黑龙江省哈尔滨监理工程师在线测试历年题库

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金

参考答案:C

第1题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

参考答案:B

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第2题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程，完全不得作为竞争性费用的部分是()。

A.规费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.其他项目费

参考答案:A

第3题:某工程有3个施工过程，依次为:钢筋一模板一混凝土，划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是()。

A.模板i一混凝土i

B.模板i一钢筋i

C.钢筋i-钢筋ii

D.模板i一模板ii

参考答案:A

第4题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.工程管理费最低时的工期安排

B.资源合理使用时的计划安排

C.工程直接费最低时的工期安排

D.工程总费用最低时的工期安排

参考答案:D

第5题:实施()原则可使全体员工动员起来，积极参与，努力工作，实现承诺，树立起工作责任心和事业心，为实现组织的方针和战略做出贡献。

A.领导作用

B.全员参与

C.过程方法

D.管理的系统方法

参考答案:B

第6题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

参考答案:A

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第7题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。

A.前锋线比较法

B.s形曲线比较法

C.双比例单侧横道图比较法

D.双比例双侧横道图比较法

参考答案:A

第8题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

参考答案:B

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第9题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.更全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

参考答案:A

第10题:对于重大工程项目，支付工程预付款应()。

A.预付合同金额的10%

B.预付合同金额的30%

C.按年度工程计划逐年预付

D.除暂列金额外，预付合同金额的15%

参考答案:C

第11题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。

A.300

B.200

C.150

D.100

参考答案:C

第12题:在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

参考答案:B

第13题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

参考答案:D

第14题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案:D

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第15题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

参考答案:A

第16题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。

A.年度进度计划

B.季度进度计划

C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划

D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划

参考答案:C

第17题:下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响

参考答案:B

第18题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

参考答案:D

第19题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

参考答案:B

第20题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

参考答案:C

第21题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。

A.协议竞选

B.邀请竞选

C.指定竞选

D.有条件竞选

参考答案:B

第22题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

参考答案:D

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

第23题:在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。

A.时间间隔

B.间隔时间

C.时差

D.时距

参考答案:A

第24题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。

A.安全性

B.可靠性

C.经济性

D.与环境的协调性

参考答案:C

第25题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知

参考答案:D

第26题:计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

参考答案:A

第27题:国产设备的原价一般是指()。

A.出厂价

B.出厂价与运费.装卸费之和

C.设备市场价

D.设备成本价

参考答案:A

第28题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

参考答案:D

第29题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

参考答案:B

第30题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

参考答案:B

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第31题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

参考答案:A

参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。

第32题:质量事故技术处理方案，一般应委托()提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。

A.事故责任单位

B.建设单位

C.监理单位

D.原设计单位

参考答案:D

第33题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。

A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C.超出约定部分的工程量的综合单价调低

D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

参考答案:C

第34题:根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。

A.业主方的研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.业主方的管理费

D.勘察设计费

参考答案:A

第35题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

参考答案:B

第36题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

参考答案:D

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第37题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

参考答案:D

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第38题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

参考答案:A

参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

第39题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

参考答案:B

第40题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

参考答案:A

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第41题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定，()参加事故的调查与处理。

A.监理机构

B.建设单位法人

C.质量监督站

D.监理单位法人

参考答案:A

第42题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

参考答案:C

第43题:下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

参考答案:C

第44题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

参考答案:D

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第45题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

参考答案:C

第46题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

参考答案:A

第47题:在时标网络计划的坐标体系中，()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期，同时还可以考虑扣除节假日休息时间。

A.日历坐标体系

B.计算坐标体系

C.间接坐标体系

D.工作日坐标体系

参考答案:A

第48题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

参考答案:A

第49题:施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以()的项目特征为准。

A.原设计图纸所示

B.清单描进

C.变更图纸所示

D.标准图集描进

参考答案:C

第50题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

参考答案:C

第51题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。

A.施工准备

B.设计

C.设计准备

D.前期决策

参考答案:C

第52题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

参考答案:C

第53题:工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.政府

D.分包单位

参考答案:C

第54题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

参考答案:C

第55题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

参考答案:C

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第56题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

参考答案:A

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第57题:监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

参考答案:D

第58题:专业监理工程师进行现场计量，应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报()

A.建设单位

B.总监理工程师

C.施工单位负责人

D.工程设计单位

参考答案:B

第59题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

参考答案:C

第60题:某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为()。

A.<12%

B.12%--13%

C.13%--14%

D.>14%

参考答案:C

第61题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和()。

A.物资加工计划.物资订货计划

B.物资采购计划.物资加工计划

C.物资需求计划.物资储备计划

D.物资申请计划.物资采购计划

参考答案:C

第62题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

参考答案:C

第63题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。

A.持续改进

B.有效识别

C.制定方针

D.质量经营

参考答案:A

第64题:我国现行建筑安装工程投资的构成是()。

A.直接费

B.直接费.间接费

C.直接费.间接费.计划利润

D.直接费.间接费.利润和税金

参考答案:D

第65题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时，说明生产过程()。

A.正常

B.基本正常

C.不正常

D.有时正常，有时不正常

参考答案:A

第66题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

参考答案:A

第67题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

参考答案:D

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第68题:下列投资偏差原因中，属于施工原因的是()。

A.组织不落实

B.材料代用

C.设备涨价

D.设计漏项

参考答案:B

第69题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂.工期长

B.工程量大.工程技术相对简单

C.工程造价大.工期长

D.工程量大.工期长

参考答案:D

第70题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

参考答案:A

第71题:在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

参考答案:A

第72题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询询人

参考答案:C

第73题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

参考答案:A

第74题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。

A.承包单位

B.项目主管行政单位

C.监理机构

D.项目所在地政府

参考答案:C

第75题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

参考答案:B

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第76题:工程中采用新工艺.新材料的，应有()及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见

参考答案:B

第77题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

参考答案:D

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第78题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。

A.安全可靠，不留隐患

B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术可行，经济合理

参考答案:B

第79题:不属于实施见证取样要求的是()。

A.见证取样的试验费用由承包单位支付

B.专业人员取样必须做详细记录

C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任

D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

参考答案:B

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

参考答案:ABC

第81题:下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有()。

A.设计标准变化

B.投资规划不当

C.建设手续不全

D.施工方案不当

E.未及时提供施工场地

参考答案:BCE

第82题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

参考答案:BC

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第83题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

参考答案:BCD

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第84题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

参考答案:ABD

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第85题:单位工程划分的原则是()。

A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程

B.规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程

C.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程

D.分部工程的划分应按专业性质.建筑部位确定

E.当分部工程较大或较复杂时，可按施工程序.专业系统及类别等划分为若干个子分部工程

参考答案:ABC

第86题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

参考答案:BCE

第87题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

参考答案:BD

第88题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。

A.本工作已按计划完成

B.在第4个月内没有进行本工作

C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量

D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量

E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量

参考答案:BCE

第89题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

参考答案:CDE

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第90题:根据我国现行规定，施工图预算的编制可采用()两种计价方法。

A.工料单价法

B.实物法

C.扩大指标法

D.功能成本法

E.综合单价法

参考答案:AE

第91题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

参考答案:ACE

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第92题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。

A.控制设计变更

B.k控制加工作业条件

C.处置不合格零件

D.明确设备制造过程的要求

E.检查工序产品

参考答案:ABCE

第93题:下列记录中，属于监理服务“产品”的有()。

A.旁站记录

B.材料设备验收记录

C.培训记录

D.不合格品处理记录

E.管理评审记录

参考答案:ABD

第94题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

参考答案:ACDE

第95题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时，应由()参加。

A.施工单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.总监理工程师

D.勘察单位项目负责人

E.建设单位项目负责人

参考答案:ABCD

第96题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。

A.d1≤c1，判定该批产品合格

B.d1≤c1，判定该批产品不合格

C.d1>c2，判定该批产品不合格

D.d1>c2，判定该批产品合格

E.c1

参考答案:ACE

第97题:实施见证取样的要求包括()。

A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

B.见证取样的频率和数量，包括在承包单位范围内，一般所占比例为20%

C.见证取样的试验费用由承包单位支付

D.实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检

E.送往实验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有负责见证取样的监理工程师的签字

参考答案:ACDE

第98题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

参考答案:BC

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第99题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

参考答案:BCE

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第100题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

参考答案:AC

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第101题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

参考答案:ABE

第102题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

参考答案:ABCD

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第103题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

参考答案:ACE

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第104题:在施工质量控制点选择的原则中，应将()作为质量控制点的对象。

A.地下防水层施工

B.预应力结构的张拉工序

C.复杂曲线模板的放样

D.采用新材料的部位

E.检验批

参考答案:ABCD

第105题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。

A.供应价格

B.材料场内运输损耗

C.材料操作损耗

D.运杂费

E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用

参考答案:2013

第106题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A.投标单位

B.项目组成

C.承包单位

D.工程规模

E.施工阶段

参考答案:BCE

第107题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

参考答案:ABC

第108题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。

A.组织措施

B.合同措施

C.信息管理措施

D.经济和技术措施

E.质量保证措施

参考答案:ABD

第109题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。

A.施工缝的处理应按施工技术方案执行

B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求

C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架

D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板

E.钢筋的接头宜设置在受力较小处

参考答案:BCD

第110题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

参考答案:ADE

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第111题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问

参考答案:BDE

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第112题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

参考答案:BCDE

第113题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

参考答案:AE

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第114题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

参考答案:ABD

第115题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的主要作用包括()。

A.工程量清单是建设工程计价的依据

B.工程量清单是工程付款和结算的依据

C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据

D.工程量清单统一了划分的项目

E.工程量清单统一了计量单位

参考答案:ABC

第116题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

参考答案:ACE

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第117题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

参考答案:ACD

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第118题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。

A.进行工程计量

B.审核竣工结算款

C.分析可能发生索赔的原因

D.审查设计单位的设计成果

E.处理费用索赔

参考答案:ABE

第119题:以下属于双代号网络图的要素的是()。

A.工作

B.事件

C.线路

D.时间