广东省广州一级建造师法规预习题
广东省广州一级建造师法规预习题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。
A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
D.建设民事商事关系主要是人身关系
参考答案:D
第1题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
参考答案:B
第2题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。
A.吊销资质证书
B.责令改正，处以罚款
C.责令停业整顿
D.降低资质等级
参考答案:B
第3题:关于建筑节能的说法，正确的是()。
A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。
第4题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
参考答案:C
第5题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
参考答案:B
参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项，除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明，D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。
第6题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
参考答案:B
第7题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
参考答案:D
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿，补偿时间为5年，月工资按照3倍职工月平均工资计算，最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第8题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
参考答案:D
第9题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
参考答案:A
第10题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
参考答案:B
第11题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A.工程项目部
B.施工企业
C.监理单位
D.建设单位
参考答案:D
第12题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
参考答案:C
参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。
第13题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
参考答案:D
第14题:《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定，正确的表述为()。
A.建筑垃圾的再利用和回收率应力争达到50%
B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量到30%
C.施工照明设计以满足最低照度为原则，照度不超过最低照度的30%
D.施工现场总平面布置应合理.紧凑，临时设施占地面积有效利用率大于70%
参考答案:B
第15题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
参考答案:B
第16题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
参考答案:A
第17题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
参考答案:D
参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。
第18题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
参考答案:D
第19题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
参考答案:B
第20题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准
参考答案:C
第21题:建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用
参考答案:D
第22题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()
A.申请日前五个月被他人泄密的
B.申请日前三个月在学术论文中发表的
C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的
D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的
参考答案:A
参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
第23题:关于招标文件的说法,正确的是()
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
参考答案:D
第24题:甲.乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见。则该仲裁协议()。
A.无效
B.有效
C.可撤销
D.效力待定
参考答案:A
第25题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。
A.按照年利率24%计息
B.利息不予支持
C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
D.垫资不予返还
参考答案:B
第26题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。
A.合同生效后
B.交付工作成果时
C.完成工作成果50%
D.完成全部工作成果前
参考答案:B
第27题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
参考答案:B
第28题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准
B.强制性标准
C.行业质量标准
D.地方质量标准
参考答案:B
第29题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
参考答案:A
第30题:甲装饰公司拖欠某劳务合同10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
参考答案:A
第31题:关于转代理的说法，正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
参考答案:C
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理，A选项，为保护被代理人的利益，任何时候都是可以转代理的，B选项，复代理是由代理人选定的，D选项，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，应当取得被代理人的同意。
第32题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
参考答案:D
第33题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.仓单.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
参考答案:B
第34题:根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的壁画
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
参考答案:B
第35题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第36题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
参考答案:A
第37题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。
A.善意相对人对合同有追认权
B.权利人有撤销的权利
C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认
D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请
参考答案:C
第38题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
参考答案:B
第39题:某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款
参考答案:D
参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A.B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。
第40题:关于人身保险合同的说法，不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
参考答案:D
第41题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
参考答案:C
第42题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。
A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同
B.代理人超越权限订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.违反地方法规强制性规定的合同
参考答案:C
第43题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。
A.延续注册有效期为3年
B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出
C.申请延续注册只需要提供原注册证书
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
参考答案:A
第44题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强
D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
参考答案:A
第45题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。
A.2010年10月1日
B.2010年10月10日
C.2010年10月20日
D.2011年5月1日
参考答案:C
第46题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.盘点时发现的短缺
B.不可预料的意外事故
C.维修保养或正常检修的费用
D.因原材料缺陷或工艺不善
参考答案:B
第47题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
参考答案:C
第48题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准
参考答案:D
第49题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。
A.行政法规
B.法律
C.部门规章
D.自治条例
参考答案:A
第50题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
参考答案:C
第51题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利
参考答案:A
第52题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
参考答案:A
第53题:关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉
参考答案:A
第54题:甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
参考答案:B
第55题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
参考答案:D
第56题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。
A.第三人
B.行为人
C.被代理人
D.行为人与被代理人共同
参考答案:B
第57题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应到在()小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
参考答案:B
参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
第58题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A.签约时的签约地时
B.履约时的签约地时
C.履约时的项目所在地时
D.签订建设工程合同时
参考答案:D
第59题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。
A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布
B.撤销当事人注册证书
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以罚款
参考答案:A
第60题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
参考答案:C
第61题:没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为称为第6页()。
A.合同
B.侵权
C.无因管理
D.不当得利
参考答案:D
第62题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册
参考答案:A
第63题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
参考答案:D
第64题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
参考答案:B
第65题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
参考答案:B
第66题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
参考答案:D
第67题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位
C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款
D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
参考答案:A
参考解析:对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第68题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费
B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费
C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的报酬的250％加班费
D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬
参考答案:B
第69题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
参考答案:A
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:关于建设工程领域的代理说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业法人的代理人
B.项目总监理工程师是监理单位的代理人
C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人
D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施
E.一般代理行为无法定的资格要求
参考答案:ABDE
第71题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
参考答案:BCDE
第72题:根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有()。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
参考答案:BCD
第73题:保证合同的当事人包括()。
A.保证人
B.质权人
C.债权人
D.第三人
E.债务人
参考答案:AC
第74题:设计单位的安全责任包括()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审査
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承祖责任
参考答案:ABE
第75题:使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
参考答案:ABC
第76题:根据规定，招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目，有()情形，经批准可以进行邀请招标。
A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.某社区医院建筑面积300平方米
C.建设项目使用了专有技术
D.某集团公司给职工修建的家属楼
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
参考答案:AE
第77题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
参考答案:BCDE
第78题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
参考答案:ABE
第79题:关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是()
A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳
C.生育保险费,由职工自行缴纳
D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
参考答案:BDE
第80题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。
A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故
E.申请人59周岁
参考答案:AB
第81题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
参考答案:BCE
第82题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。
A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险
B.工伤保险是非强制性保险
C.意外伤害保险是强制性保险
D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳
E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险
参考答案:ADE
第83题:某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是()。
A.银行无权解除租赁合同
B.抵押厂房的行为无效
C.银行有权解除租赁合同
D.该公司有权抵押房产
E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满
参考答案:ADE
参考解析:根据《物权法》第190条规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此，本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效，且租赁权设定于抵押权之前，银行无权解除租赁合同，原承租人有权继续使用该房屋，直到租赁期满为止。
第84题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
参考答案:BCD
第85题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）
A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理
C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
参考答案:ACE
第86题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。
A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目
B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目
C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目
D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目
E.使用有限公司资金的项目
参考答案:ABCD
第87题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。
A.根据合同性质不得转让的
B.按照当事人约定不得转让的
C.未经债务人同意的转让
D.未办理批准登记手续的转让
E.依照法律规定不得转让的
参考答案:ABE
第88题:《招标投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求，并且报价最低
D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高
参考答案:BD
第89题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
参考答案:AC
第90题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。
A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明
B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案
C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备
D.勘察设计单位要执行强制性标准，并且保证勘察设计质量
E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务
参考答案:ABDE
第91题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
参考答案:ACE
第92题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖
B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年
参考答案:ABCD
第93题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
参考答案:ABE
第94题:下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
参考答案:BCD
第95题:根据《中华人民共和国合同法》规定的效力待定合同包括()。
A.无权代理人订立的合同
B.限制行为能力人订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.无处分权人处分他人的财产订立的合同
E.违反法律.行政法规的推荐性规定的合同
参考答案:ABD
第96题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。
A.自然养护混凝土
B.现场机具.车辆冲洗用循环水
C.生活.工程用水分别计量管理
D.现场设置雨水收集利用系统
E.现场供水管网就近设置多个用户点
参考答案:BCD
参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理.管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰，凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳人合同条款，进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。
第97题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。
A.给予警告，期限整改
B.责令改正，没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.情节严重的，吊销资质证书
参考答案:BCDE
第98题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人
B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款
C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
参考答案:BCE
第99题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
参考答案:ACDE