2021年湖南省二级建造师模拟习题及培训
2021年湖南省二级建造师模拟习题及培训
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.国家有关规定投标人资格条件的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
参考答案:D
参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
第1题:(1)下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
参考答案:C
参考解析:事故调查组履行下列职责:查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。P247
第2题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:B
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第3题:根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。
A.法定代表人
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。
第4题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。
A.承担材料毁损的责任
B.承担时间延误的责任
C.承担全部责任
D.不承担任何责任
参考答案:D
参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。
第5题:施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定
参考答案:B
参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。
第6题:代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止
参考答案:B
第7题:根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。
A.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《宪法》
B.《宪法》.《建筑法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
C.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
D.《建筑法》.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
参考答案:B
参考解析:宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《建筑法》属于法律，《建设工程安全管理条例》属于行政法规，《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》属于地方性法规和部门规章。
第8题:仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
参考答案:D
参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼
第9题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。
A.构成重大责任事故罪
B.构成重大劳动安全事故罪
C.构成工程重大安全事故罪
D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任
参考答案:D
第10题:(1)根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
参考答案:A
参考解析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，(来源环球网校)由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通.客运轮渡.火车事故伤害的;(7)法律.行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。BAAA考点来源:2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定P232
第11题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.由双方认定的第三方确定保证责任
参考答案:B
参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
第12题:按照《建筑法》规定，以下正确的说法是()。
A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
参考答案:D
参考解析:选项A.B，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程;选项C，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。
第13题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
参考答案:C
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第14题:代签工程建设合同必须采用()。
A.口头形式
B.书面形式
C.口头或书面形式
D.口头或书面之外的形式
参考答案:B
参考解析:委托代理可采用口头形式委托，也可采用书面形式委托，如果法律明确规定必须采用书面
第15题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，降低或吊销资质
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
C.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
D.缺陷责任期结束，由承包人原因造成的缺陷，可免除对工程的维修和损失赔偿责任
参考答案:B
第16题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274
第17题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
参考答案:C
参考解析:合同主体签订人没有变更。
第18题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
参考答案:B
参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
第19题:当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是()
A.视为条件已成就
B.合同失效
C.条件不成就
D.合同生效
参考答案:C
参考解析:当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第20题:根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是()。
A.拒绝权
B.建议权
C.紧急避险权
D.批评权
参考答案:C
参考解析:紧急避险权是指为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
第21题:·关于垫资的说法，正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率是4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
参考答案:D
参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
第22题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
参考答案:C
第23题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
参考答案:B
参考解析:施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。P238
第24题:甲.乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是()。
A.甲.乙之间构成了不当得利
B.甲.乙之间构成了无因管理
C.甲.乙之间构成了合同之债
D.甲.乙之间没有形成债的关系
参考答案:B
参考解析:无因管理，是指无法定或约定的义务，为他人管理事务的行为。无因管理行为，一经发生，便会在管理人和被管理人之间产生债权债务关系，被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的必要费用及直接损失的义务。
第25题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名
D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成
参考答案:A
参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
第26题:关于建设工程竣工验收，正确的是()。
A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织，建设.设计.施工.监理单位参加
B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容，并提交质量保证金
C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告并依法向社会公开
D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用
参考答案:C
第27题:某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
参考答案:B
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
第28题:李某在乙建筑设计单位任职期间，设计公司受到甲建设单位的委托进行建筑大厦的图纸设计工作，乙建筑设计公司将此项工作交予李某负责完成，经过李某呕心沥血的工作，该设计顺利完成，就该大厦设计图纸的著作权，下列说法正确的是()。
A.该著作权归属于李某
B.该著作权归属于建筑设计单位
C.李某和建筑设计单位共同拥有该著作权
D.该著作权归属于甲建设
参考答案:C
参考解析:李某的设计属于利用单位的物质技术条件创作，单位承担责任的条件下完成的特殊职务作品，这种著作权的归属为个人享有署名权，单位享有著作权的其它权利。所以C项正确。
第29题:下列概念中，()不属于法律意义上的物。
A.钢材
B.水泥
C.资金
D.建筑机械设备
参考答案:C
参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。
第30题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权
参考答案:B
参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
第31题:根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。
A.埋压.*占.遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款
B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存.销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业
D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款
参考答案:A
第32题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
参考答案:D
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第33题:关于保险索赔的说法，正确的是()。
A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
参考答案:B
第34题:《劳动法》规定，女职工生育享受不少于()天的产假。
A.90
B.98
C.120
D.128
参考答案:A
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第35题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
参考答案:D
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
第36题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。
A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.已经为承包工程投保建筑工程一切险
参考答案:D
参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。
第37题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后，货物损毁.灭失的风险由乙承担
参考答案:A
第38题:关于标的物的损毁风险的承担，说法错误的是()。
A.标的物损毁的风险，在标的物交付之前由出卖人承担
B.在途标的物，除当事人另有约定外，损毁.灭失的风险自合同成立时起由买受人承担
C.出卖人按约定未交付有关标的物的资料的，直接导致标的物损毁风险的转移
D.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损.灭失的风险由买受人承担
参考答案:C
参考解析:出卖人按约定未交付有关标的物资料的，不会影响标的物损毁风险的转移。
第39题:下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。
A.承揽合同的标的包括加工.定作.修理.复制.测试.检验等工作及其成果
B.承揽人和定作人的权利义务没有对应关系
C.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程
D.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成
参考答案:A
参考解析:《合同法》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工.定作.修理.复制.测试.检验等工作。
第40题:根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()
A.5
B.20
C.10
D.15
参考答案:B
参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。
第41题:下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满，受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
参考答案:D
参考解析:撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
第42题:某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留.处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()
A.被拘留
B.被罚款5000元
C.被质量监督站开除
D.被没收违法所得
参考答案:C
参考解析:本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P335
第43题:某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。
A.2014年3月2日
B.2014年3月7日
C.2014年3月20日
D.2014年3月31日
参考答案:C
参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。
第44题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
参考答案:D
参考解析:A错误，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向人民法院申请执行；B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；C错误，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
第45题:甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.甲拒绝接收，应承担违约责任
D.双方合同已变更，乙送货构成违约
参考答案:C
参考解析:买卖合同是诺成合同，双方当事人意思表达一致即可成立，已交付水泥属于履行合同，而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定，如果当事人对于变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更，任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
第46题:张阳15周岁，因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利，与某公司达成转让该专利的协议，则该转让协议()。
A.有效
B.效力未定
C.无效
D.可撤销
参考答案:B
参考解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括:限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁，属于限制行为能力人，转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此，其签订的合同为效力待定合同，必须经过其法定代理人追认后方能有效，因此本题应选B。
第47题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现，其将承担的法律责任是()。
A.给予警告
B.撤销注册证书
C.取消继续教育记录
D.处1万元以上3万元以下罚款
参考答案:C
参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
第48题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
参考答案:D
参考解析:本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。P161.
第49题:关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
参考答案:D
参考解析:A错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。B错误，承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料，并接受定作人检验。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换.补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。D正确，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。P153-156
第50题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。
A.50
B.80
C.60
D.100
参考答案:D
参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第51题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
参考答案:B
参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295
第52题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
参考答案:C
参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。
第53题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.延迟提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
第54题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。
第55题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
参考答案:A
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128
第56题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
参考答案:A
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第57题:某建设工程施工合同约定，合同工期为11个月，合同价款为200万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。
A.10
B.20
C.100
D.60
参考答案:C
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100
第58题:商业秘密.商标权.著作权等属于()。
A.物权
B.债权
C.知识产权
D.专利权
参考答案:C
参考解析:我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密；⑤其他有关知识产权。
第59题:注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
参考答案:B
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第61题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。
A.一般事故
B.较大事故
C.严重事故
D.重大事故
E.也别重大事故
参考答案:ABDE
参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232
第62题:仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实.理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
参考答案:ADE
参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
第63题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中，正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
参考答案:ABCE
第64题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
参考答案:BCDE
参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。
第65题:下列选项中()属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.被代理人死亡
E.代理事务完成
参考答案:ACE
参考解析:委托代理的终止①代理期限届满或代理事务完成；②被代理人取消委托或代理人辞去委托；③代理人死亡或丧失民事行为能力；④作为被代理人或代理人的法人组织终止
第66题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。
A.女职工在孕期.产假.哺乳期内的
B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行
E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
参考答案:ABE
参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。
第67题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是()。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.施工单位有权向人民法院申请执行
参考答案:D
第68题:下列选项中，不可以进行抵押的财产有()。
A.使用权不明或有争议的财产
B.高等学校的教学大楼.学生宿舍
C.抵押人所有的房屋
D.建设用地使用权
E.交通运输工具
参考答案:AB
参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。
第69题:下列责任中，属于行政处罚的有()。
A.罚金
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.行政拘留
E.赔偿损失
参考答案:BCD
参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。
第70题:根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
参考答案:BD
参考解析:《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
第71题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。
A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类
B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。
C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告
D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私
E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限
参考答案:ABC
参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。
第72题:法律关系的终止，分为()。
A.权利终止
B.自然终止
C.义务终止
D.违约终止
E.协议终止
参考答案:BDE
参考解析:（1）民事法律关系的终止包括:自然终止。(2)协议终止。(3)违约终止。
第73题:根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有()
A.施工合同
B.加工承揽合同
C.定金合同
D.借款合同
E.运输合同
参考答案:BE
参考解析:《担保法》规定，因保管合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
第74题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
参考答案:ACDE
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第75题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地
参考答案:CE
第76题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
参考答案:CE
参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33
第77题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。
A.业主现场代表
B.总监理工程师
C.项目经理
D.专业监理工程师
参考答案:B
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
第78题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。
A.抽样检验
B.旁站
C.全面检验
D.巡视
E.平行检验
参考答案:BDE
参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
第79题:以下()许可，作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
参考答案:BD
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。