最新版各地一级建造师法规真题

最新版各地一级建造师法规真题


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

参考答案:A


第1题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

参考答案:D


第2题:下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

参考答案:D


第3题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.期限性

参考答案:D


第4题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

参考答案:A


第5题:下列法律中,属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

参考答案:C


第6题:按照《建筑业企业资质管理规定》,企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

参考答案:C

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的奖励机制。企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府城乡建设主管部门或者替她有关部门归于警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以处1000元以上1万元以下的罚款。


第7题:下列关于保证担保的说法,正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的,保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的,须取得保证人书面同意

参考答案:D


第8题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

参考答案:B

参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。


第9题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂,双方对这种制剂的质量要求事先没有约定,也没补充协议。在这种情况下,这种制剂质量要求的确定可按照()。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.is09000标准

参考答案:A

参考解析:在买卖合同中,当事人对标的物的质量要求事先没有约定,也没补充协议的,可按照交易习惯确定;不能按照合同条款或交易习惯确定的,按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。


第10题:关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件.招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

参考答案:D


第11题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担

参考答案:C


第12题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。

A.施工企业项目经理.现场监理工程师

B.施工企业技术负责人.建设单位负责人

C.施工企业技术负责人.总监理工程师

D.建设单位负责人.总监理工程师

参考答案:C

参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,轮番命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?


第13题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

参考答案:C


第14题:需要办理施工许可证的建设工程,建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

参考答案:B


第15题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

参考答案:C


第16题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

参考答案:D


第17题:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。

A.约定的期间是除斥期间

B.法定视为认可的情况

C.双方的约定无效

D.约定的期间是不可变的期间

参考答案:C


第18题:按照《文物保护法》的规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

参考答案:D

参考解析:《文物保护法》规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须经省.自治区.直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。


第19题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

参考答案:D


第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

参考答案:A


第21题:关于租赁合同的说法,正确的是()。

A.租赁期限超过20年的,超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除

参考答案:A


第22题:关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

参考答案:A


第23题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

参考答案:C


第24题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

参考答案:A


第25题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

参考答案:C


第26题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

参考答案:A


第27题:在工程建设过程中,对违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,应对直接责任人依法追究刑事责任,其刑罚是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

参考答案:C


第28题:]按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,工程建设中预留保证金的比例,下列说法正确的是()。

A.全部使用政府投资的建设项目,按合同价款5%左右预留

B.部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右预留

C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留

D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

参考答案:B


第29题:下列主体中,属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

参考答案:D


第30题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

参考答案:D


第31题:根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收

B.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的,招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存

参考答案:B


第32题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求,在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

参考答案:D


第33题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

参考答案:C


第34题:继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

参考答案:D


第35题:某施工企业于2006年承建单位办公楼,2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月,施工企业致函该单位,说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

参考答案:C


第36题:下列国家标准中,属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

参考答案:A

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.


第37题:依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

参考答案:A


第38题:在施工合同中,当事人对垫资利息未作约定,则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

参考答案:B


第39题:根据《办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业投标时,安全费用属于竞争性费用

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备

参考答案:C


第40题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触,未经()的工程建设地方标准,不得在建设活动中使用。

A.批准

B.登记

C.备案

D.审查

参考答案:C


第41题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

参考答案:B


第42题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

参考答案:B


第43题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

参考答案:D


第44题:合同权利转让未通知债务人,则()。

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

参考答案:B


第45题:下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

参考答案:C


第46题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,玻璃厂对要约的内容做了以下变更,其中属于要约非实质性变更的是()。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时为减少破碎,包装由木板变为铝合金,价格不变

D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车

参考答案:C


第47题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

参考答案:B


第48题:根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A.已经取得安全生产许可证

B.办理了工程质量监督手续

C.有满足施工需要的施工图样

D.已经取得规划许可证

参考答案:A


第49题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

参考答案:B


第50题:某工程项目工期为12个月,其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下,建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

参考答案:C


第51题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

参考答案:A


第52题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同,合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

参考答案:D


第53题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

参考答案:B


第54题:某工程项目工期计划为18个月,其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元,在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

参考答案:A


第55题:根据《艻动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。

A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因公负伤,不在规定的医疗期内的

参考答案:A


第56题:根据《文物保护实施条例》,关于文物保护单位保护范围的说法,正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

参考答案:D


第57题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

参考答案:C


第58题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备,并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前,将该设备的所有权转让给丁公司。对此,下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

参考答案:A


第59题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

参考答案:B


第60题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

参考答案:B

参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。正确答案为B。


第61题:关于合同形式的说法,正确的是()。

A.合同必须用书面形式

B.口头形式属于合同其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

参考答案:D


第62题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

参考答案:A


第63题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法,正确的是()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布

参考答案:D

参考解析:自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.


第64题:关于工伤医疗停工薪期的说法,正确的是()

A.在停工薪期内,原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的,工伤职工不再享受工伤医疗待遇

参考答案:B

参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,选项C,由所在单位按月支付,选项D,工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的,继续享受工伤医疗待遇。


第65题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

参考答案:D


第66题:工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

参考答案:A

参考解析:按照《标准化法》规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在国家标准公布之后,该项行业标准即行废止。


第67题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

参考答案:A


第68题:关于“以行贿谋取中标”,说法正确的是()。

A.投标人在投标截止前书面声明,在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠,属于行贿谋取中标

B.投标人投标报价明显低于其成本的,属于行贿谋取中标

C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费,并以礼品入账的,属于行贿谋取中标

D.招标中,投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学,属于李某个人行为,与投标无关

参考答案:C


第69题:施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施,丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延

C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延

参考答案:C

参考解析:《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。


二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

参考答案:ABE


第71题:建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任

参考答案:CE


第72题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖。

A.可以不是被告住在地

B.合同履行地

C.合同签订地

D.可以不是原告住所地

E.标的物所在地

参考答案:BCE


第73题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

参考答案:ABD


第74题:延期支付工程款的,工程款利息应从应付工程款之日计付,当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的,以交付之日

B.建设工程没有交付的,以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的,以当事人起诉之日

D.建设工程合同中约定了竣工日期的,以约定竣工之日

E.建设工程没有质量验收合格的,以验收合格之日

参考答案:ABC


第75题:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施

B.对本单位的安全生产工作提出建议

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.获得安全生产教育和培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

参考答案:ABC


第76题:下列建设工程招标投标行为中,属于投标人不正当竞争行为的有()。

A.投标人相互串通投标

B.标人与招标人串通投标

C.招标人操纵中标

D.投标人以他人名义投标

E.投标人以高于市场定价的报价竞标

参考答案:BD


第77题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形,可以撤销已经颁发的安全生产许可证。

A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的

参考答案:ABCD


第78题:下列关于评标的说法正确的是()。

A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较

B.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人

C.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标

D.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

E.依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当直接确定中标人

参考答案:ABCD


第79题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同

参考答案:AE


第80题:在某大型基础设施工程的招标投标活动中,存在下列现象,其中属于投标人与招标人串通投标的行为有()。

A.招标人直接或间接向某投标人透露标底

B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问

C.招标人在开标前,开启了标书,并将投标情况透露给了某投标人

D.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便

E.招标人授意投标人撤换.修改投标文件

参考答案:ACDE


第81题:《劳动合同法》规定,被派遣者被劳务派遣单位派遣后,用工单位应当履行的义务包括()。

A.执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护

B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬

C.支付加班费.绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇

D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训

E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

参考答案:ABCD


第82题:甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法,正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

参考答案:BDE


第83题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

参考答案:ABCE


第84题:根据《建设工程质量管理条例》,下列行为中属于建设单位应当被责令改正,处20万元以上50万元以下罚款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的

B.任意压缩合理工期的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的

E.欠付工程款数额较大的

参考答案:ABCD


第85题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.有施工单位签署的工程保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.有勘察.设计.施工单位共同签署的质量合格文件

参考答案:ABD


第86题:关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

参考答案:BCD


第87题:根据《建筑市场信息行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为公告可修正.变更或删除的情形有()。

A.行政处罚决定在行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.企业整改经审查确有实效的

E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的

参考答案:CE


第88题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中,不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

参考答案:CD


第89题:甲将一设备出租给了乙,租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时,甲通过其他渠道得知这个情况后,便解除了与乙的租赁合同,收回了设备,由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定,下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

参考答案:AE


第90题:关于合同解除的说法,正确的有()。

A.合同解除适用于可撤销合同

B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月

C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为

参考答案:BCE


第91题:下列合同中,属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

参考答案:ACE


第92题:下列行为中,属于侵犯注册商标专用权的是()。

A.未经商标注册人的许可,在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的

D.未经商标注册人同意,更换其注册商标的

E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的

参考答案:ABCE


第93题:下列施工合同中,属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的

C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的

参考答案:ABCD


第94题:关于仲裁程序中的和解与调解,下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后,可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的,必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

参考答案:ABE


第95题:安全生产管理的方针是“安全第一.预防为主.综合治理”,其生产经营单位的主要负责人的职责是()。

A.建立.健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.组织或参与本单位应急演练

E.依法报告安全事故情况

参考答案:ABCE


第96题:关于买卖合同的说法,正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有

B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间

参考答案:ABE

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。


第97题:根据《合同法》的规定,违约责任的承担方式的有继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。如合同中未约定违约责任,当事人一方不履行合同义务的,违约方应当承担的违约责任有()。

A.赔礼道歉

B.继续履行

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.支付违约金

参考答案:BCD


第98题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

参考答案:ACE


第99题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。

A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案

C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备

D.勘察设计单位要执行强制性标准,并且保证勘察设计质量

E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务

参考答案:ABDE