四川省一级建造师法规真题内部题库
四川省一级建造师法规真题内部题库
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
参考答案:D
第1题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
参考答案:D
第2题:某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
参考答案:C
参考解析:债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。
第3题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。
A.可随时解除合同
B.享有留置权
C.不得单方变更设计
D.可请求法院撒销合同
参考答案:A
第4题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.20%
B.30%
C.25%
D.40%
参考答案:B
第5题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
参考答案:B
第6题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.维修保养或正常检修的费用
C.设计错误引起的损失和费用
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
参考答案:D
第7题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:D
第8题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
参考答案:C
第9题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
参考答案:C
第10题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差
参考答案:B
参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。
第11题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第12题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位
D.分包单位
参考答案:A
第13题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
参考答案:D
参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。
第14题:2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。
A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长
参考答案:A
第15题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A.签约时的签约地时
B.履约时的签约地时
C.履约时的项目所在地时
D.签订建设工程合同时
参考答案:D
第16题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。
A.调控同期开工项目的数量
B.调控同期在建项目的规模
C.防止施工单位违法转包工程
D.确保工程项目符合法定的开工条件
参考答案:D
第17题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。
A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意
B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失
C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付
D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失
参考答案:D
第18题:关于职工未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，其责任承担不正确的是()。
A.依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位.建设单位承担连带责任
B.用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付
C.建设单位.施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的发包单位与不具备用工主体资格的组织和个人承担连带责任
D.社保经办机构承担无过错责任
参考答案:D
第19题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
参考答案:D
第20题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
参考答案:D
参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
第21题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()
A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
参考答案:A
参考解析:劳务分包无需经总包的认可.
第22题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
参考答案:B
第23题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
参考答案:B
第24题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
参考答案:B
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。
第25题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
参考答案:A
第26题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
参考答案:D
第27题:关于工程建设标准的说法，正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
参考答案:B
第28题:关于物权保护的说法，正确的是()。
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任
C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物
参考答案:B
第29题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。合同履行期间，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质下降。对此，下列关于甲.乙双方权利和义务的表述中错误的是()。
A.乙应承担相应的赔偿责任
B.乙有验收甲交付材料的义务
C.甲有权要求乙赔偿相应的损失
D.甲和乙应共同分担相应的损失
参考答案:D
第30题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费
B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费
C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的报酬的250％加班费
D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬
参考答案:B
第31题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
参考答案:A
参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。
第32题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。
A.2010年10月1日
B.2010年10月10日
C.2010年10月20日
D.2011年5月1日
参考答案:C
第33题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
参考答案:A
第34题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日
D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期
参考答案:B
第35题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
参考答案:B
第36题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失
D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
参考答案:B
第37题:工程建设国家标准的审查批准机关是()。
A.国务院
B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院工程建设行政主管部门
D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会
参考答案:C
第38题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。
A.甲和乙各分担一半
B.乙全部承担
C.甲承担大部分责任
D.甲承担全部责任
参考答案:D
第39题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期
D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料
参考答案:B
第40题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
参考答案:D
第41题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
参考答案:B
第42题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。
A.25.8万
B.34.4万
C.43万
D.51.6万
参考答案:A
第43题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
参考答案:C
第44题:关于规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施并进行审批
C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业，可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效
D.发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全时，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
参考答案:D
第45题:关于分包工程的说法，正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
参考答案:D
第46题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
参考答案:B
第47题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
参考答案:B
第48题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.
A.公安机关
B.旗焦决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门
参考答案:B
参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·
第49题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
参考答案:D
第50题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
参考答案:D
第51题:关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
参考答案:A
参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。P298.
第52题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
参考答案:D
第53题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同.双务合同.有偿合同
B.有名合同.双务合同.不要式合同
C.无名合同.单务合同.要式合同
D.有名合同.单务合同.要式合同
参考答案:A
第54题:发明应当具备的条件不包括()。
A.必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思
B.必须是具体的技术方案
C.必须具有一定的形状或者结构
D.必须是利用自然规律的结果
参考答案:C
第55题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
参考答案:C
第56题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
参考答案:A
第57题:关于仲裁的说法，正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
参考答案:C
第58题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。
A.甲有权拒绝向乙支付租金
B.乙可以收回该设备
C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件
D.甲可直接向丙主张权利
参考答案:A
参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。
第59题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。
A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的
B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的
C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的
D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的
参考答案:A
第60题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
参考答案:A
第61题:根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
参考答案:B
第62题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
参考答案:B
第63题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
参考答案:D
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第64题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系
C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系
D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
参考答案:D
第65题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。
A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人
B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核
D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员
参考答案:D
第66题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
参考答案:C
第67题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。
A.工程质量由工程总承包单位负责
B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责
C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理
D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任
参考答案:B
第68题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。
A.安全
B.能源
C.环境
D.卫生
参考答案:B
第69题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
参考答案:A
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:在代理关系中涉及的主体包括()。
A.代理人
B.权利人
C.被代理人
D.义务人
E.第三人
参考答案:ACE
第71题:根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
参考答案:ABDE
第72题:下列选项中，关于模板支架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.模板支架搭设.拆除前，仅向作业人员进行安全技术交底
B.模板支架材料进场验收前，必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。
C.模板支架搭设场地必须平整坚实。必须按专项施工方案设置纵横向水平杆.扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度.顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求
D.模板支架搭设完毕应当组织验收，验收合格的，方可铺设模板
E.混凝土强度必须达到规范要求，并经监理单位确认后方可拆除模板支架。模板支架拆除应从上而下逐层进行。
参考答案:BCDE
第73题:根椐《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
参考答案:AC
第74题:施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的.符合国家标准的安全警示标志。
A.施工现场入口处
B.楼梯口
C.电梯井口
D.现场办公室
E.基坑边沿
参考答案:ABCE
第75题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。
A.申请人提出申请时，应当提供担保
B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行
C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉
E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项，人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定，D选项，当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。
第76题:下列属于民事诉讼法中规定的证据有()。
A.物证
B.视听资料
C.律师辩护
D.被告人陈述
E.电子数据
参考答案:ABDE
第77题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。
A.某公司的职能部门
B.某市人民法院
C.某有限责任公司
D.自然人孙某
E.某建筑大学
参考答案:CD
第78题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地
B..给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地
C.公民提起的民事诉讼，被告住所地是公民的当前居住地
D.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即法人的注册登记地
E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地
参考答案:AE
第79题:关于法的效力符合《立法法》规定是()。
A.同一机关制定的特别规定与一般规定不一致时，适用特别规定
B.宪法至上
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致不能确定如何适用时，由国务院裁决
D.根据授权制定的法规与法律规定不一致不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决
E.《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》是上位法，而《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》是下位法，所以上位法优于下位法
参考答案:ABDE
第80题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。
A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作,即发生法律效力
参考答案:BCD
第81题:下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务
C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行
D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务
参考答案:ACDE
第82题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。
A.警告
B.行政拘留
C.罚金
D.排除妨碍
E.没收财产
参考答案:AB
参考解析:本题考查的是行政处罚的种类，CE选项，刑事责任，D选项是民事责任。
第83题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
参考答案:ABCD
第84题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
参考答案:ABCD
第85题:某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A.安排女工赵某在经期从事冷水作业
B.批准女工孙某休产假80天
C.安排15岁的周某担任仓库管理员
D.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
E.安排17岁的李某担任矿井安检员
参考答案:DE
第86题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
参考答案:ABCD
第87题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人
B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出
E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除
参考答案:ABCD
第88题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
参考答案:BCD
第89题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
参考答案:AD
第90题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
参考答案:C根据《招标投标法》可以确定中标人的主体是()。A.经招标人搜权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D招标投标有形市场答案:C
第91题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
参考答案:AC
第92题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
参考答案:BCE
第93题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担
E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修
参考答案:CE
第94题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
参考答案:ACE
第95题:用人单位可以解除劳动合同的情形包括()。
A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
E.在试用期间被证明不符合录用条件的
参考答案:ABE
第96题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包
参考答案:AB
第97题:关于电子招标投标的说法。正确的有()。
A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件
B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力
C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收
D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布
E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充.修改投标文件
参考答案:ABD
第98题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
参考答案:ACE
第99题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的
C.授意投票人撤换.修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的
E.向特定投标人泄露标底的
参考答案:AD