业必须为职工办理的保险是()。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险
参考答案:C
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
参考答案:ABE
第71题:我国法的形式主要包括()。
A.宪法
B.法律
C.地方法院司法解释文件
D.国际条约
E.地方法规
参考答案:ABDE
第72题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.仲裁委员会被撤销
C.双方当事人均对仲裁裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决
参考答案:AE
第73题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。
A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明
B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
C.企业发生分立.合并.重组等事项，无需重新核定建筑业企业资质等级
D.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续
参考答案:AE
第74题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
参考答案:CE
第75题:6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是()。
A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同
B.买卖合同自6月10日成立
C.定金合同自6月1日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还50万元
E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
参考答案:AE
第76题:导致中标无效的情形有()
A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的
C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的
D.招标人要求投标人提交投标保证金的
E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
参考答案:AE
第77题:下列属于民事诉讼法中规定的证据有()。
A.物证
B.视听资料
C.律师辩护
D.被告人陈述
E.电子数据
参考答案:ABDE
第78题:根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用()。
A.地下水作为混凝土搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅拌
D.中水饮用
E.收集雨水养护
参考答案:CE
第79题:甲建筑公司与乙清运公司达成口头协议，由乙清运甲建筑工地的废弃物。按《合同法》规定，乙公司的权利包括()。
A.循环利用废弃物
B.拒绝超载运输废弃物
C.要求甲支付清运费
D.合理控制装载量
E.将废弃物运往指定消纳点
参考答案:BC
第80题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案，施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志，在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的，由项目经理和总监理工程师签字确认，方可进入下一道工序
参考答案:BD
第81题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
参考答案:BD
第82题:下列选项中，关于模板支架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.模板支架搭设.拆除前，仅向作业人员进行安全技术交底
B.模板支架材料进场验收前，必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。
C.模板支架搭设场地必须平整坚实。必须按专项施工方案设置纵横向水平杆.扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度.顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求
D.模板支架搭设完毕应当组织验收，验收合格的，方可铺设模板
E.混凝土强度必须达到规范要求，并经监理单位确认后方可拆除模板支架。模板支架拆除应从上而下逐层进行。
参考答案:BCDE
第83题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
参考答案:ACD
第84题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
参考答案:BCE
第85题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.推荐性行业标准
D.强制性地方标准
E.推荐性地方标准
参考答案:ABCE
第86题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法，正确的是()。
A.有法定代表人
B.法人承担民事责任后，法定代表人不再承担民事责任
C.分为营利法人.非营利法人.特别法人
D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期
E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等
参考答案:ACDE
第87题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。
A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额
D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物
E.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务
参考答案:ABC
第88题:各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中的作用是()。
A.规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督
B.施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督
C.工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的情况实施监督
E.施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督
参考答案:CE
第89题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时，应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查
参考答案:ACE
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
第90题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。
A.施工单位不得转包或违法分包工程
B.承包单位应当履行工程质量保修义务
C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收
D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计
E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
参考答案:ABD
第91题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
参考答案:ABD
第92题:根据《物权法》，关于财产所有权，说法正确的是()。
A.财产所有权的行使受到法律一定的限制
B.处分权是财产所有权人特有的权利
C.城市市区土地的所有权人只能是国家
D.货物运输合同中，承运人对托运人的财产享有占有权和收益权
E.财产所有权包括用益物权和担保物权，用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人
参考答案:ABC
第93题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.施工单位签署的工程保修书
B.工程监理日志
C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D.完整的技术档案和施工管理资料
E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告
参考答案:ACDE
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修书。
第94题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
参考答案:BCE
第95题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。
A.没收财产
B.拘役
C.有期徒刑
D.罚金
E.管制
参考答案:BCD
第96题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
参考答案:CE
第97题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理
参考答案:AB
第98题:根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查下列说法正确的有()。
A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到，投标人应当在修改资格预审文件后重新招标
B.资格预审文件的发售期不得少于5日
C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日
D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出
参考答案:ABCD
第99题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
参考答案:ACDE