监理工程师试题培训试卷
监理工程师试题培训试卷
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
参考答案:B
第1题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期
参考答案:B
第2题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
参考答案:D
第3题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。
A.最早开始时间
B.最迟完成时间
C.总时差
D.自由时差
参考答案:C
第4题:在时标网络计划的坐标体系中，()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期，同时还可以考虑扣除节假日休息时间。
A.日历坐标体系
B.计算坐标体系
C.间接坐标体系
D.工作日坐标体系
参考答案:A
第5题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
参考答案:A
第6题:工程质量检测中，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告，检测报告经建设单位或监理单位确认后，由()归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第7题:在建设项目财务评价中，反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
参考答案:C
第8题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。
A.承包单位
B.项目主管行政单位
C.监理机构
D.项目所在地政府
参考答案:C
第9题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
参考答案:A
参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
第10题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。
A.施工准备
B.设计
C.设计准备
D.前期决策
参考答案:C
第11题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
参考答案:C
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第12题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
参考答案:B
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第13题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
参考答案:A
第14题:下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是()。
A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零
C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长
参考答案:A
第15题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。
A.单位建筑工程概算
B.安装工程概算
C.铺底流动资金概算
D.设备购置费用概算
参考答案:C
第16题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
参考答案:A
第17题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
参考答案:C
第18题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
参考答案:B
第19题:单代号网络计划中()。
A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向
C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束
D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系
参考答案:D
第20题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
参考答案:D
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第21题:根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长L率不应小于()。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%
参考答案:D
第22题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.评标价法
参考答案:D
参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。
第23题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
参考答案:A
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。
第24题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。
A.签发监理通知
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门
参考答案:A
第25题:某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。
A.超支100万元.超前50万元
B.超支50万元.拖后100万元
C.节约50万元.拖后100万元
D.节约100万元.超前50万元
参考答案:B
第26题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第27题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
参考答案:D
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)
第28题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价
参考答案:C
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第29题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
参考答案:C
第30题:根据《标准施工招标文件》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿()。
A.工期
B.费用
C.利润
D.成本
参考答案:A
第31题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
参考答案:B
第32题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
参考答案:B
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第33题:下列投资偏差原因中，属于施工原因的是()。
A.组织不落实
B.材料代用
C.设备涨价
D.设计漏项
参考答案:B
第34题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
参考答案:D
第35题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第36题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。
A.审核索赔文件
B.签证索赔文件
C.审核已完工程实物量
D.将实际投资与计划投资进行比较
参考答案:D
第37题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。
A.质量第一.更全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
参考答案:A
第38题:某公司开发项目投资100万元，资金时间价值率为20%，计划五年内等额回收，则每年应回收资金额为()万元。
A.33.438
B.34.438
C.35.538
D.36.438
参考答案:A
第39题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。
A.可行性研究目标
B.投资控制
C.初步设计目标
D.限额设计
参考答案:D
第40题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
参考答案:C
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。
第41题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
参考答案:C
第42题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。
A.可以对照设计文件，核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求
B.可以根据所发生的质量事故情况，核查设计中是否存在问题或缺陷
C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动，借以探寻产生事故的可能原因
D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实
参考答案:C
第43题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值，表示进度延误
参考答案:C
第44题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的()，对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
参考答案:B
第45题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
参考答案:B
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第46题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第47题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
参考答案:D
第48题:工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是()。
A.因果分析图法
B.相关图法
C.直方图法
D.控制图法
参考答案:B
第49题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考答案:B
第50题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第51题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
参考答案:A
第52题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可
参考答案:B
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第53题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
参考答案:A
第54题:在建安工程造价中，材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
参考答案:C
第55题:在作业过程中，()应经常检查.了解计量仪器.测量设备的性能.精度状况，使其处于良好的状态之中。
A.项目经理
B.监理工程师
C.工程技术人员
D.监理人员
参考答案:B
第56题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.建设单位和监理单位
C.监理工程师和建设单位
D.建设单位和设计单位
参考答案:D
第57题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。
A.估算指标
B.概算指标
C.概算定额
D.预算定额
参考答案:B
第58题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
参考答案:B
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。
第59题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
参考答案:C
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第60题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
参考答案:A
第61题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第62题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
参考答案:B
第63题:监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。
A.质量第一.安全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
参考答案:A
第64题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
参考答案:A
第65题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
参考答案:A
第66题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成，也可以分次移交
B.只能一次移交完成，不可以分次移交
C.只能分次移交完成，不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
参考答案:A
参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。
第67题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
参考答案:B
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第68题:在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
参考答案:A
第69题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是()。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.审查设计进度计划的合理性
D.监理设计工作技术经济责任制
参考答案:C
第70题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
参考答案:C
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第71题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短
参考答案:A
第72题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程，完全不得作为竞争性费用的部分是()。
A.规费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费
参考答案:A
第73题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
参考答案:C
第74题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第75题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
参考答案:B
第76题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
参考答案:B
第77题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第78题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
参考答案:C
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第79题:在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。
A.见证抽样检验报告
B.见证取样送样试验报告
C.观感质量验收报告
D.设计变更文件
参考答案:A
二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第81题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。
A.工程项目施工质量验收标准
B.工程质量验收规范
C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据
D.控制施工作业活动质量的技术规程
E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程
参考答案:ACDE
第82题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
参考答案:BCDE
第83题:监理工程师必须()，以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场，检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
参考答案:CE
第84题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第85题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。
A.计划系统由不同层次网络计划组成
B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接
C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容
D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法
E.能够保证建设工程所需资源的连续性
参考答案:ADE
第86题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
参考答案:ABD
第87题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
参考答案:BD
参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第88题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第89题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
参考答案:CDE
第90题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD
第91题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
参考答案:ABC
第92题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
参考答案:ABC
第93题:分部工程质量验收合格条件有()。
A.所含主要分项工程地质量验收合格
B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定
C.有关环境保护抽样检验结果符合规定
D.观感质量符合要求
E.质量控制资料完整
参考答案:BCDE
第94题:网络计划的时间参数计算主要包括()。
A.工作最早开始和最早结束时间
B.工作最迟结束和最迟开始时间
C.工作的总时差和自由时差
D.确定关键线路和总工期
E.确定工作完成的最短时间
参考答案:ABC
第95题:在建设工程实施过程中，为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应经常地()。
A.定期收集进度报表资料
B.对实际进度数据进行加工处理
C.采取措施调整进度计划
D.现场实地检查工程进展情况
E.定期召开现场会议
参考答案:ADE
第96题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第97题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
参考答案:ACE
第98题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
参考答案:ACE
第99题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示，自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时，工作c实际进度提前10天，不影响总工期
B.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期
C.际进度提前10天，不影响总工期b.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期
D.际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期d.第70天检查时，工作f实际进度拖后10天，不影响总工期
参考答案:BCE
第100题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作
A.关键工程b.工作
B.工作b的自自时差为2天c.工作
C.工作c的总时差为零d.工作
D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作
E.工作e的最早开始时间为第2天
参考答案:ABD
第101题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。
A.企业管理费
B.临时设施费
C.现场管理费
D.财务费
E.劳动保险费
参考答案:BC
第102题:勘察设计单位的质量责任有()。
A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务
B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包
C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务
D.代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任
E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作
参考答案:ABCE
第103题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。
A.单位工程
B.隐蔽工程
C.分部工程
D.分项工程
E.检验批
参考答案:DE
第104题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第105题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
参考答案:ACE
第106题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
参考答案:ABC
第107题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。
A.同型号
B.同等级
C.生产条件稳定
D.同种类(尺寸.特性.成分等)
E.生产时间基本相同
参考答案:ABCD
第108题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
参考答案:ABE
第109题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
参考答案:CD
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
第110题:下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有()。
A.设计标准变化
B.投资规划不当
C.建设手续不全
D.施工方案不当
E.未及时提供施工场地
参考答案:BCE
第111题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。
A.检测现场所用的建筑材料质量
B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为
C.检查工程实体质量
D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容
E.监督工程质量验收
参考答案:BCE
第112题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.与进度控制有关的各项工作流程
D.施工图设计文件交付时间目标
E.进度控制的组织措施
参考答案:ABCE
第113题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第114题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
参考答案:AD
第115题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第116题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
参考答案:BCD
第117题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
参考答案:ACDE
第118题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
参考答案:AB
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第119题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。
A.工期短
B.规模小
C.工期长
D.规模大
E.施工强度大
参考答案:AB