2021年安徽省二级建造师模拟题库手机学习版
2021年安徽省二级建造师模拟题库手机学习版
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:(1)建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为()。
A.建设价款确定之日
B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日
C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日
参考答案:C
参考解析:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第1题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
参考答案:D
参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105
第2题:注册建造师的义务包括()。
A.使用注册建造师名称
B.使用本人注册证书.执业印章
C.执行技术标准.规范和规程
D.对本人执业活动进行解释和辩护
参考答案:C
参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。
第3题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
参考答案:C
参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动
第4题:招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。
A.政府信息
B.商业秘密
C.个人隐私
D.国家秘密
参考答案:D
参考解析:招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。
第5题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
参考答案:B
第6题:关于施工许可的说法，正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门
B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证
参考答案:A
参考解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46
第7题:某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假120天
参考答案:C
第8题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
参考答案:D
参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
第9题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
参考答案:D
参考解析:本题参考留置权。
第10题:关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
参考答案:D
第11题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地登记机构办理
参考答案:A
参考解析:本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P18
第12题:关于施工单位的质量责任和义务，说法正确的是()。
A.施工单位项目经理因过错造成质量事故的，离职后也应追究其质量责任
B.建设单位指定工程分包的，可以不接受总包单位的质量监督管理
C.施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准的，应当按照技术标准修改图纸
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担全部责任
参考答案:A
第13题:关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见
参考答案:A
第14题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
参考答案:A
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。
第15题:根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()
A.擅自迁移.拆除不可移动文物的，处以罚款
B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
C.刻划.涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款
D.刻划.涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款
参考答案:D
第16题:可撤销合同被撤销后，其法律后果是()
A.自撤销后无效
B.申请撤销时无效
C.自始无法律约束力
D.合同有效
参考答案:C
参考解析:即合同成立之始起就不具有效力。
第17题:关于垫资的说法，正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
参考答案:D
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
第18题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元;本次事故属于()。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故
参考答案:A
参考解析:造成10人死亡，直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
第19题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
参考答案:D
参考解析:A错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误，出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D选项正确，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。P123
第20题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。
A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标
B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标
C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标
参考答案:B
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第21题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。
A.6个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
参考答案:C
参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
第22题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故
C.串通投票罪
D.工程重大安全事故罪
参考答案:D
第23题:·按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。
A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同
B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质
D.建设工程必须进行招标而未招标.经当事人双方协商签订的书面承包合同
参考答案:B
参考解析:本题考查的是无效合同。选项A属于违反法律强制性规定的无效合同;选项B属于法律没有明确规定的，一般以有效合同对待;选项C属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同;选项D属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同。P121。
第24题:某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效期
参考答案:A
参考解析:在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
第25题:关于合同形式的说法，正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
参考答案:D
参考解析:A错误，当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。B错误，当事人订立合同，有书面形式.口头形式和其他形式。C错误，法律规定必须采用书面形式订立合同的，书面形式是合同成立的必要条件，未采用的合同不成立，但并非合同无效，如果双方已经履行了，一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的，法院不予支持。P110
第26题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。
A.5
B.10
C.20
D.30
参考答案:C
参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。这就是说，权利人不知道或不能知道权利已被侵害，自权利被侵害之日起经过20年的，其权利也失去法律的强制性保护。
第27题:某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。
A.工程重大事故罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
参考答案:C
参考解析:是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。
第28题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。
A.发包人
B.总承包人
C.同级审计部门
D.同级财政部门
参考答案:D
参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。
第29题:甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。
A.8
B.4
C.18
D.24
参考答案:A
参考解析:合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。
第30题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡
参考答案:A
参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第31题:某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
参考答案:B
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
第32题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案:B
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第33题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
参考答案:C
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在鉴定国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
第34题:建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。
A.3000元以上3万元以下
B.5000元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上20万元以下
参考答案:B
参考解析:有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款:①发现文物隐匿不报或者拒不上交的;②未按照规定移交拣选文物的。
第35题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274
第36题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
参考答案:A
参考解析:利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的，应当执行消化.吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施
第37题:下列关于认证的说法，错误的是()。
A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据
B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据
C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据
D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据
参考答案:A
参考解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据;③不能单独作为认定案件事实的证据:未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件.原物核对的复印件.复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持(但对方当事人认可的除外)。
第38题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅
C.城镇市政基础设施工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
参考答案:C
第39题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
参考答案:B
参考解析:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
第40题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。
A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期
B.施工图纸未经审查批准不得使用
C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全
D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续
参考答案:D
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。
第41题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2014年10月23日
B.2014年11月15日
C.2014年12月15日
D.2014年12月14日
参考答案:D
参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
第42题:甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。
A.13
B.9
C.8
D.5
参考答案:B
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。如果选择违约金，可以要求供应商支付4+5=9万元;如果选择定金，可以要求供应商支付4+4=8万元;所以最高是选择9万元。
第43题:根据《合同法》，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。
A.因欺诈.胁迫订立的合同
B.包含造成对方人身伤害而免责的合同
C.因欺诈而订立且损害国家利益的合同
D.无权代理订立的合同
参考答案:A
参考解析:本题考查合同效力。合同的变更.撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈.胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A正确。此外，还应注意，可变更.可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或撤销，当事人自己不能行使。B属于无效免责条款，C属于无效合同，D属于效力待定合同。
第44题::某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利迕行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.80%
参考答案:B
参考解析:大于1年30%，小于1年50%，正好一年30%。
第45题:工程建设活动，必须执行强制性标准。该规定具体含义是指()。
A.工程建设中不能约定采用推荐性标准
B.工程建设活动不得违反强制性标准
C.工程建设中的新技术新工艺新材料，不符合强制性标准规定的，经过专家委员会论证方可采用
D.工程建设中，只有我国强制性标准未作规定的，才允许采用国际标准或国外
参考答案:B
第46题:某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。
A.仍按图纸施工
B.按经验继续施工
C.由施工单位技术人员修改图纸
D.向相关单位及时提出修改建议
参考答案:D
参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。
第47题:《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
A.推荐性
B.国际
C.强制性
D.企业
参考答案:C
参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
第48题::某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
参考答案:C
参考解析:停工不到一年，复工时应报告;停工超过一年，检验后方可复工。
第49题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
参考答案:D
参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。
第50题:关于合同成立地点的说法，正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
参考答案:D
参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
第51题:设备采购合同约定，()任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
参考答案:A
参考解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金，双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，()无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第52题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。
A.建设.施工.监理
B.设计.施工.监理
C.建设.设计.施工
D.建设.设计.监理
参考答案:B
参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186
第53题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
参考答案:B
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。
第54题:仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性
B.经济性
C.灵活性
D.独立性
参考答案:C
参考解析:仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性.强制性.程序性。
第55题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。
A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业
B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业
C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报
参考答案:D
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。
第56题:依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般情况下，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.5
B.7
C.15
D.30
参考答案:D
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故.火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
第57题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。
A.承揽业务不良行为
B.资质不良行为
C.工程质量不良行为
D.工程安全不良行为
参考答案:B
参考解析:资质不良行为认定标准包括:(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训.考核，未取得证书上岗，情节严重的。
第58题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
参考答案:C
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第59题:关于投标报价的说法，正确的是()。
A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价
C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标
D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价
参考答案:C
参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。
A.吊销资质证书
B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款
D.3年内不得再次申请建筑业企业资质
E.有违法所得的，予以没收
参考答案:ABE
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的，予以没收。故选项A.B.E正确。
第61题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。
A.总承包单位单独向建设单位承担责任
B.分包单位单独向建设单位承担责任
C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E.分包单位向总承包单位承担责任
参考答案:CE
参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
第62题:根据《产品质量法》，生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
参考答案:ABDE
参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品
第63题:建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D.及时验收隐藏工程
E.提供必要的施工条件
参考答案:ABC
参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。
第64题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。
A.定金合同为担保合同，是从合同
B.定金合同自9月30日成立
C.买卖合同自9月30日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还100万元
E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
参考答案:ABE
参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。
第65题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还
参考答案:ABD
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。
第66题:关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的在建工程业绩
参考答案:AD
第67题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()。
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
参考答案:ABCD
参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第68题:下列责任中，属于行政处罚的有
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
参考答案:AC
参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚
第69题:安全生产中从业人员的权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施
B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评.检举.控告
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.接受安全生产教育培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
参考答案:ABC
参考解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;(7)依靠公会维权和被派遣劳动者的权利。A项属于施工安全生产的知情权和建议权，B属于批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。
第70题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地
参考答案:CE
第71题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院()
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
参考答案:CD
参考解析:A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。()C正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。
第72题:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有()情形，可以邀请招标。
A.涉及公众安全的
B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高.的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.技术复杂或者有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的
E.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的
参考答案:CDE
参考解析:本题考核的是邀请招标。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第73题:下列情形中，属于合同继续履行例外的有()
A.债务人不同意履行
B.债务人公司分立
C.法律上不能履行
D.事实上不能履行
E.履行费用过高
参考答案:CDE
参考解析:非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外:法律上或事实上不能履行债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行
第74题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。
A.程序性
B.公权性
C.自愿性
D.独立性
E.强制性
参考答案:ABE
参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国，《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。
第75题:人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
参考答案:CD
参考解析:人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员.陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。
第76题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
参考答案:AC
参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。P128
第77题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
参考答案:ACDE
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第78题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，()用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
参考答案:BCD
参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:在试用期间被证明不符合录用条件的;()(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，()在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
第79题:种设备制造.安装.改造和重大维修工程中,涉及安全性能的监督检验项目包括()
A.焊接
B.材料
C.外观
D.包装
E.尺寸
参考答案:ABCE
参考解析:考查内容:特种设备监督检验的规定。特种设备涉及的安全性能的监督检验项目包括图样资料.材料.焊接.外观和尺寸.无损检测.热处理.耐压试验.荷载试验.铭牌.监检资料等。