河南省监理工程师预习题
河南省监理工程师预习题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
参考答案:B
参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。
第1题:委托监理合同的通用文件是()。
A.合同专用条件
B.合同标准条件
C.监理委托函
D.中标函
参考答案:B
第2题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
参考答案:A
第3题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承
A.7
B.10
C.12
D.28
参考答案:A
第4题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
参考答案:A
第5题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
参考答案:D
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第6题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
参考答案:B
第7题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
参考答案:B
第8题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
参考答案:C
第9题:采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
参考答案:D
第10题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
参考答案:C
第11题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是()。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议
D.施工图纸
参考答案:C
第12题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。
第13题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
参考答案:C
第14题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
参考答案:B
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第15题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。
A.施工材料的采购
B.重要设备.材料的采购
C.勘察.设计服务的采购
D.监理服务的采购
参考答案:B
第16题:下列说法正确的是()。
A.公证的效力仅限于我国国内
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证属于司法行政行为
参考答案:B
第17题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。
A.评标价
B.投标价
C.标底价
D.标底修正价
参考答案:B
第18题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。
A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
参考答案:C
第19题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
参考答案:A
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第20题:下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
参考答案:C
第21题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
参考答案:C
第22题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
参考答案:D
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第23题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
参考答案:B
第24题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
参考答案:D
参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第25题:监理公司具有法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
参考答案:C
第26题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务的完成进度
参考答案:C
第27题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
参考答案:C
第28题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
参考答案:C
第29题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由
C.承包商c.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。
第30题:依法必须进行招标的项目，在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目
参考答案:D
第31题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案:D
参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。
第32题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
参考答案:C
第33题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
参考答案:C
第34题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
参考答案:C
第35题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.义务监理工作
参考答案:B
第36题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
参考答案:C
第37题:关于代理关系的表述，错误的是()。
A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理
B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任
C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任
D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务
参考答案:B
第38题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
参考答案:D
第39题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。
A.18
B.24
C.42
D.56
参考答案:C
第40题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。
A.委托人
B.设计人
C.工程师
D.发包人
参考答案:B
第41题:建设监理招标的最大特点是()。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请招标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
参考答案:C
第42题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
第43题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案:A
第44题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。
A.预付款
B.履约保函
C.保留金
D.索赔款
参考答案:C
第45题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A.5
B.7
C.10
D.14
参考答案:C
第46题:下列关于分包合同的履行，说法错误的是()
A.分包工程价款由承包方与分包单位结算
B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任
参考答案:A
第47题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
参考答案:D
第48题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
参考答案:A
第49题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。
A.编制技术设计文件
B.提出技术设计计划
C.设备设计
D.参加初步审查，并作必要修正
参考答案:C
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。
A.移交后的单位工程由发包人负责照管
B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C.单位工程验收应由发包人组织
D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
参考答案:ACDE
第51题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
参考答案:BD
第52题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第53题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCD
第54题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
参考答案:ACDE
第55题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()
A.建筑工程一切险(及第三者责任险)
B.人身意外伤害险
C.货物运输险
D.安装工程一切险(及第三者责任险)
E.机动车辆险
参考答案:AD
第56题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外
参考答案:D.
第57题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确，与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
参考答案:ABCD
第58题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第59题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第60题:关于无权代理的说法，正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
参考答案:ACD
第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
参考答案:ABD
第62题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第63题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。
第64题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金
E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求
参考答案:ABD
第65题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金
参考答案:ABD
第66题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第67题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第68题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
参考答案:BCD
第69题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
参考答案:ABD
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第70题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
参考答案:ABCE
第71题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第72题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
参考答案:AE
参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第73题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
第74题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第75题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACD
第76题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
参考答案:BCE
第77题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
参考答案:AE
第78题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第79题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。