监理工程师在线模拟考试历年题库
监理工程师在线模拟考试历年题库
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时，说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常，有时不正常
参考答案:A
第1题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂.工期长
B.工程量大.工程技术相对简单
C.工程造价大.工期长
D.工程量大.工期长
参考答案:D
第2题:根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。
A.生产厂
B.规格和型号
C.供应商
D.使用年限
参考答案:B
第3题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第4题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。
A.设计准备阶段
B.设计阶段
C.施工图设计阶段
D.施工阶段
参考答案:A
第5题:在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件
参考答案:C
第6题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短
参考答案:A
第7题:单位工程质量验收的条件不包括()。
A.构成单位工程的各分部工程
B.有关资料95%完整
C.对主要使用功能还须进行抽查
D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查
参考答案:B
第8题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
参考答案:D
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。
第9题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
参考答案:B
第10题:工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是()。
A.设计单位
B.施工单位
C.政府
D.分包单位
参考答案:C
第11题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。
A.认真实施设计进度计划
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度
参考答案:D
第12题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案:D
参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。
第13题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
参考答案:A
第14题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行
C.财务净现值>o，方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行
参考答案:B
第15题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
参考答案:B
第16题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
参考答案:C
第17题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
参考答案:C
参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。
第18题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部分项工程
D.建设项目
参考答案:C
第19题:在工程项目施工中，对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
参考答案:D
第20题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。
A.设计差错
B.盲目抢工
C.使用不当
D.违背基本建设程序
参考答案:B
第21题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第22题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
参考答案:A
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第23题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
参考答案:B
第24题:下列选项中，不属于物资储备计划的编制依据的是()。
A.物资需求计划
B.物资供应计划
C.储备定额
D.供应方式和储备条件
参考答案:B
第25题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。
A.软件工程投资
B.引进技术投资
C.工程建设其他投资
D.设备工器具投资
参考答案:D
第26题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
参考答案:A
参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。
第27题:关于工程网络计划的说法，正确的是()。
A.关键线路上工作的总时差均为零
B.关键线路上的工作均为关键工作
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移
参考答案:B
第28题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
参考答案:A
第29题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
参考答案:B
第30题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。
A.监理单位法定代表人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第31题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.设计单位
参考答案:C
第32题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天
C.不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1天
D.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天
参考答案:D
第33题:检验批的合格质量主要取决于对()的检验结果。
A.主控项目
B.一般项目
C.主控项目和一般项目
D.隐蔽工程
参考答案:C
第34题:监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
参考答案:C
第35题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
参考答案:D
参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第36题:以下属于动态分析方法的是()。
A.因果分析图
B.直方图
C.排列图
D.控制图
参考答案:D
第37题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
参考答案:D
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第38题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。
A.进度计划的合理性和可行性
B.技术经济定额的合理性和可行性
C.设计准备工作计划的完整性
D.材料设备供应计划的合理性
参考答案:A
第39题:物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划
参考答案:A
第40题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询询人
参考答案:C
第41题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。
A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解
参考答案:C
第42题:在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其()。
A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差
B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和
C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差
D.开始节点的最早时间与工作总时差之和
参考答案:C
第43题:下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。
A.极差
B.标准偏差
C.均值
D.变异系数
参考答案:C
第44题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见
A.总监理工程师
B.**单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.监理员
参考答案:C
第45题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第46题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
参考答案:B
参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第47题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
参考答案:B
第48题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行，使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
参考答案:C
第49题:某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
参考答案:C
第50题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。
A.设计概算
B.施工图预算
C.建安工程承包合同价
D.投资估算
参考答案:A
第51题:计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。
A.分项.分部.单位.单项工程
B.土建.安装设备工程
C.分部.分项.单项.单位工程
D.设备.土建.安装工程
参考答案:A
第52题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性
参考答案:D
第53题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
参考答案:A
参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。
第54题:流水施工的表达方式不包括()。
A.网络图
B.横道图
C.直方图
D.垂直图
参考答案:C
第55题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
参考答案:C
参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
第56题:质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查.鉴定和验收，写出()，报建设单位和监理单位存档。
A.质量问题处理报告
B.质量问题调查报告
C.质量问题报告
D.质量问题分析报告
参考答案:A
第57题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
参考答案:D
第58题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.固定资产投资方向调节税
D.建筑安装工程费用
参考答案:C
第59题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
参考答案:B
第60题:()项目是对检验批的基本质量产生决定性影响的检验项目，不允许有不符合要求的检验结果。
A.一般
B.功能
C.主控
D.保证
参考答案:C
第61题:某公司开发项目投资100万元，资金时间价值率为20%，计划五年内等额回收，则每年应回收资金额为()万元。
A.33.438
B.34.438
C.35.538
D.36.438
参考答案:A
第62题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
参考答案:B
参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第63题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
参考答案:D
参考解析:由意可知答案为90天。
第64题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
参考答案:B
第65题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
参考答案:A
第66题:因施工原固发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
参考答案:D
第67题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第68题:在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是()。
A.确定可调整进度的范围
B.进行调整措施的技术经济分析
C.进行调整方案的比选论证
D.分析进度偏差产生的原因
参考答案:A
第69题:经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和()进行验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见
参考答案:B
第70题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7，14
B.21，14
C.14，21
D.14，7
参考答案:B
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第71题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工程总成本固定条件下最短工期安排
C.按要求工期寻求最低成本的计划安排
D.工期固定条件下工程总成本最低
参考答案:C
第72题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第73题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第74题:某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
参考答案:C
第75题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。
A.清单应包括项目编码.项目名称
B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量
C.清单为不可调整的闭口清单
D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充
参考答案:D
第76题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天
参考答案:B
第77题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。
A.异常恶劣的气候造成的停工
B.施工图纸未及时供应
C.工程变更
D.业主方原因要求暂停施工
参考答案:A
第78题:组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
参考答案:D
第79题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
参考答案:B
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
参考答案:ABE
第81题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示，下面说法正确的是()。
A.该工作提前1周完成
B.第4周停工一周
C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%
D.在第5周内实际进度与计划进度一致
E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量
参考答案:ABD
第82题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第83题:下列文件中，需要由总监理工程师签署意见的有()。
A.开工报审表
B.检验批验收记录
C.分项工程验收记录
D.分部工程报验表
E.施工控制测量成果报验表
参考答案:AD
第84题:工程质量事故处理的依据有()。
A.有关合同文件
B.相关法律法规
C.有关工程定额
D.质量事故实况资料
E.有关工程技术文件
参考答案:ABDE
第85题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。
A.保证项目建设的连续性
B.增强建设工作的预见性
C.确保项目按期动用
D.编报工程建设年度计划的依据
E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制
参考答案:ABCD
第86题:实施见证取样应满足的要求有()。
A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定
B.试验室出具的报告一式两份，分别由建设单位和项目监理机构保存
C.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定
D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员
E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书
参考答案:ACDE
第87题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第88题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
参考答案:ABDE
第89题:质量事故发生后，施工单位应提交质量事故调查报告，其内容应包括()。
A.质量事故发生的时间.地点.工程部位
B.质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计
C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定
D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像
E.质量事故发生的责任划分
参考答案:ABCD
第90题:设备安装过程的质量控制的要点是()。
A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定
B.设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的交检
C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检
D.安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序
E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果
参考答案:BCDE
第91题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
参考答案:BCD
第92题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。
A.行业甲级
B.行业乙级
C.专项甲级
D.专项乙级
E.行业丙级
参考答案:AB
第93题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费
参考答案:ACD
参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。
第94题:下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。
A.现场监督检查
B.发布监理工程师指令
C.审核承包单位资质
D.利用支付手段
E.审核有关技术文件.报告和报表
参考答案:ABDE
第95题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
参考答案:AD
第96题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD
第97题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量
参考答案:BCE
第98题:下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。
A.估算指标法
B.概算指标法
C.扩大单价法
D.预算单价法
E.百分比分析法
参考答案:BCD
第99题:工程在正常使用条件下，最低保修期限由设计文件规定的是()。
A.地基基础工程
B.卫生间防渗漏
C.电气管线安装
D.主体结构工程
E.屋面防水工程
参考答案:AD
第100题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
参考答案:AD
第101题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，一般由编制说明和综合概算表2个部分组成，其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
参考答案:ABC
第102题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
参考答案:BCE
第103题:以下属于双代号网络图的要素的是()。
A.工作
B.事件
C.线路
D.时间
E.工序
参考答案:AC
第104题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第105题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
参考答案:BCE
第106题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号)，其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
参考答案:BD
第107题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
参考答案:ACE
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第108题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。
A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间
B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间
C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
D.缩短持续时间的工作要变成关键工作
E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率
参考答案:AC
第109题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第110题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。
A.同型号
B.同等级
C.生产条件稳定
D.同种类(尺寸.特性.成分等)
E.生产时间基本相同
参考答案:ABCD
第111题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
参考答案:ABCD
第112题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第113题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小
参考答案:CD
第114题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析
B.质量事故处理的依据
C.质量事故技术处理方案
D.编制质量事故调查报告
E.实施处理中的有关问题和资料
参考答案:ABCE
第115题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
参考答案:ABE
第116题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
参考答案:AB
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第117题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。
A.d1≤c1，判定该批产品合格
B.d1≤c1，判定该批产品不合格
C.d1>c2，判定该批产品不合格
D.d1>c2，判定该批产品合格
E.c1
参考答案:ACE
第118题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
参考答案:ABDE
第119题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)