全国监理工程师在线模拟真题库
全国监理工程师在线模拟真题库
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列关于工程实际竣工日期的确定,不正确的是()。
A.工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的,实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期
C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期
D.发包人延误竣工验收,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
参考答案:B
第1题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第2题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
参考答案:D
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第3题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
参考答案:D
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第4题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
参考答案:D
第5题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第6题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
参考答案:B
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第7题:施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()。
A.由承包人负责,费用由承包人承担
B.由发包人负责,费用由发包人承担
C.由承包人负责,费用由发包人承担
D.由发包人负责,费用由承包人承担
参考答案:C
第8题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
参考答案:D
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误,指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商;选项B错误,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人;选项C错误,承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。
第9题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
参考答案:B
第10题:依据FIDIC《施工合同条件》规定,发包人选用奖励条款,需要在()中具体约定奖金的计算办法。
A.协议书
B.专用条件
C.通用条件
D.合同附件
参考答案:B
第11题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.委员会
参考答案:C
第12题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
参考答案:C
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。
第13题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
参考答案:B
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第14题:一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.24个月
参考答案:B
第15题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
第16题:根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定**的均值
参考答案:C
第17题:单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.勘察设计单位
参考答案:C
第18题:设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
参考答案:A
第19题:施工合同履行进入施工阶段,监理工程师进行进度管理的主要任务是()。
A.审核施工进度计划
B.控制施工工作按进度计划执行
C.争取提前完成工程
D.发布工程暂停令
参考答案:B
第20题:根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。
第21题:采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()。
A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同
参考答案:B
第22题:建设工程施工过程中,实施爆破作业,在放射.毒害性环境中施工,以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案:B
第23题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保,并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保,并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用
参考答案:A
第24题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
参考答案:B
第25题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第26题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
参考答案:A
第27题:下列合同不适用合同法的是()。
A.买卖合同
B.借款合同
C.委托合同
D.收养合同
参考答案:D
第28题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
参考答案:B
第29题:下列关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项是()
A.施工期,是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起,至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数
B.缺陷责任期,自工程移交证书写明的竣工日期开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数
C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
D.结清单生效后,承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
参考答案:B
第30题:工程施工质量不符合要求时,经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。
A.予以验收
B.有条件验收
C.重新进行验收
D.专门验收
参考答案:C
第31题:依据施工合同示范文本的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是()。
A.只能向有合同关系的对方提出索赔
B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
D.索赔处理应尽可能协商达成一致
参考答案:B
第32题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
参考答案:D
第33题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
参考答案:A
第34题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第35题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
参考答案:C
第36题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;选项C错误,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D错误,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。参见教材P77。
第37题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
参考答案:C
第38题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
参考答案:B
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第39题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
参考答案:C
第40题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第41题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是()。
A.要求承包人在合理的状态下施工
B.监理工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据
D.对承包人赶工措施的批准
参考答案:A
第42题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
参考答案:D
第43题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,执行政府定价的合同,合同当事人一方逾期交付标的物时,遇价格上涨,按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.当地市场价格
D.签订合同地市场价格
参考答案:A
第44题:设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
参考答案:A
第45题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
参考答案:C
第46题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求,只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。
A.施工材料的采购
B.重要设备.材料的采购
C.勘察.设计服务的采购
D.监理服务的采购
参考答案:B
第47题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
参考答案:D
第48题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
参考答案:D
第49题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
参考答案:A
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团,仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较,因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B错误,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C正确,以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人;选项D正确,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E错误,保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第51题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
参考答案:BCE
第52题:法人应当具备()等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
参考答案:ABCD
第53题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
参考答案:BCD
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第54题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。
A.钻机动力的燃油费
B.钻探设备的进场费用
C.修建进入勘察现场临时道路的费用
D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用
E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费
参考答案:CE
第55题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
参考答案:ACDE
第56题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第57题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第58题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
第59题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
参考答案:ABD
第60题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
参考答案:BC
第61题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
参考答案:ABCD
第62题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
参考答案:BC
第63题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.表见代理
E.转代理
参考答案:ABC
第64题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
参考答案:BC
第65题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
参考答案:CDE
第66题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第67题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
参考答案:ABE
第68题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
参考答案:ABCD
第69题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
第70题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第71题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。
A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
参考答案:BE
第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
参考答案:ACE
第73题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第74题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
参考答案:ACDE
第75题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
参考答案:ABE
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第76题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第77题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
参考答案:ACDE
第78题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
参考答案:ABC
第79题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
参考答案:BCD