监理工程师题目精准题库
监理工程师题目精准题库
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
参考答案:B
第1题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
参考答案:D
第2题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
参考答案:B
第3题:投标过程是指从填写资格预审表开始,到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大,下列不属于这一阶段的工作是()。
A.制定施工规划
B.填写资格预审调查表,申报资格预审
C.购买招标文件
D.组织投标班子
参考答案:A
第4题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
参考答案:A
第5题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
参考答案:C
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第6题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:A
第7题:按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.预算合同
参考答案:D
第8题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
参考答案:A
第9题:某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,故未按时支付预付款,是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
参考答案:C
第10题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
参考答案:C
第11题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
参考答案:D
第12题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
参考答案:A
第13题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
参考答案:C
第14题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由()整理,与会各方会签。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
参考答案:D
第15题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中,不正确的是()。
A.对合理的索赔要求,工程师有权将它纳入工程进度付款中,签发付款证书,发包人应在合同规定的期限内支付
B.对承包人的索赔报告进行审查分析,反驳承包人不合理的索赔要求,或索赔要求中不合理的部分
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师无权单方面做出处理决定
D.在承包人提出索赔意向通知以后,工程师有权检查承包人的现场同期记录
参考答案:C
第16题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
参考答案:B
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第17题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第18题:根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
参考答案:C
第19题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
参考答案:D
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法,中标人应为评标价最低者。参见教材P41。
第20题:根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力
参考答案:D
第21题:设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起,至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起,至完成施工义务
C.从工程开工日起,至完成保修义务
D.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止
参考答案:C
第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
参考答案:A
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第23题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。
A.建议权
B.否决权
C.确认权
D.无任何权
参考答案:A
第24题:下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是()。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目,实行资格预审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
参考答案:D
第25题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A.施工合同通用条款之后
B.中标通知书之前
C.投标书之前
D.工程量清单之前
参考答案:D
第26题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
参考答案:C
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第27题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。
A.保障.保险及担保
B.合同的生效
C.质量与安全
D.双方一般权利和义务
参考答案:A
第28题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不予退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
参考答案:C
第29题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A.行政手段
B.合同
C.诚信
D.道德
参考答案:B
第30题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有()。
A.合同条件
B.投标须知
C.工程量清单
D.项目说明书
参考答案:C
第31题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
参考答案:D
第32题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定,如果承包商对助手的指示有疑义时,()。
A.不需再请助手澄清,可直接按想法对其予以确认.取消或改变
B.不需再请助手澄清,可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
C.需再请助手澄清,再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
D.需再请助手澄清,可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
参考答案:B
第33题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
参考答案:D
第34题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
参考答案:C
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第35题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。
A.竞争性强,选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
参考答案:A
第36题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。
A.专业监理工程师
B.建设单位代表
C.监理员
D.施工项目技术负责人
参考答案:A
第37题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
参考答案:C
参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。
第38题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第39题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
参考答案:B
第40题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
参考答案:B
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误,债务人或者第三人都可以提供抵押物;选项C错误,提单可用于质押;选项D错误,抵押物不转移占有。参见教材P11。
第41题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
参考答案:D
第42题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
参考答案:C
第43题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
参考答案:D
第44题:施工合同履行过程中,为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。
A.7
B.14
C.28
D.34
参考答案:A
第45题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
参考答案:B
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第46题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第47题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
参考答案:C
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第48题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金
参考答案:B
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金,联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交;选项C错误,投标保证金有效期与投标有效期一致;选项D错误,招标人与中标人签订合同后的5个工作日内,就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。
第49题:合同工程竣工前的工程设备试运行,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
参考答案:B
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
参考答案:BC
第51题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A,属于其他组织;选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P5~6。
第52题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
参考答案:ABD
第53题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第54题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第55题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第56题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACD
第57题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
参考答案:ABCD
第58题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
参考答案:ACE
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第59题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
参考答案:ABCD
第60题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
参考答案:ACDE
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第61题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
参考答案:ABD
第62题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
参考答案:AE
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第63题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
参考答案:ACDE
第64题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
参考答案:ABDE
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第65题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
参考答案:BCD
第66题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
参考答案:ABD
第67题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
参考答案:BCE
第68题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
参考答案:BDE
第69题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第70题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第71题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第72题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第73题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第74题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第75题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCD
第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第77题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
参考答案:ABE
第78题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:BDE
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第79题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE