最全的监理工程师模拟练习题基础知识
最全的监理工程师模拟练习题基础知识
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。
A.竞争性强，选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
参考答案:A
第1题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
参考答案:C
第2题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
参考答案:A
参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。
第3题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
参考答案:D
第4题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
参考答案:D
第5题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是()。
A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任
B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务
C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任
D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变
参考答案:C
第6题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
参考答案:D
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)
第7题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。
A.交付设计文件
B.完成设计变更
C.设计文件审查通过
D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收
参考答案:D
第8题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
参考答案:C
第9题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
参考答案:B
参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第10题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
参考答案:B
第11题:设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前
参考答案:D
第12题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
参考答案:C
第13题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人，也可以是联合体
C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
参考答案:C
参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第14题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
参考答案:A
第15题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
参考答案:C
第16题:某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
参考答案:D
第17题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
参考答案:D
第18题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
参考答案:C
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第19题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.报规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
参考答案:B
第20题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
参考答案:C
第21题:能够作为保证人的是()。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
参考答案:B
第22题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
参考答案:C
第23题:企业定额的水平()。
A.应反映社会平均水平
B.应高于地区定额水平才具有竞争能力
C.都高于地区定额水平
D.都低于地区定额水平
参考答案:A
第24题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.组合计价合同
参考答案:A
第25题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案:B
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第26题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第27题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
参考答案:C
参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。
第28题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。
第29题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第30题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务
参考答案:D
第31题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第32题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
第33题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同
参考答案:D
第34题:在评标委员会成员中，不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
参考答案:B
第35题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
参考答案:C
第36题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第37题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。
A.投标文件中个别地方存在漏项
B.投标文件中提供了不完整的技术信息
C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
参考答案:D
第38题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第39题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第40题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期
参考答案:B
参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第41题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
参考答案:D
第42题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
参考答案:A
第43题:合同有效期，即()
A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起
B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止
D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止
参考答案:D
第44题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
参考答案:B
第45题:在评标委员会成员中，不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
参考答案:B
第46题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
参考答案:B
第47题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
参考答案:A
第48题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
参考答案:C
第49题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
参考答案:B
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
参考答案:ABD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。
第51题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能，维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
参考答案:ABCD
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第52题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第53题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第54题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第55题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:ACE
第56题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。
第57题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
参考答案:AC
第58题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第59题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
参考答案:ABD
第60题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第61题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第62题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
参考答案:AD
第63题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间
参考答案:BCDE
第64题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
参考答案:AE
参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。
第65题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
参考答案:ABCE
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第66题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
参考答案:BCE
第67题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
第68题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
参考答案:ABD
第69题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
参考答案:BD
第70题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第71题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金
参考答案:ABD
第72题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
参考答案:ACD
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第74题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
第75题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第76题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费
参考答案:ACD
参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。
第77题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
参考答案:AC
第78题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第79题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
参考答案:BCD
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。